应对不可抗力：明确房屋工费承担责任-法师兄

应对不可抗力：明确房屋工费承担责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-17 22:33:40 162 人看过

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；

2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；

4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

合同中的不可抗力有哪些情况

合同中的不可抗力包括：

不可抗力是不可预见、不可避免、不可克服的客观情况；

不可抗力是人类不可抗力，包括一些自然现象有地震、台风、洪水、海啸等，一些社会现象，比如战争等；

不可抗力是一种独立于人的行为，不受当事人意志支配的现象，是各国法律免责的原因。除法律另有规定外，不可抗力还将部分或全部免除当事人的责任。

《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。

不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

第三者
自费药品责任承担问题：明确责任与分担费用

由全责方承担。全责车祸自费药一般由责任人承担，交通事故一旦完成双方的责任划分后，责任人要对受害人的医疗费用，财产损失进行赔偿。医疗费用是根据病症和诊断证明结合医疗机构出具的住院费、药物费凭证确定；规定中并没把医疗费用的赔偿局限在医保用药中。出了车祸对方全责谁垫付医药费一、出了车祸对方全责谁垫付医药费1、出了车祸对方全责，由全责的一方或者保险公司先垫付医药费。不管是否全责，保险公司都应依法赔付，但是对方也可以先进行垫付，再找保险公司要求赔偿，由保险公司，在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内，予以赔偿。2、法律依据：《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的，由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿；不足的部分，按照下列规定承担赔偿责任：（一）机动车之间发生交通事故的，由有过错的一方承担赔偿责任；双方都有过错的，按照各自过错的比例

2023-07-19

358人看过
不可抗力
因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任

因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担：1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4、停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5、工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行言的相应责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的，或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成建筑工程质量不

2023-04-27

170人看过
法律综合知识
以旷工方式对抗岗位调整应承担相应的责任

案例：女青年陈某，1994年4月与某商－厦签订为期1年的劳动合同，从事美工工作。年底，商－厦根据季节性工作需要，抽调陈某临时搞售货工作，陈某虽不愿意，但也服从了。双方未就变更工作岗位再签协议。几天后，陈某不能适应工作节奏，难以完成工作任务，遂向商－厦提出仍回原岗位工作的请求，而商－厦没有答应。陈某因此而不再上班，直至1995年1月初，陈某向区劳动争议仲裁委员会申请仲裁，要求商－厦履行原合同，否则，要求解除劳动合同。劳动争议仲裁委员会经查证认为，商－厦未征得陈某同意，即安排其从事售货员工作是违反劳动合同的行为，而陈某以擅自脱岗来对抗商－厦的做法也是错误的。经调解，达成协议：双方解除劳动合同；陈某违约脱岗旷工，应承担违约责任，支付违约金。专家评析：本案中，双方就履行劳动合同产生争议。商－厦安排陈某临时从事售货员工作，实际是变更劳动合同的部分内容。《国营企业实行劳动合同制暂行规定》第十条：“企业

2022-11-04

392人看过
不可抗力
担保人不可抗力因为什么要承担违约责任

根据我国民法典的有关规定，不可抗力属于法定的免责事由，不用承担违约责任。《中华人民共和国民法典》第一百八十条：因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。作为担保人需要承担什么责任作为担保人需要承担责任有下列两种：1、一般保证责任。就是在债务人不能清偿到期债务时，担保人要为其承担该责任；2、连带保证责任。即当债务已到清偿期，债权人有权要求债务人或保证人偿还债务。当保证为一般保证时，保证人有先诉抗辩权，即保证人在债权人未就债务人的财产申请强制执行或执行担保物权未果前，拒绝债权人的请求偿还的权利。连带保证人没有这种权利。撤消担保人的责任：同一债权既有保证又有物的担保的，债权人在主合同履行届满后怠于行使担保物权，致使担保物的价值减少或者毁损、灭失的，视为债权人放弃部分或者全部物的担保，保证人在债权人放弃权利的范围内减

