承包人遭受经济损失后,如何向发包人索赔
来源:法律编辑整理 时间: 2023-05-07 21:30:36 100 人看过

1。索赔条件,又称干扰事件,是指使实际情况与合同规定不符,最终引起工期和费用变化的各种事件。一般情况下,承包人可以索赔的事件有:(1)发包人违约造成的时间和费用损失;(2)工程变更(包括设计变更、发包人提出的工程变更等)造成的时间和费用损失,监理工程师提出的工程变更,承包人提出并经监理工程师批准的变更);

(3)发包人提出提前完成工程或缩短工期,造成承包人费用增加;

(4)发包人延误付款期限,造成承包人损失的;

(5)因非承包人原因暂停工程的;

(6)价格上涨、法律法规变更等。先决条件(1)与合同相比,该事件造成承包人工程费用的额外支出,或工期的直接损失。

(2)根据合同约定,费用增加或工期损失的原因不属于承包人的行为责任或风险责任。(3)承包人应按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知书和索赔报告。

2。承包商应遵循什么程序向业主索赔?承包人可以按照下列程序以书面形式向发包人提出索赔:

(1)在索赔事件发生后28天内,承包人应向工程师发出索赔意向通知;

(2)在发出索赔意向通知后28天内,工程师应提交延长工期和/或赔偿经济损失的索赔报告和有关资料;

(3)工程师应在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;

(4)监理人在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内,未答复或者未向承包人提出进一步要求的,视为该索赔已获批准;

(5)当索赔继续进行时,承包人应定期将索赔意向发送给工程师,并在索赔结束后28天内将有关资料和最终索赔报告发送给工程师。索赔答复程序同(3)和(4)。

3。除了合同文本外,常见的索赔证据有哪些?

(1)招标文件

(2)会议纪要;

(3)信函;

(4)说明或通知;

(5)施工组织设计;

(6)施工现场各种记录;

(7)工程照片;

(8)气象资料;(九)各类验收报告;(十)建筑材料采购、运输、储存、使用的原始文件;(十一)政府工程造价主管部门发布的材料价格信息、费用调整方法和指标;

(12)可以披露的各种成本和会计资料;

