工程款欠条能过期吗-法师兄

工程款欠条能过期吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-03-13 14:11:50 106 人看过

工程款欠条过期，当事人可以先与对方协商还款，如果对方还款的话，就可以要回工程款；如果对方拒绝还款的话，可以及时将对方起诉至法院，要注意向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。

一、债务追讨注意事项有哪些

债务追偿时债权人应注意的事项有：

1、追讨债务时可以和对方签订还款协议。如果对方并不抵赖，而只是以种种借口拖延还款，那么就可以与其签订还款协议，明确还款的方式和期限。

2、当债务人不及时偿还债务时，债权人应及时向法院起诉，需要注意三年诉讼时效的限制。

一般来说，金钱之债的诉讼时效为三年，也就是说从还款届满之日起经过三年，人民法院就不予保护了，但如果债务人出庭应诉未提出时效抗辩的，此时不受三年时效的限制。

二、欠条到期了怎么办

如果对方欠款到期不还的，债权人可以先与债务人协商还款，如果债务人拒绝还款的责任，债权人可以到法院进行起诉要求对方还钱。

在不同的情况下，债务纠纷诉讼时效是不一样的。一般都是三年，但是起算的时间可能会有所不同。

债务纠纷的诉讼时效如下：

(一)对于定期还款的民间借贷，诉讼时效为还款期限届满之日起3年，逾期则丧失请求人民法院保护的权利。

债务人在约定期限届满后未履行债务而出具没有还款日期的欠款条，应当认定诉讼时效中断，从收到欠款条的第二天开始重新计算诉讼时效。

(二)对于不定期还款的民间借贷，也就是没有写明还款日期的民间借贷，不受诉讼时效规定的限制，但是受最长20年保护期的限制。

如果借款人明确表示拒绝还款的，则从借款人明确表示拒绝还款之日起适用3年的诉讼时效期间。

(三对于超过诉讼时效期间的民间借贷，当事人双方就原债务达成还款协议，或者借款人在催款通知单上签章，就视为对原债务的重新确认，该债权债务关系应受法律保护。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多欠条相关文章

法律综合知识
具体欠工程款多久过起诉期

一、具体欠工程款多久过起诉期工程款拖欠的诉讼时效为3年，诉讼时效自发包方拒绝支付工程款之日起开始计算。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、拖欠工程款的解决办法是怎样的解决工程款拖欠的方法有：1．与欠款人进行协商。2．找追债公司帮助。在欠款人拒不支付工程欠款的情况下，部分被欠款人选择请求追债公司的帮助，来协助要回工程欠款。在实践中，这种方式存在一定的法律风险，因为本身追债公司的合法性就存在一定的问题。3．法律途径。所谓法律途径，无非是指通过向法院提起诉讼，等待法院判决之后，申请法院强制执行。《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支

2023-10-30

63人看过
欠条
欠条到还款日期还没还款会过期吗

一、欠条到还款日期还没还款会过期吗欠条到还款日期还没还款不会过期，借条超过了还款日期一般是还具有司法效力的，这是由于借条的还款日期到了，不影响借条的有效性，但是会影响到借条的诉讼时效。目前我国法律对诉讼时效的规定，适用普通的诉讼时效三年的规定。那么也就是说在还款日届满起三年内，必须要有向债务人催收借款的相应证据。如果没有这些证据的话，就不会产生诉讼时效中止中断的这些法定事由。《民法典》第一百八十八条，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、欠条还款日期没到起诉有用吗可以起诉，但得不到法院的支持。债务偿还期限未到，债务人有权不偿还债务，债权人要求债

2023-05-03

90人看过
法律综合知识
工程款支付担保过期了还能追偿吗

针对工程欠款问题的处理方法，我们应当首先寻求与另一方进行协商，以解决冲突。然而，若无法达成共识，我们就只能通过诉讼或者仲裁这两种合法途径予以解决。根据我过相关的法律法规所规定，如若业主未能按约定期限支付合同款项，作为承包商有权向其发出书面通知，要求其在公正合理的时间范围内履行付款义务。《民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在公道期限内支付价款。发包人逾期不支付的；除按照建设工程的性质不宜折价、拍卖的以外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以申请人民法院将该工程依法拍卖，建筑工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