2023-08-02

179人看过

法律综合知识
不可抗拒力延期交房开发商是否需承担责任

在发生住宅物业延期交付现象时，必须严格按照法规规定来明确相关赔偿责任权限。在此背景之下，房地产开发企业须尽其责任并履行义务，根据既定合同中所列明的具体条款，向购房者按时交付满足实际使用需求的商品房产品。倘若无法依期达成交房目标，房地产开发企业便需要承担起相应的违约责任。然而，当遭遇不可避免的不可抗力因素或是双方合同中事先预设的特殊原因而引发的延期交付问题时，房地产开发企业需第一时间与购买方充分交流并予以解释说明。无论哪一种情形，只要任何一方违反了合同规定或未达到合同预先约定的标准要求，便都应该承担起继续履行合约、采取必要的补救措施以及赔偿相应损失等形式的违约责任。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当

2024-04-25

319人看过
不可抗力
如何承担因不可抗力造成的费用和延误的责任

因不可抗力造成的费用和工期延误，如何承担责任因不可抗力造成的费用和工期延误，由双方按下列方式承担：1。发包人应承担工程本身的损坏，因工程损坏造成的第三方人员伤亡和财产损失，以及运至施工现场的安装材料和设备的损坏；2。发包人、承包人各单位对伤亡事故负责，并承担相应费用；3。承包商应承担机械设备损坏和停机损失；4。停工期间，发包人应承担承包人应工程师要求留在施工现场的必要管理人员和保安人员的费用；5。工程的清洁、维护和修理费用由发包人承担，延误的工期相应顺延。因一方迟延履行合同而发生不可抗力的，不免除相应的迟延履行责任。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第七十四条建筑施工企业偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构件、设备，或者有其他不符合工程设计图纸的行为的有关规定或者建筑技术标准，责令改正，处以罚款；情节严重的，责令停业整顿、降低资质等级或者吊销资质证书；建筑工程质量达不到规定的质量标准

2023-05-07

451人看过
法律综合知识
不可抗力导致合同不能履行，如何承担责任

关于不可抗力这一法定免责事由，雇主在面临当事人无法继续履行合同时需要加以注意。首先，当合同已达到了完全不能履行或者某些部分不能履行亦或是无法按时履行的地步时，才能够依据不可抗力来进行当事人的免责。其次，在某些情况下，尽管出现了不可抗力事件，但是其它部分的义务仍然需要得到履行，例如如果不可抗力仅使得合同的履行受到部分阻碍的话。最后，虽然不可抗力确实影响到了按期履行，但当事人仍需适时履行其约定。值得一提的是，并非所有遇到不可抗力情况都能免除所有责任，只有实际受到不可抗力影响且无法履行的那部分义务才能获得免责。此外，若当事人在延迟履行之后再遭遇不可抗力事件，其仍将承担违约责任。另外，如法律针对不可抗力情形的免责问题作出特殊规定的，则必须遵从这些特定规定来考虑是否能够免责。比如在外包运输合同中，虽然营运者会因为不可抗力原因给乘客带来人身伤害，但他们仍需负起相应的赔偿责任。《民法典》第一百八十条规定

2024-07-24

122人看过
不可抗力
不可抗力因素导致损失，责任由谁来承担？

标的物因不可抗力灭失损失的，不承担损害赔偿责任；需要提出证明，否则承担损害赔偿责任。不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断，如果是合同一方当事人履行之前损失的由销售者承担责任；如果是合同一方当事人履行之后损失的由购买者承担责任。不可抗力规定的临时设施损失由谁承担1、合同工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。

2023-07-03

253人看过

不可抗力
合同无法履行，因不可抗力需承担责任吗？

在订立买卖合同时，一般都订有不可抗力条款，其内容包括：不可抗力内容；遭到不可抗力事故的一方，向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式；遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履行，则一般采取延期履行合同的方式。凡发生不可抗力事故，当事方已尽力采取补救措施但仍未能避免损失的情况下，可不负赔偿责任。因不可抗力因素合同不能履行返还定金吗因不可抗力因素合同不能履行的应该返还定金，不可抗力属于法定免责情形，不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任。但有以下列外：（1）金钱债务的迟延责任不得因不可抗力而免除。（2）迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应

2023-07-14

431人看过
法律综合知识
不可抗力因素导致的损失如何承担责任

不可抗力是指当事人在订立合同时不能预见其发生，人力不可避免地要面临无法克服的自然灾害和战争的客观条件。由于不可抗力造成合同违约的违约方是没有过错的，因此通常是免责的，法律规定当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。《民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。