(13)必须注意国家颁布的法律、法令和政策文件的积累,特别是与工程索赔有关的法律、法令和政策文件。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月19日 00:48
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 承包人向发包人提出索赔的程序是怎样
    一、承包人向发包人提出索赔的程序是怎样?1、当某一索赔方向由另一方提出时,要有合法的索赔,并对索赔事件发生有有效的证据。2、开发人员未能履行合同约定的义务或我的错误和责任应由用人单位承担的其他情况,导致时间延迟(或)承包商不能及时得到合同价格和承包商的其他经济损失,承包商书面按照下列程序开发者声称:(1)索赔事件发生后28天内,应将索赔意向通知工程师;(2)在发出索赔意向书28日内,应当向工程师提供索赔报告和有关延长工期和(或)赔偿经济损失的资料;(3)工程师应在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28日内予以答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内未答复承包人或者未向承包人提出进一步要求的,视为接受索赔;(5)索赔事件继续发生时,承包商应分阶段向工程师发送索赔意向,索赔事件结束后28天内,承包商应向工程师发送索赔相关信息和最终索赔
    2023-04-26
    255人看过
  •  遭受打击后如何向对方索赔?
    本文介绍了在人身损害赔偿中,加害人需要承担哪些费用以及如果加害人不需承担刑事责任,受害人可以采取哪些行动。受害人可以提起民事诉讼,要求加害人承担医疗费用、误工费用、护理费用等费用。首先,您需要承担以下费用的赔偿责任:医疗费用、误工费用、护理费用、交通费用、住宿费用、住院伙食补助费用、必要的营养费用、残疾赔偿金、残疾辅助器具费用、被扶养人的生活费用、康复费用、护理费用、后续治疗费用、误工费用和精神损害抚慰金等。其次,如果经鉴定为轻伤以上伤害,加害人要承担刑事责任,请求赔偿时可以提起刑事附带民事诉讼。最后,如果加害人不必承担刑事责任,那么受害人可以向法院提起人身损害赔偿诉讼。伤害赔偿伤害赔偿是指因他人过错行为导致受害人人身、财产受到损害时,加害人依法应当承担的民事责任。根据我国《民法典》第一千二百零三条的规定,受害人有权请求加害人承担赔偿责任。在实际生活中,伤害赔偿纠纷往往涉及到的法律关系比较
    2023-11-09
    303人看过
  • 租厂房违约后经济损失如何索赔
    守约方可以根据合同约定要求违约方承担违约金,对于合同未约定的,守约方可以要求违约方承担实际的损害赔偿责任。但如果约定的违约金过分高于造成的损失的30%,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。公司出租厂房债务怎么办厂房出租,关于债务问题,债权人可以和债务人协商处理,如果协商不成,可以向法院起诉,要求法院强制执行债务人的财产,产房也属于债务人的财产收益,法院可以强制执行将厂房的租金交给法院,然后法院再交给债权人以抵扣相关债务。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息,或者不履行其他金钱债务的,对方可以请求其支付。第五
    2023-07-05
    209人看过
  • 合同欺诈引发的经济损失如何索赔?
    因合同欺诈遭受损失可以要求赔偿吗欺诈性的合同往往造成受欺诈方经济利益的损失,欺诈方应当赔偿受欺诈方因欺诈行为的实施所遭受的损失。赔偿损失的范围一般应包括:一是订立合同的费用;二是履行合同的费用;三是合理的间接损失。因欺诈、胁迫订立的合同应分为两类,一类是一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同损害国家利益,应作为无效合同,另一类是一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同并没有损害国家利益,只是损害了集体或第三人的利益,对这类合同应按可撤销合同处理。将其按可撤销合同处理,原因在于:(1)能够充分尊重被欺诈方的意愿,充分体现了民法的自愿原则。诚然,欺诈是一种违法行为,但因欺诈而订立的合同,主要是意思表示不真实的合同,而意思表示不真实,局外人往往难以判定,如果被欺诈人不提出受到欺诈,法院和仲裁机关往往难以主动干预。(2)尽管某些欺诈行为可能造成了对被欺诈人的损失,但损失可能是轻微的,受害人可能仍然认为合同对其是
    2023-08-08
    424人看过
  • 承包人向发包人索赔时应按照什么程序进行
    1、当某一索赔方向由另一方提出时,要有合法的索赔,并对索赔事件发生有有效的证据。2、开发人员未能履行合同约定的义务或我的错误和责任应由用人单位承担的其他情况,导致时间延迟(或)承包商不能及时得到合同价格和承包商的其他经济损失,承包商书面按照下列程序开发者声称:(1)索赔事件发生后28天内,应将索赔意向通知工程师;(2)在发出索赔意向书28日内,应当向工程师提供索赔报告和有关延长工期和(或)赔偿经济损失的资料;(3)工程师应在收到承包人提交的索赔报告及相关资料后28日内予以答复,或要求承包人进一步补充索赔理由和证据;(4)工程师在收到承包人的索赔报告和有关资料后28天内未答复承包人或者未向承包人提出进一步要求的,视为接受索赔;(5)索赔事件继续发生时,承包商应分阶段向工程师发送索赔意向,索赔事件结束后28天内,承包商应向工程师发送索赔相关信息和最终索赔报告。索赔回复程序与(3)、(4)相同。
    2023-03-16
    405人看过
  • 遭受环境污染如何向侵权人索赔