2024-04-27

477人看过
欠条
能否在欠条还款日期过后起诉？

按相关法律规定，借条还款日期已过，债务人拒绝偿还债务的，债权可以向人民法院起诉，请求人民法院判决债务人偿还债务。起诉要注意诉讼时效，对于定期还款的民间借贷，诉讼时效为还款期限届满之日起3年，逾期则丧失请求人民法院保护的权利。欠条13年没还能起诉吗？12年前的欠条，只要债务人未偿还欠款，债权人就可以向法院起诉。起诉债务人债权人应当准备好起诉状，欠条、催款通知等相关证据，向债务人所在地法院起诉。起诉必须符合下列条件：（一）原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织；（二）有明确的被告；（三）有具体的诉讼请求和事实、理由；（四）属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。符合起诉条件的，法院应当在七日内立案，并通知当事人；不符合起诉条件的，应当在七日内作出裁定书，不予受理。法律规定的诉讼时效是三年，12年前的欠条，可能已经超过了三年诉讼时效，债务人虽在诉讼时效期间届满后可拒绝履行其义

2023-07-07

381人看过

法律综合知识
工程款欠条过期要怎么办，有哪些相关规定

一、工程款欠条过期要怎么办，有哪些相关规定工程款欠条如果过期了，超过了诉讼时效的话，可以先与对方协商让其同意还款，因为根据法律规定超过诉讼时效的，义务人可以提出拒绝履行义务的抗辩，除非义务人同意履行其义务。《民法典》第一百九十二条诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已经自愿履行的，不得请求返还。第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。【温馨提示】以上的解答希望对你有所帮助，如果你还想了解其他的法律问题，可以在线咨询相关的律师，我们会为您详细的解答

2024-01-25

301人看过
欠条
欠款打的欠条期限多久过期

这个问题本质是个诉讼时效问题。民间借贷适用普通诉讼时效，即诉讼时效期间为3年，诉讼时效期间从知道或者应当知道权利被侵害时起计算。出借人没有在3年的诉讼时效期间内主张权利或起诉，如果超过诉讼时效，出借人起诉至法院，而借款人以超过诉讼时效抗辩，出借人的诉求将不会得到法院的支持。一、欠条五年能起诉吗欠条五年了可以起诉。如果欠条注明还款日期，则诉讼时效为注明之日起三年，如果欠条未注明还款日期，则诉讼时效最长不超过20年。当事人超过诉讼时效后起诉的，人民法院应当受理。受理后，如另一方当事人提出诉讼时效抗辩且查明无中止，中断，延长事由的，判决驳回其诉讼请求。如果另一方当事人未提出诉讼时效抗辩，则视为其自动放弃该权利，法院不得依照职权主动适用诉讼时效，应当受理支持其诉讼请求。根据我国法律的规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日

2023-03-19

155人看过
工程结算
拖欠工程款可顺延工期吗

拖欠工程款可顺延工期，但承包人必须事先发过书面催告承包人因拖欠工程款提起诉讼，发包人往往以工期逾期为由提出反诉，动辄提出数百、数千万的逾期赔偿，其目的是抵销承包人的诉讼请求;而承包人以发包人逾期付款工期可以顺延为由进行反诉抗辩，司法实践中却往往得不到法官的支持，原因是法官的自由裁量权缺乏统一的操作规矩。拖欠工程款顺延工期法律有什么规定《民法典》（2021.1.1生效）规定承包人可顺延工期的法条共有三条。第七百九十八条【隐蔽工程】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第二百八十三条【发包人违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停

2023-06-15

328人看过
违约金
如果工程款拖欠，工期能否顺延

如果拖欠工程款，能否延长工期？如果拖欠工程款，工期可以延长，但承包商必须提前发出书面通知。当承包人因拖欠工程款提起诉讼时，发包人往往以工期超期为由提出反诉，并往往提出上亿或上千万的逾期赔偿金，其目的是抵消承包人的索赔；然而，在司法实践中，承包人的违约金往往是由承包人承担的反诉抗辩往往得不到法官的支持，因为法官的自由裁量权缺乏统一的操作规则。《民法典》中有三条规定承包人可以延期施工。第798条（隐匿工程之检查）隐匿工程于隐匿前，承揽人应通知发包人检查。发包人未及时检查的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金和技术资料的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。第804条（停工、窝工、倒运、机械设备移转、物料及组件积压等之补偿及实际费用）用人单位因停工、窝工、倒运、物料及组件积压等所造成之损失及实际费用，应采取措

