关于项目延期的补充协议范本是什么-法师兄

关于项目延期的补充协议范本是什么

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:01:37 294 人看过

《工程延期补充协议》甲、乙双方于年月日签订了金额为元、编号为的服务合同（以下简称原合同）。经双方协商，现达成补充协议如下：。双方同意将原乙方为甲方提供服务一年（服务时间从年月日至年月日）的合同变更为XX个月（服务时间分为两个期间，从年月日至年月日和从年月日至年月日）。

2。如本协议与原合同有冲突，以本协议为准，本协议未涉及的内容按原合同执行。本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

4。因本协议发生争议的，双方同意向原告所在地法院提起诉讼。

甲方：

乙方：

日期：

工期延误的原因是什么

由于以下原因经工程师确认后，工期可相应延长：

1。发包人不能按专用条款提供开工条件。

2。发包人未按约定日期支付预付款和进度款，导致工程进度异常。

3。工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工异常。4。

5。因承包人原因造成一周内停水、停电、停气8小时以上。

6。不可抗力。

7。专用条款约定或监理工程师同意的其他情形。第十五条建设工程发包单位和承包人应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。

发包单位和承包人应当全面履行合同规定的义务。不按照约定履行义务的，应当依法承担违约责任。第十六条建筑工程承包的招标投标活动应当遵循公开、公平、平等竞争的原则，择优选择承包人。建设工程招标投标，本法没有规定的，适用招标投标法的规定。第十七条建设工程发包中，发包单位及其工作人员不得收受贿赂、回扣或者索取其他利益。

承包人及其工作人员不得以向发包人及其工作人员行贿、回扣或其他好处的方式承包工程。第十八条建设工程造价由承包单位和承包单位按照国家有关规定在合同中约定。采用招标方式授予合同的，其费用约定应当符合招标投标法的规定。

关于您提出的“工程延期补充协议的模式是什么”的问题，工程延期必须补充，即何时开工，费用由谁承担。否则，这将是一个烂项目，没有人会在意。你可以向律师咨询。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

要约
房屋补充协议范本

一、房产合同补充协议范本甲方（卖方）：乙方（买方）：甲乙双方就下列房屋的买卖订立如下补充协议，以资双方共同遵守。（一）买卖的标的及价款甲方向乙方出售位于商业用房，建筑面积㎡，每平方米元，共计（人民币）元整。（比价格包含办理房产手续时，乙方应承担的各项税、费和公共维修基金）（二）双方责任与权利1、甲方须具备该房屋所有相关法律认可文件。2、甲方负责办理本合同项下的产权过户，由此所产生相关税费、公共维修基金全部由甲方承担。3、甲方应在签订本合同后日内办理完毕过户手续，将合法齐全的房产证交于乙方。4、乙方提供过户所用的各种身份证明及法律认可文件。（三）违约条款甲、乙任何一方不按上述条款执行既视为违约，违约方须向对承担相应的法律责任。在执行本合同的过程中，如遇双方发生纠纷，先行通过双方协商；协商不成时可向有管辖权的人民法院起诉。（四）其他事宜本补充协议与原购房合同具有同等法律效力，本补充协议与原购房

2023-04-13

62人看过
优先购买权
房屋租赁补充协议范本是什么

房屋租赁合同补充协议范本根据合同约定后两年的租金需双方另行协商，现双方经协商一致，就房屋租赁价格等续租事宜，达成补充协议如下;甲方(出租方)：乙方(承租方)：鉴于甲乙双方年月日签订的房屋租赁合同(以下简称租赁合同)，为进一步明确双方的权利义务，双方达成如下补充协议：1、甲方收到房屋款后应该开具合法有效的收据凭证。2、在履行租赁合同过程中，非乙方原因，房屋或其附属设备设施自然损坏，由甲方负责维修，甲方收到乙方关于维修通知3日内仍不履维修义务的，乙方可自行维修，因此产生的维修费用，由甲方承担。3、在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，租赁期内，甲方出售租赁房屋的，应该提前__个月告知乙方，同等条件下，乙方享有优先购买权，该租赁房屋转让他人的，甲方有责任在签订转让合同时告知受让人继续履行本协议。4、甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方承担相应该的赔偿责任：1)甲方对所出租房屋

2023-04-13

329人看过
优先购买权
房屋租赁补充协议范本是什么？

房屋租赁合同补充协议范本根据合同约定后两年的租金需双方另行协商，现双方经协商一致，就房屋租赁价格等续租事宜，达成补充协议如下；甲方（出租方）：乙方（承租方）：鉴于甲乙双方年月日签订的房屋租赁合同（以下简称租赁合同），为进一步明确双方的权利义务，双方达成如下补充协议：1、甲方收到房屋款后应该开具合法有效的收据凭证。2、在履行租赁合同过程中，非乙方原因，房屋或其附属设备设施自然损坏，由甲方负责维修，甲方收到乙方关于维修通知3日内仍不履维修义务的，乙方可自行维修，因此产生的维修费用，由甲方承担。3、在租用期内，甲方必须确保乙方的正常居住，租赁期内，甲方出售租赁房屋的，应该提前＿＿个月告知乙方，同等条件下，乙方享有优先购买权，该租赁房屋转让他人的，甲方有责任在签订转让合同时告知受让人继续履行本协议。4、甲方有下列情形之一的，乙方有权解除合同，并有权要求甲方承担相应该的赔偿责任：1）甲方对所出租房屋

2023-05-01

396人看过
合同条款
合同补充协议范本最新版本是什么？

《民法典》第一百一十九条，依法成立的合同，对当事人具有法律约束力。第一百二十条，民事权益受到侵害的，被侵权人有权请求侵权人承担侵权责任。一、补充协议范本最新版本，相关内容仅供参考。合同补充协议书合同编号：甲方（全称）乙方（全称）本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于年月日签订合同编号为的《合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。鉴于：（原因）甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上变更合同条款部分内容，特订立以下补充协议。一、协议内容变更部分为：1、（具体变更条款）2、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。三、本协议一式贰份，甲方执壹份，乙方执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。甲方：乙方：

2023-04-13

305人看过

融资协议
项目融资协议书范本

合同编号：_________甲方：_________乙方：_________鉴于甲方正在就_________项目(以下简称“目标项目”)进行(股权/债权)融资，经双方友好协商，达成如下全程融资合作协议：第一条合作事项：甲方委托乙方就目标项目进行全程融资。第二条甲方对项目融资的最低要求和承诺：1、融资额度：_________万元。2、融资期限：_________年3、投资方可控股(是/否)，可占股权比例_________%。4、若是固定回报(或贷款)融资方式，甲方愿意支付的年回报利率最高_________%。5、甲方承诺并保证可用自己或他人的如下资产或权证对本次融资做抵押或质押。6、按照甲方公司章程的规定，甲方应召开股东会或董事会就融资一事作出同意的书面决议，并给予现法人代表以相应授权，股东会或董事会决议正本应交乙方一份留存。股东会或董事会应在正式投资(融资或合作)协议签订后三日内批准该项协

2023-05-01

140人看过
合同条款
电力工程补充协议的范本是什么样的？

一、电力工程补充协议的范本是什么样的？电力工程补充协议甲方（全称）：XXXXX房地产开发有限公司乙方（全称）：湖北XXX电力工程有限公司本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX年XX月XX日签订合同编号为L2011428-8的《XXXXXX合同》（以下简称“原合同”）中的定义相同。鉴于：因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。1、协议内容补充部分为：乙方责任：（1）乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。甲方责任：（1）原合同中的一期合同总价（人民币贰佰伍拾万元）保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。（2）本协议

2023-05-01

338人看过