    向侵权人索赔的方法:1.按鉴定评估报告来确定由鉴定评估机构参照一定的专业鉴定方法和计算公式来确定受害人的经济损失,此种方式相对客观、公正,双方当事人一般都会接受,因此成为法院确定环境污染侵权损害赔偿损失深度依赖的方式。实践中也不乏因为受害人无法提供鉴定评估报告确定所遭受的损失而法院不支持其关于损害赔偿的该项诉请。不过,鉴定评估报告亦存在不足,主要表现在:鉴定已经时过境迁,难以反映当时情况,强行鉴定,不够客观,容易包含水分,往往成为社会空耗成本。特别是在有可比拟的案例作为参考时,污染损失是否还有必要鉴定值得商榷。2.按营业损失或其他可证明的收入此种方式适合受害人存在可计量的收入,比如受害人是工商个体户的,根据其因侵权人的环境污染行为而遭受的营业损失来补。如果是农业损失,则是根据平均水平或者是市价能够确定的收入,选取可参照的基准进行计算。3.根据双方或受害人与第三人的协议约定如果受害人与侵权人
    2023-06-13
    195人看过
  • 建筑工程承包人该如何索赔赔偿才有经济效益
    建筑工程承包人索赔可得利益需要承包人在事件发生的28天内向工程师发出索赔意向通知,工程师对承包人的索赔申请进行审核,认可该项索赔后通知承包人。因发包人不履行或不适当履行施工合同致使承包人预期可得利益不能实现和取得的,承包人可以向发包人提起赔偿损失主张。建筑工程承包人优先受偿权行使的期限是多久1、建设工程承包人行使优先权的期限为六个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。2、建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。二、建设工程承包人行使优先权的方式1、建设工程价款优先受偿权实现的方式有两种即折价和拍卖。2、如果通过折价方式实现优先权,则可以在承包人和发包人双方协商一致的基础上进行,无需经过司法程序。3、但如果双方折价行为损害第三人(如同样拥有优先受偿权的其他承包人、对建设工程抵押权人等)利益的,第三人可能会申请法院撤销折价协议。4、对于通过拍卖方式实现优先权,从
    2023-07-27
    305人看过
  • 发包人和领导的发包人可以反向索赔吗
    发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人为了维护自己的利益,向承包人提出索赔。广义的发包人反索赔包括二方面,一是施工索赔的预防,二是发包人向承包人提出索赔。窄义的发包人反索赔,只指发包人向承包人提出索赔。一、发包人违约如何处置发包人因自身原因致使工程停建、缓建的,发包人应当承担违约责任。首先发包人应当采取必要措施,弥补或者减少损失,同时应当排除障碍,使承包人尽快恢复建设工作。如承包人在施工中发现设计有错误和不合理之处,应当通知发包人,发包人在接到通知后,应当及时同设计人等有关单位研究确定修改意见或者变更设计,并及时将修订后的设计文件送交承包人。发包人还应当赔偿承包人在停建、缓建期间的损失,包括停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压所造成的损失和实际发生的费用。二、工程尾款拖欠怎样起诉承包人以发
    2023-02-22
    204人看过
  • 购房者因房屋受损而遭受经济损失,如何维权赔偿?
    按照《中华人民共和国民法典》规定,买卖违约要承担三种违约结果:一是继续履行合同;二是采取措施补救;三是赔偿损失。1、请求解除合同,要求对方双倍返还定金,即返还本金之余再外加一部分作为违约金;2、要求继续履行合同(即交付房屋),每延迟交付一日按日交违约金。因为正在诈骗买家退一赔三吗商家若有欺诈销售商品的行为,是应当对消费者退一赔三,即赔偿三倍的货款的。我国《消费者权益保护法》规定,经营者提供商品或者服务有欺诈行为的,应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失,增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条当事
    2023-07-22
    66人看过
  • 犯罪行为使被害人遭受经济损失的,被害人是否可要求赔偿经济损失
    根据《刑法》第36条第1款的规定:由于犯罪行为而使被害人遭受经济损失的,对犯罪分子除依法给予刑事处罚外,并应根据情况判处赔偿经济损失。承担民事赔偿责任的犯罪分子,同时被判处罚金,其财产不足以全部支付的,或者被判处没收财产的,应当先承担对被害人的民事赔偿责任。同时需指出的是,并不所有的民事损失都可以要求赔偿经济损失,根据《最高人民法院关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定》第1条规定:因人身权利受到犯罪侵犯而遭受物质损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受物质损失的,可以提起附带民事诉讼。对于被害人因犯罪行为遭受精神损失而提起附带民事诉讼的,人民法院不予受理。也就是损失只限于因人身权利受到犯罪侵犯而遭受损失或者财物被犯罪分子毁坏而遭受的物质损失。根据《最高人民法院关于人民法院是否受理刑事案件被害人提起精神损害赔偿民事诉讼问题的批复》的规定:对于刑事案件被害人由于被告人的犯罪行为而遭受精神损失提起的附带民
    2023-04-30
    278人看过
  • 发包方违约如何赔付承包方损失费用
    一、发包方违约如何赔付承包方损失费用发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备等,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。双方有约定确定具体赔偿,以双方约定的金额赔偿。如果双方没有约定,一般赔偿损失按因违约造成的实际损失为标准。《中华人民共和国民法典》第八百零三条,发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。二、合法的建筑工程承包合同形式是哪些1.建设工程合同签订的方式有两种:(1)协商方式即由双方当事人通过协商签订建设合同。(2)通过招标投标的方式。2.招标投标是国际经济交往和国际贸易中普遍采用的一种交易方式,近年来在我国国内经济交往中尤其是在各种工程建筑项目中逐渐采用,这主要是因为它具有科学性、效益性、公平性和安全性等优点。3.通过公开招标的形式,谁家公司建设工程造价低、质量好、工期短、
