不可抗力造成的损失由谁承担？-法师兄

不可抗力造成的损失由谁承担？

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-11 08:10:07 497 人看过

不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力造成的损失要根据合同是否履行来判断，如果合同一方当事人履行之前由销售者承担责任；如果合同一方当事人履行之后由购买者承担责任。

一、不可抗力的适用条件法律常识是什么

不可抗力的适用条件是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

不可抗力，是指合同订立时不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；政府行为，如征收、征用；社会异常事件，如罢工、骚乱三方面。

二、疫情防控期内合同会终止吗？

疫情防控期合同提前终止是否算违约责任，要看疫情防控是否为不可抗力因素。因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

不可抗力，是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

三、不可抗力合同延期履行有哪些法律依据

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

履行不能
最终买卖合同标的物造成的损失由谁承担

对这一问题，要考察买卖合同标的物风险转移的有关制度。对于买卖合同标的物风险转移问题，我国《民法典》采用交付主义，即以标的物的实际交付时间作为确定标的物风险负担转移的标准，规定不论标的物所有权是否转移，均由标的物的实际占有者承担风险。试用买卖合同在试用期间内，合同虽未生效，标的物的交付也不发生所有权移转，但在此期间内，有关标的物毁损、灭失的风险法律未作特殊规定，因此，该合同标的物毁损由买受人承担。买卖合同标的物特征（一）买卖合同的标的物须为法律允许买卖的物，禁止或者限制流通物不能作为买卖合同的标的物。（二）买卖合同的标的物为出卖人所有或有处分权的物。出卖人一般为标的物的所有人。但依法律规定或依当事人之间的约定，享有处分权的非所有人也可以作为出卖人，如抵押权人、经纪人、人民法院等。（三）买卖合同的标的物无须现于出卖人。以他人的物为买卖仍为有效。但如不能取得该物的所有权并移转于买受人，则因主观不

2023-07-25

254人看过
法律综合知识
因不可抗力造成的损失，哪些可以索赔

一、因不可抗力造成的损失，哪些可以索赔关于因不可抗力因素造成之赔偿事项方面，其基本原则如下所述：1．如果是由于合同工程本身遭受损害、或是由于该项工程导致任何第三方人员伤亡或财产损失，或者是将用以施工的原材料以及待安装的设备运送至施工现场时遭受的损害，则这些均需由发包方全权承担责任；2．若发包方或者承包方有相关人员伤亡情况发生，他们的所在单位应负起相应的责任，并且需要承担相应的费用；3．对于承包方的施工机械设备的损坏以及停工所带来的损失，也应由承包方自行承担；4．在停工期间内，如承包方按照发包方的要求，必须留守在施工现场的必要的管理人员以及保卫人员的相关费用，则应由发包方承担；5．至于工程所需进行的清理与修复工作所产生的费用，同样应由发包方承担。《民法典》第八百三十五条【货物因不可抗力灭失的运费处理】货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得请求支付运费；已经收取运费的，托运人

2024-04-02

256人看过
缔约过失责任
“跳槽”不成反失业，这个损失由谁承担

劳动者与招聘单位之间正式建立劳动关系，是以签订书面劳动合同为标志的。对于打算“跳槽”的劳动者，应及时向新单位确认是否被录用，与新单位签订劳动合同，贸然辞掉旧工作而新单位最终不予录取，则有可能面临“失业”的风险。劳动者在应聘的时候要识别招聘单位是否提供虚假信息、有违背诚实信用等行为，可以留存相关的证据，如果遭遇到损失，以缔约过失责任纠纷为由，向法院起诉。而招聘单位调整岗位要求、停止招聘或拒绝录用时，应该要及时通知劳动者，避免因违反诚实信用给劳动者造成损失。律师补充：劳动者“跳槽”前，应首先客观了解和评估自身能力和劳动力市场情况，避免盲从或者盲目“跳槽”。其次，在选择目标用人单位的过程中，应充分了解单位的各种情况，比如薪酬待遇、劳动条件、企业文化等，避免听信一面之词。最后，还要注意处理好辞职和再入职的接续关系。【法律法规】《民法典》第五百条当事人在订立合同过程中有下列情形之一，造成对方损失的，

2023-05-06

111人看过
不可抗力
不可抗力造成损失要赔偿吗，不可抗力有哪些种类

一、不可抗力造成损失要赔偿吗因不可抗力不能履行合同或者造成他人损害的，不承担民事赔偿的责任，法律另有规定的除外。《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。第五百九十一条规定，当事人一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔偿。当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方负担。二、不可抗力有哪些种类不可抗力的种类主要有以下三种：1.自然灾害。尽管随着社会科学技术的进步，人类逐步提高对自然灾害的预见能力（如预测地震、台风），但是，人类仍无法抗拒它。2.政府行为。合同当事人往往很难预见政

