工程索赔的主要依据是什么-法师兄

工程索赔的主要依据是什么

来源：互联网时间： 2023-06-18 16:22:13 224 人看过

一、工程索赔的主要依据是什么

1、工地例会等(地盘)会议记录和有关工程的来往信件，都必须全部保存妥当，直到合同全部履行完毕、所有索赔项目获得解决为止。

2、各种施工进度表，包括业主代表和分包编制的进度表。

3、施工备忘录(日记)，在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录，按年月日顺序号存档，以便查找。

4、做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认，将他们的书面指示按年月日顺序编号存档。

5、工程照片需有专人管理，照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机，将照片按工程进度整理编排。

6、收集记录每天的气象报告和实际气候情况。

7、整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日编号归档。

8、完整的工程会计资料，包括工卡，人工分配表、注销工资薪金支票、材料购买定贷单、收讫发票、收款票据、帐目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等。

9、所有的合同标书文件、合约图纸、修改增加图纸、计划工程进度表、人工日报表、材料设备进场报表及帐单(工程付款单)等需归类保存入档。

10、工程施工过程中的影像记录。

二、工程索赔的主要依据的处理分类

1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。

2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

业主
工期延误索赔怎样计算,延误索赔的依据是什么

工期延误索赔的计算方法：1)总费用法：较简单，基本思路：按现行计价规定计算索赔值，另外也可按固定总价合同转化为成本加酬金合同，即以承包商的额外成本为基础加上管理费和利润、税金等作为索赔值;使用总费用法计算索赔值应符合以下几个条件：①合同实施过程中总费用计算是准确的，工程成本计算符合现行计价规定，成本分摊方法、分摊基础选择合理;实际成本与索赔报价成本所包括内容应一致;②承包商的索赔报价是合理的，反映实际情况;③费用损失的责任，或干扰事件的责任与承包商无任何关系。2)分项法：按每个或每类干扰事件引起费用项目损失分别计算索赔值的方法。特点：比前者复杂，能反映实际情况，为索赔报告的进一步分析提供依据，应用面广。3)因素分析法：亦称连环替代法，将各指标按客观存在的经济关系，分解为若干因素指标连乘形式。工期延误索赔的依据：1.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要.2.招标文件、施工合同文本及附件、补充协

2023-04-27

298人看过
申请劳动仲裁
建设工程发生纠纷索赔的依据

一、建设工程发生纠纷索赔的依据用工单位与劳务分包单位之间的合同争议，不属于用人单位和职工间的劳动争议纠纷，而属于民事合同关系，所以不能够申请劳动仲裁，应该通过法院诉讼途径解决。具体的纠纷处理方式：1、总承包企业或专业施工企业与不具备相应资质的企业签定的劳务分包合同。2、总承包企业或专业承包企业与劳务分包企业以劳务分包合同的名义签订的实质上的工程分包合同。3、工程分包企业以劳务分包合同的名义与劳务分包企业签订的实质上的工程再分包合同。二、当事人工作人员签证确认的效力如何认定当事人在施工合同中就有权对工程量和价款洽商变更等材料进行签证确认的具体人员有明确约定的，依照其约定，除法定代表人外，其他人员所作的签证确认对当事人不具有约束力，但相对方有理由相信该签证人员有代理权的除外；没有约定或约定不明，当事人工作人员所作的签证确认是其职务行为的，对该当事人具有约束力，但该当事人有证据证明相对方知道或应

2023-06-15

341人看过
合同条款
工期索赔的具体依据

工期索赔，一般是指承包商依据合同对由于非自身的原因而导致的工期延误向业主提出的工期顺延要求。一、工期索赔的具体依据承包商向业主提出工期索赔的具体依据主要有：(1)合同约定或双方认可的施工总进度规划;(2)合同双方认可的详细进度计划;(3)合同双方认可的对工期的修改文件;(4)施工日志、气象资料;(5)业主或工程师的变更指令;(6)影响工期的干扰事件;(7)受干扰后的实际工程进度等;二、《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)确定的可以顺延工期的条件《建设工程施工合同(示范文本)》(GF-2013-0201)第7.5.1项规定，在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和(或)费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和(或)增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：(1)发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的;(2)发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条

2023-06-07

329人看过
保全
保全证据是索赔的依据吗

当发生交通事故后，首先及时救治伤者，避免伤情加剧。在此前提下，当事人应依法积极保护自身相应的合法权益，以免造成权益受损的不利后果，交通事故赔偿纠纷要寻求法律途径解决纷争就必须留存证据。1.及时报警，尽量保留现场证据，有利于交通事故责任的认定;2.对交通事故责任认定有异议的，在接到《交通事故认定书书》及时向上一级公安机关交通管理部门申请复核;3.伤者要到正规医院就医，妥善保管医药费用(包括清单)、交通费用及其他相关费用的票据。因伤致残的，在治疗终结后(临床医学一般所认可的损伤后病理变化经临床治疗后得到完全或部分恢复并维持稳定的时期)，到司法鉴定机构进行伤残鉴定(以便确定赔偿项目及数额);4.查看相关的法律、法规或咨询律师，获知交通事故赔偿的项目和计算赔偿数额的标准;5.先行协商解决赔偿问题，协商不成再选择通过诉讼解决纠纷(诉讼时可聘请专业律师代理，能最大限度保护自身权益);6.必要时，申请财