    2023-09-14
    325人看过
  • 承包土地不能耕种发包人担责赔损失
    近日,顺义法院审结一起农业承包合同纠纷案,判决解除原告胡某与被告某村委会签订的承包合同,村委会返还胡某缴纳的3万元承包费,并赔偿胡某预期利益损失2.8万元。2005年,河南人胡某从北京某村承包了近300亩土地,签订合同时,胡某按约定缴纳了部分承包费。2006年5月,胡某准备在承包地上耕种,遭到了村经济合作社的制止,且此后胡某的承包地由村经济合作社社耕种。在要求村委会返还承包费未果的情况下,胡某以村委会单方违约,使其无地可种,给其带来了经济损失为由,将村委会诉至法院,要求解除其与村委会签订的合同,返还已缴纳的承包费3万元,并赔偿贷款利息损失1.1万余元,收入损失2.8万元。被告村委会辩称,依据土地承包法的规定,在签订合同时,胡某已取得了土地承包经营权,因此,村委会已全面履行了合同义务;胡某的损失是第三人即经济合作社的社长赵某侵犯其承包经营权所致,赵某不是村委会成员,胡某要求村委会承担损失缺乏
    2023-06-09
    330人看过
  • 雇工受伤,承包人和发包人如何承担责任
    雇工在雇用过程中受伤,承包人应承担赔偿责任,发包人与雇主承担连带赔偿责任。根据《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》的如下规定:第十一条雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害,雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的,赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任,也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后,可以向第三人追偿。人身损害赔偿司法解释全文第十一条
    2024-04-16
    205人看过
  • 保险船舶受损如何向第三人索赔
    保险船舶发生保险责任范围内的损失后,应由第三方负责赔偿的,被保险人应当向第三方索赔。如果第三方不予支付,被保险人应提起诉讼。在被保险人提起诉讼后,保险人根据被保险人提出的书面赔偿请求,按照保险合同予以赔偿,同时被保险人必须将向第三方追偿的权利转让给保险人,并协助保险人向第三方追偿。必须注意如下事项:1、对由第三方责任所造成的保险船舶的损失,被保险人应当直接向第三方索赔。如果遇到第三方不予支付的情况,被保险人必须向法院提起诉讼,以确保保险合同当事人双方的权益不受侵害。2、保险人赔偿后,保险双方必须签具代位求偿权益转让书,被保险人将向第三方的求偿权转移给保险人,并积极协助保险人共同向第三方进行追偿。3、被保险人未经保险人同意,放弃向第三方要求赔偿的权利,保险人有权拒绝赔偿;由于被保险人的过失致使保险人不能行使求偿权的,保险人可以相应扣减保险赔款。保险船舶发生保险责任范围内的损失后,被保险人应当
    2023-05-01
    420人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 发包人向承包人提出索赔应经过哪些程序
      湖南在线咨询 2021-12-04
      工程索赔程序1。当索赔发生时,承包人应在索赔发生后28天内以书面索赔通知的形式向工程师正式提出索赔意向通知。超过此期限的,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔。2、提交索赔材料,在索赔通知发出后28天内,向工程师提出延长工期和(或)赔偿经济损失的索赔报告及相关材料。超过此期限的,工程师和业主有权拒绝承包人的索赔。
    • 承包人对施工发包人造成损失如何赔偿?
      福建在线咨询 2023-07-07
      建设工程施工发包人应负责赔偿给第三者的情况是: 1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失; 2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。
    • 发包人方面可以向承包人索赔吗
      西藏在线咨询 2023-03-05
      发包人可以向承包人索赔,由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人就可以主张索赔。承包人不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和施工规范的要求,或发生其它使合同无法履行的行为,发包人可以通知承包人,按协议条,款约定支付违约金,赔偿因其违约给发包人造成的损失。
    • 2022年发包人向承包人的索赔包括什么
      山东在线咨询 2022-11-21
      承包商向业主的索赔包括以下内容: 1、业主未能及时向承包商提供指令或指令错误; 2、业主未按合同时间提供图纸; 3、业主延期开工或暂停施工; 4、业主没有完全履行告知义务导致地址条件发生变化; 5、业主对工程质量的检验影响施工正常进行; 6、业主没有按照合同时间支付工程预付款和进度款; 7、业主供应的材料设备不合格。
    • 遭受的损失该向谁索赔呢?
      辽宁在线咨询 2023-06-11
      1、销售者或服务提供者;2、生产者;3、网络平台提供者。 毕竟提供商品或者服务的是经营者,而不是网络交易平台,因此消费者合法权益受到损害的,首先应当向经营者要求赔偿。当然,如果消费者或者其他受害人因商品缺陷造成人身、财产损害的,可以向经营者要求赔偿,也可以向生产者要求赔偿。 一般情况下,网络交易平台提供者自身并不参与交易,这种情况下,网络交易平台提供者不对消费者承担责任,但以下3种情况例外: (1