2023-05-06

200人看过

有期徒刑
兼职造成损失谁承担责任

由于兼职是法律规定不视为建立劳动关系，不受《劳动合同法》调整，也不享受工伤保险待遇，其所受伤害只能按一般民事侵权纠纷处理。所以，损害赔偿应按照人身损害标准进行赔偿，法律规定，雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。因此，兼职与企业形成雇佣关系，所在公司应当为兼职工的人身损害承担赔偿责任。雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任。雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任。雇主承担赔偿责任后，可以向第三人追偿。一、全责追尾雇员自己受伤雇员受伤的赔偿责任是一种侵权责任。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条规定，“雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任，雇佣关系以外的第三人造成雇员人身损害的，赔偿权利人可以请求第三人承担赔偿责任，也可以请求雇主承担赔偿责任

2023-03-27

423人看过
辞职
辞职不做交接造成损失应由谁担责

过错方应当承担赔偿责任。根据《劳动合同法》的相关规定，解除劳动关系后，劳动者和单位应按照双方约定办理工作交接手续。拒不交接相关手续，造成损失的，过错方应当承担赔偿责任。一、不签离职协议可以开离职证明吗不签离职协议不可以开证明，《劳动合同法》规定，用人单位应当在解除或者终止劳动合同时出具解除或者终止劳动合同的证明，并在十五日内为劳动者办理档案和社会保险关系转移手续。劳动者应当按照双方约定，办理工作交接。二、解除劳动关系的注意事项主要有哪些解除劳动关系的注意事项：1、为了避免劳动争议，最好采用书面通知的形式。2、需要做好工作交接，避免因没有交接造成损失。3、另外劳动者行使辞职权时应注意两点：(1)如果用人单位支付了培训费、约定了服务期限而劳动者违约的，劳动者解除劳动合同应当按约定承担违约责任。(2)提前通知的日期要符合法律规定。三、突然离职不给工资怎么办辞职后单位不给发工资的，劳动者可以到劳动

2023-03-28

453人看过
法律综合知识
不可抗力停工窝工损失什么承担

1、工程本身的损害，因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担。2、发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用。3、承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担。4、停工期间，承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第一百八十条因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

2024-04-19

428人看过
继续履行
飞机延误造成的经济损失应该由谁来承担

飞机延误航空公司需要承担的是违约责任。具体如何承担责任，我国《民用航空法》仅做了原则规定，需要结合《民法典》来具体判定。承担责任的前提条件是造成了损失，承运人只在因延误造成损失时才承担责任，如果延误没有造成任何损失，承运人就不承担责任。这就要求旅客负责举证由延误给其所造成的损失，如果旅客不能证明这一点，就不能要求承运人承担责任。并且，因延误造成的损失必须是实际的经济损失，不包括因延误给旅客造成的精神损失。这种赔偿是一种限额赔偿，即不管造成多大的损失，一般情况下航空公司只在法律规定的最高限额范围内承担赔偿责任。飞机延误多久有赔偿飞机延误一般不会赔偿，但飞机延误4小时以上的，航空公司会对乘客进行补偿。航空公司根据航班延误4小时（含）以上不超过8小时、延误8小时（含）以上不同延误时间的实际情况，对旅客进行经济补偿。只要是航空公司自身原因，包括机械故障、航空公司运力不足、空勤人员的原因等，航空公司

2023-07-04

138人看过

法律综合知识
因楼上漏水造成损失的侵权责任由谁承担？

一、因楼上漏水造成损失的侵权责任由谁承担？因楼上漏水造成损失的侵权责任由谁来承担就要看实际的情形是怎么样的才能确定。第一，如经鉴定，漏水因房屋质量不符合国家标准引起，在保修期内，受损害业主可要求开发商对房屋漏水进行维修，并赔偿业主因此造成的损失。《住宅物业保修金管理办法》第10条规定，建设单位应当按照国家规定的保修期限和保修范围，承担物业的保修责任。第二，如果楼上业主确因装修或铺设水管造成楼下业主漏水，楼上住户应及时查找漏水原因并进行维修，还应当就其不当行为给楼下住户造成的损害承担赔偿责任二、建筑物和物件损害责任的侵权内容有哪些？《民法典》（于2021年1月1日实施）第一千二百五十二条建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位能够证明不存在质量缺陷的除外。建设单位、施工单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。因所有