2023-06-13

114人看过

合同条款
承包人提出“索赔”的依据是什么

索赔是指承包人(施工单位)在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、费用增加而要求要求发包人(建设单位)给与补偿损失的一种权利要求。索赔是双方未能协商一致的结果,是单方主张权利的要求。一、民法典的发包方是否可以承担违约责任发包方会承担违约责任。根据《民法典》第八百零三条，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。第八百零五条，因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。二、应该怎么预防拖欠工程款要预防拖欠

2023-04-11

392人看过
业主
索赔成立的三个条件以及施工工程索赔的法律依据

索赔成立的三个条件包括因违约以及造成施工单位成本的额外支出以及损失，该后果不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任，并且施工单位已经提出索赔意向通知和索赔报告。施工工程索赔的法律依据是《中华人民共和国民法典》第五百八十三条、第五百八十四条。一、索赔成立的三个条件索赔成立的三个条件包括：1.与合同相对照，事件已造成了施工单位成本的额外支出，或直接工期损失；2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于施工单位应承担的行为责任或风险责任；3.施工单位按合同规定的程序，提交了索赔意向通知和索赔报告。二、施工工程索赔的法律依据施工工程索赔的法律依据如下：《中华人民共和国民法典》第五百八十三条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后,对方还有其他损失的,应当赔偿损失。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,造成对方损失的,损失赔

2023-06-05

460人看过
建筑工程审计
建筑工程审计依据主要包括什么

一、建筑工程审计依据主要包括什么1、只委托做初步设计或施工图设计时，按照行业划分设计工作量各占的比例并乘以1.1的系数计算收费。如果增加编制施工图预算，按工程设计收费标准乘以1.1系数计算收费。2、工程设计中采用标准设计（标准构配件图除外）、复用设计，按同类新设计项目的20%收费。3、进行工程技术咨询服务，参加规划调查、询价、报价、对外谈判等技术服务工作，以及没有制订具体收费标准的工作，可采用按直接生产人员工日计算收费的办法，收费标准为每工日85元。工曰的计算可执行工日定额或由设计方和委托方根据任务情况在签订合同时协商确定。需要到外埠出差，工期在六十天以内的任务，其差旅费由委托单位负担，工程设计单位由于所承担任务的需要而出国时，除制装费由设计单位支付外，其他出国费用（包括外汇额度）均应由委托单位支付。4、收费标准中考虑了各种影响设计工作量因素的调整系数，如果在同一项目中的两种以上因素同时存

2023-04-24

420人看过
合同条款
工程变更提出的索赔需要什么证据

工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过错，而是应由对方承担责任的情况造成的实际损失向对方提出经济补偿和(或)时间补偿的要求。索赔是工程承包中经常发生的正常现象。由于施工现场条件、气候条件的变化，施工进度、物价的变化，以及合同条款、规范、标准文件和施工图纸的变更、差异、延误等因素的影响，使得工程承包中不可避免地出现索赔。索赔条件索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1.发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失.2.因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失.3.发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加.4.发包人延期支付期限造成承包人的损失.5.非承包人的原因导致工程的暂时停工.6.物价上涨,法规

2023-06-15

95人看过

不可抗力
合同索赔的依据

合同索赔的依据：1、当事人可以约定一方违约时，应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法；2、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加；3、约定的违约金过高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定的违约金的，违约方应当在支付违约金后履行债务。1、当事人可以约定一方违约时，应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定违约造成的损失赔偿的计算方法；2、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构增加；3、约定的违约金过高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构适当减少。当事人延迟履行约定的违约金的，违约方应当在支付违约金后履行债务。法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可

2023-08-11

200人看过
笔录
工程索赔具体需要搜集什么证据?