2024-04-24

135人看过
举证责任
主要责任承担者：明确责任归属

第一，定作人承担替代赔偿责任。当损害是由定作人具有定作过失、指示过失或选任过失，而承揽人毫无过失而发生时，是典型的替代责任形式，即责任人为定作人，由定作人承担全部赔偿责任；承揽人为行为人，不承担任何责任。定作人指示过失责任的举证责任由受害人承担，即定作人定作、指示或者选任的过失，由受害人证明。承揽人认为定作人有过失时，为免除自己的责任或减轻自己的责任，也可以举证证明定作人的过失。定作人指示过失责任的当事人资格，在定作人承担替代责任时，受害人为原告，定作人为被告，承揽人可列为第三人。第二，定作人与承揽人共同承担连带赔偿责任。承揽人执行承揽事项不法侵害他人权利，虽然由于定作人的定作、指示或者选任有过失，但承揽人亦有故意或过失者，则系定作人与承揽人共同侵权。第三，由承揽人单独负赔偿责任。承揽人因执行承揽事项，不法侵害他人权利，如果定作人的定作、指示或者选任并无过失时，则由该承揽人单独负责，与定作

2023-07-15

156人看过
刑事责任能力
公司如何明确自己对刑事责任的承担责任

公司对刑事责任的承担：一般对直接负责的主管人员和直接责任人员处以刑罚。单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体依法应当承担刑事责任危害社会的行为。双罚制，又称两罚制，是指单位犯罪中既处罚单位又处罚单位中的个人。在两罚制中，直接负责的主管人员和直接责任人员被判处刑罚。这里的刑罚包括自由刑和罚金，主要是自由刑。重度精神病人的刑事责任如何承担？我国《刑法》又对这三级刑事责任能力规定了不同的责任承担。其中限制刑事责任能力的精神病人，是指尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人，即轻度精神病人，包括那些患有轻度精神病、精神发育不全、神经官能症及病态人格的精神障碍者。我国《刑法》第18条第3款规定：“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。”从上述刑法规定可以看出，对限制责任能力的精神病人犯罪进行刑事处罚，既不同于有完全刑事责任能力的犯

2023-07-13

431人看过

劳动能力鉴定委员会
对方是否应承担工伤责任？

在交通事故中,如果对方承担了主要责任,并且该事故发生在合理的上下班途中,可以申请工伤。工伤鉴定程序包括:1、工伤职工或用人单位向市级劳动能力鉴定委员会提出申请;2、专家组从医疗卫生专家库中随机抽取3名或5名专家进行鉴定;3、专家组根据鉴定意见作出劳动能力鉴定结论;4、劳动能力鉴定委员会将鉴定结论及时送达工伤职工及用人单位,并抄送社会保险经办机构。在交通事故中,如果对方承担了主要责任,并且该事故发生在合理的上下班途中,那么可以申请工伤。根据法律规定，在上下班途中，受到非本人主要责任的交通事故应当认定为工伤。由用人单位在事故发生之日起的三十日内，向社会保险行政部门申请。工伤鉴定程序有哪些1、工伤职工或者其用人单位应当及时向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请；2、劳动能力鉴定委员会应当视伤情程度等从医疗卫生专家库中随机抽取3名或者5名与工伤职工伤情相关科别的专家组成专家组进行鉴定；

2023-10-21

239人看过
医疗纠纷
监管不力是否应承担责任

应该是追求监管不到位的责任，具体负责监管的人和监管机构相关的责任人都可能接受处罚。医疗纠纷处理结束后，科室应组织全科医护人员进行认真讨论，总结经验，汲取教训。对较重大的医疗纠纷，医疗质量管理委员会应组织全院医务人员进行讨论。发生医疗事故（纠纷）后进行经济赔偿的，相关科室及责任人应承担相应的经济责任。（一）科主任承担赔偿费用的5％；（二）经医疗事故鉴定委员会鉴定为医疗事故的：当事人承担赔偿费用的15％；（三）经人民法院判决赔偿的：1、医院负完全或主要责任的，当事人承担赔偿费用的20％；2、医院负对等责任的，当事人承担赔偿费用的15％；3、医院负次要或轻微责任的，承担赔偿费用的10％。（四）未经医疗事故鉴定和人民法院判决，经第三方调解或医患双方协商解决赔偿，并经医院医疗质量管理委员会认定医院负有一定责任的，责任人按以下方式承担赔偿责任：1、2万元以下（含2万元，下同），当事人承担25％。2、2

2023-07-05

335人看过