2023-05-07

98人看过

欠款
工程欠款能主张利息吗

工程欠款可以主张利息。建筑工程发包人没有按合同约定支付工程款时，就应及时催款，并要求对方支付逾期利息及承担违约责任。建筑工程双方有约定利息从约定处理，没有约定可要对方按同期贷款利率支付欠款利息。一、客户拖欠多货款怎么解决债务已经到期的情况下，你可以要求对方立即归还欠款和利息，如果有因此造成的实际经济损失的，可以要求对方一并赔偿。民间借贷利息有约定的按照约定处理，约定利息不得高于银行同期贷款利息的4倍。没有约定利息的，可以要求按照银行同期贷款利息支付,对方同意即可。但如果对方不同意,那么实践中法院通常不会支持.对于欠款追讨有很多途径，比如与对方进行协商，要求支付，协商是做好的办法.如果协商不成，你可以委托律师向对方发律师函。律师函可以对债务人起到催告和警示的作用，催促对方及时还款，承担违约责任等，比起司法途径要便捷许多，但律师函没有强制性，如果对方拒不归还，最终还是需要提起诉讼。如果找不到人

2023-06-24

67人看过
法律综合知识
我国欠条过期还能要到钱吗

一、我国欠条过期还能要到钱吗过期的欠条不一定能要回钱。1、借条过了时间不一定可以要回钱，一旦超过了诉讼时效，那么债权人会失去胜诉权。此时应该尽量考虑通过友好协商，促进当事人双方就原借条达成还款协议，根据法律规定，超过诉讼时效期间，当事人双方就原债务达成的还款协议，属于新的债权、债务关系，该还款协议应受法律保护。2、如果当事人双方无法协商的，债权人一方可考虑向对方发出催收到期款项通知单。根据相关的法规规定，对于超过诉讼时效期间，信用社向借款人发出催收到期贷款通知单，债务人在该通知单上签字或者盖章的，应当视为对原债务的重新确认，该债权债务关系应受法律保护。借款人法律地位虽然不一定等同于信用社，但借款人仍然可以考虑采取这种措施，总比毫无办法强吧。3、如果在3年之内出借人向借款人主张过权利，而且有证据证明，那么会造成诉讼时效的中断，诉讼时效自中断之日起重新计算。二、欠钱不还起诉的条件有哪些1、原告

2024-01-07

203人看过
法律综合知识
工程款欠条没写还款日期还有法律效力吗

该借条属于形式欠缺，但是不影响实体部分，也就是说这个借条是有法律效力的；如果借条没有写明还款日期的，以借条落款时间为诉讼时效起算点。即借的时间开始起算。如果一直不主张的话从写借条那天开始保护是20年。借条没有还款期限可随时向借款人主张债权，如果在主张债权时双方确定了还款日期，那么就从确定的还款日期起3年。工程款结算还款协议本还款协议书(以下称本协议)由下列各方于________年________月________日在____________签署：____________公司(以下简称甲方)住所：________________________法定代表人：____________(法定代表人的代理人：____________)____________公司(以下简称乙方)住所：________________________法定代表人：____________(法定代表人的代理人：______

2022-10-22

120人看过
欠款
贷款拖欠日期过去能起诉吗？

欠款日期没到不能起诉。还款期届满才能向法院起诉。向人民法院保护民事权利的诉讼期限为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起二十年以上的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。欠条没写欠款日期和还款日期有效吗答案是肯定的，没有还款日期的欠条是有效的。但是有时间限制的，借条的诉讼时效是三年，从债权偿还期限届满起计算。如果没有约定还款期限的，诉讼时效从债权人第一次要求债务人偿还起计算。如果借条未约定偿还期限，也未向债务人主张债权，那么此债权的时效为二十年，二十年后则不再受法律保护。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义

2023-07-07

117人看过

法律综合知识
拖欠工程款能让对方停工吗

在拖欠工程款的情形下承包人是可以停工的，且承包人可以向发包人主张停工期间所造成的损失。我国《民法典》规定，发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

2024-05-18

487人看过
欠款
工程欠款合同超过二年还能不能起诉

工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或应当知道拖欠行为起算。我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。工程合同欠款超过两年的，但仍然在诉讼时效期限内，债权人仍然是可以向法院起诉的。工程欠款合同未约定违约金可否主张违约金呢合同未约定违约金，也可以主张违约金。根据《民法典》第六百八十二条保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律另有规定的除外。保证合同被确认无效后，债务人、保证人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应的民事责任。第六百八十三条机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。第五百八十二条履行不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确，依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的，

2023-07-24

341人看过