进行工程索赔的证据包括建筑公司工商登记资料；招标文件、中标通知书；建设工程施工合同、施工过程中增减工程量的补充合同；工程预、决算报告、支付工程款的付收款凭证；工程验收、结算凭证、质检报告等。一、工程造价鉴定需要提交的材料(1)诉讼案件当事人的起诉状、答辩状、庭审笔录或仲裁案件申请人、被申请人的申请书、答辩状2)当事人共同认定的相关专业工程设计图纸、设计修改、变更通知单、现场签证单、技术核定单、图纸会审记录3)当事人签订的施工合同、协议、补充协议4)开工报告、竣工工程验收证明或其它能够证明实际开工、竣工时间的资料5)当事人共同认定的主要材料、设备采购发票、加工订货合同以及建设单位供应的建筑材料、设备清单6)工程预算书、工程结算书、财务资料7)招投项目中的招投标文件、中标通知书8)调查询问笔录、现场勘察记录9)经建设单位批准的施工组织设计、年度形象进度记录10)当事人共同认定的其它涉及该工程造

2023-03-21

54人看过
有期徒刑
国家征税主要依据的是什么

国家征税的基本依据是《中华人民共和国税收征收管理办法》、《中华人民共和国税收征收管理法实施细则》。一、公司分两次发工资算是逃税吗公司分两次发工资算逃税。税收是指国家为了向社会提供公共产品、满足社会共同需要、按照法律的规定，参与社会产品的分配、强制、无偿取得财政收入的一种规范形式，税收是一种非常重要的政策工具。税收是国家公共财政最主要的收入形式和来源。税收的本质是国家为满足社会公共需要，凭借公共权力，按照法律所规定的标准和程序，参与国民收入分配，强制取得财政收入所形成的一种特殊分配关系。它体现了一定社会制度下国家与纳税人在征收、纳税的利益分配上的一种特定分配关系。税收特征有以下几点：1、强制性。税收的强制性是指税收是国家以社会管理者的身份，凭借政权力量，依据政治权力，通过颁布法律或政令来进行强制征收；2、无偿性。税收的无偿性是指通过征税，社会集团和社会成员的一部分收入转归国家所有，国家不向纳

2023-06-28

97人看过
工程发包
认识索赔依据

承包方依法可以提出签证索赔要求的常见情由包括：一是设计方面。发包人是否按照约定时间和要求，提供设计图纸、组织设计交底，对承包方提交的需要发包方确认的事项比如深化设计图纸、材料设备的品牌、规格型号、颜色外观等方面的确认要及时。二是场地方面。场地移交是否及时，是否有其他构筑物、建筑物（包括没有及时动迁的电线杆、坟场、周边影响施工的管线等），招标时未能向承包方明示的暗浜的处理、勘察时未能发现的异常地质情况和地下障碍物（比如影响基础施工的石块、岩基、此前建筑物遗留的桩或基础等），总承包方未能及时提供场地给分包单位亦可作为分包单位索赔的理由。三是资金方面。发包人是否依约支付预付款、进度款及其他应由发包方承担的费用变更签证价款依照一般法理，亦应与进度款同步支付。四是进度方面。发包方是否要求停建、缓建是否要求承包方赶工以提前完工如发包方要求停建、缓建，则承包方可以索赔停工、窝工、人员进出场、机械设备调迁

2023-08-17

251人看过

业主
项目索赔依据

工程索赔的主要依据是什么？1。必须妥善保管现场例会（现场）的会议记录和有关工程的来往函件，直至合同完全履行，所有索赔事项全部结清。2。各种施工进度计划，包括业主代表和分包商编制的进度计划。3。在施工备忘录（日记）中，及时记录影响工期和索赔的事项。根据月、年、日的序列号归档，方便查找。做好建筑师、工程师口头指示的记录，及时书面报告建筑师认可。将书面指示按时间顺序编号归档。5。项目照片由专人管理。照片上应该标明拍摄日期。最好买一台有日期的相机。根据项目进度安排照片。收集和记录每日气象报告和实际气候情况。组织保存职工工资、薪金文件、物资采购文件，按年度日期归档。完整的工程会计信息，包括工作卡、劳动力分配表、取消工资检查、材料采购订单、收据发票、收据、账目和相关图表、财务信函、经会计师认证的财务报表等。所有合同招标文件、合同图纸、修改和增加的图纸、计划的工程进度表、人工日报表、材料设备进场报告和清

2023-05-07

63人看过
网络犯罪
证据总揽：工程索赔的9个方面是什么？

证据包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、气象报告、工资单等。需由专人管理照片,按工程进度整理编排,并收集记录每天的气象报告和工资单据等。以下是对工程索赔证据的改写:证据包括:工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;各种施工进度表,包括发包人代表和分包商编制的进度表;施工备忘录(日记),在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时,应及时记录;应记录建筑师和工程师的口头指示,并及时以书面形式报告建筑师予以承认;工程照片需由专人管理:所有照片均应标明拍摄日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排；收集、记录每天的气象报告和实际气候情况；整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。证据类型标题：关于互联网侵权行为的法律分析近年来，随着互联网的快速发展，网络侵权行为日益猖獗。此类行为不仅给受害人带来了严重的财产损失，还对我国网络安全和信息安全造成了极大

2023-10-18

275人看过