2024-01-17

395人看过
债权人
提存物的损失由谁承担

提存物的损失一般由债权人承担。如果是有关部门在提存时存在过失，则由该提存机关承担提存物毁损、灭失的赔偿责任。一般情况下，债务人就其承担的债务进行提存后，双方的债权债务消灭，标的物的毁损、灭失风险将由债权人承担。一、买受人无故拒绝受领货物，出卖人可以提存吗买受人无故拒绝受领货物，出卖人可以提存。债权人无正当理由拒绝受领、债权人下落不明或存在法律规定的其他致使债务人不能交付标的物，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存。标的物不适于提存或者提存费用过高的，债务人依法可以拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。二、在哪些情况下，出质人可以要求质权人将质物提存提存是指债务人履行其到期债务时，因债权人的原因无正当理由而拒绝受领；或者因债权人下落不明等原因债务人无法向债权人履行债务时，可依法将其履行债务的标的物送交有关部门，以代替履行的制度。如果质权人的行为可能使质押财产毁损、灭失的，出质人可以请求质权人

2023-06-28

401人看过
购房合同
小区改造施工方造成的损失谁承担

工程的施工方违反合同的约定，造成损失的应该由施工方承担赔偿的责任。一、工抵房能买吗工抵房能买。工抵房一般为拿房屋抵作工程价款来给建筑方，建筑方通过与开发商签订工抵房合同并办理房屋产权证来获得房屋物权，只要房屋有不动产产权证，能进行不动产产权变更登记，就可以自由买卖。一、工抵房购买流程如下：1、先签订以房抵债的协议，再签订房屋买卖合同确定房款和具体房屋；2、然后用以房抵债协议确定的债权冲抵房款。若施工方不要房子，那么应先签订以房抵债的协议，直接确定房源和房价；3、接着施工方让买受人与开发商签订房屋买卖合同，房款可以选择直接支付施工方或支付开发商，再由开发商转交给施工方即可。二、购买工抵房的风险如下：1、工抵房买卖过程中对一些约定事项须作出说明，比如抵账说明等，以免债权方、开发商任意一方的变故而产生的纠纷；2、因为工抵房的性质，所以很可能存在抵押，甚至已被查封；3、新房变二手房。开发商把房子抵

2023-03-29

380人看过
第三者
交警扣车造成的损失谁来承担

发生交通事故后，公安局交警大队做出扣押事故车辆，是合法的行使职权。交警扣车系具体行政行为，车主要求赔偿车辆扣押期间运输费用损失，是因该车发生交通事故而被扣押引起的，并非发生交通事故的对方侵权行为直接必然所致，不符合民事责任承担的法律规定，所以在此期间的停运损失当然不应由对方承担。一、把路灯撞歪了怎么处理1、开车撞到路灯的，应该由驾驶员承担事故的全部责任，也应该由驾驶员负全部赔偿责任。如果车辆投保了交强险和第三者责任险的，则可由保险公司在赔偿责任限额内进行赔偿。2、对于具体赔偿的金额，可以和路灯公司或路灯管理方通过协商确定；如果协商不成的，也可以委托第三方评估机构对损失金额进行估价。3、机动车本车有强制保险和三者责任险情况下，都由保险公司负责赔偿（驾驶人有违法驾驶机动车情形下，只有交强险赔偿，没有商业险赔偿）。应由物价部门对损坏物品进行作价，之后由保险公司进行赔偿。4、首先是启动车辆的强制保

2023-04-12

413人看过

不可抗力
不可抗力窝工费谁承担

因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。1．工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害，由发包人承担；2．发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；3．承包人的施工机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应发包人要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担。一、发包方义务是什么1、做好施工前的准备工作。2、按照合同的约定和诚实信用原则应在施工过程中给承包方提供必要的协助，发包人应按合同约定的时间和要求，向承包人提供原材料、设备、场地、工进度款、技术资料等。3、配合施工的进行，及时组织工程竣工验收。4、及时接受竣工工程并按约定的方式和期限支付工程价款。二、发包方的义务包括哪些建设工程发包人的义务是：1、发包人

2023-03-21

452人看过
正当防卫
正当防卫造成的损失该谁承担

1、如果是正当防卫，那么可以不用赔偿。2、如果正当防卫超过必要的限度，那么就需要承担赔偿责任，具体需要根据当时的情节认定。一、打架如何判定责任？双方因民事纠纷而引起的打架斗殴，需要根据双方的过错来承担民事赔偿责任，一般来说，先动手的一方过错责任较大，当然如果对方侮辱、诽谤在先，情节恶劣的，那责任就另当别论了，具体双方责任大小是需要法院综合全案来确定的。如果是一方无故殴打另一方，那么被打一方是可以采取正当防卫的，给对方造成的损伤不需要承担法律责任。如果造成轻伤以上，就构成故意伤害罪，要判刑的。打架这一行为是违反了国家的治安规定，是会受到行政处罚的，如果情节十分严重的还会造成刑事犯罪，那么打架就一定是双方或者多方参与的。二、撞了拦路抢劫的人车主属于正当防卫吗撞了拦路抢劫的人车主是正当防卫。正当防卫要求有防卫意识。一般来说，满足以下条件的，可以认定为正当防卫：1、正当防卫所针对的，必须是不法侵害

2023-04-02

487人看过