施工索赔程序包括哪几个步骤
来源:互联网 时间: 2024-07-19 22:52:12 194 人看过

一、施工索赔程序包括哪几个步骤

施工索赔程序是确保承包商在遭受损失时能够有序、合法地提出索赔要求的系列步骤:

1.索赔事件发生后28天内,承包商需向监理工程师发出索赔意向通知,这是启动索赔程序的第一步,旨在及时告知对方索赔意愿。

2.在发出索赔意向通知后的28天内,承包商应向监理工程师提交详细的索赔报告及相关资料,详细阐述索赔的理由、损失计算及依据等。

3.监理工程师在收到这些材料后,需在28天内给予答复,若未予答复或未提出进一步要求,则视为索赔已被认可。

4.若索赔事件持续进行,承包商应阶段性地向监理工程师发出索赔意向通知,并在事件终了后28天内提交最终索赔报告及相关资料。这一系列步骤确保了索赔过程的透明性、公正性和时效性。

二、施工索赔的依据是什么?

施工索赔的依据主要包括以下几个方面:

1.合同是索赔的基本依据,特别是合同中关于施工总规划、详细进度计划、工期修改文件等的约定或双方认可的内容。

2.业主或工程师的变更指令也是重要的索赔依据,这些指令可能导致施工方案的调整、工期的延长或成本的增加。

3.影响工期的干扰事件,如不可抗力、业主原因导致的停工等,也是索赔的重要依据。

4.受干扰后的实际工程进度与计划进度的对比,能够直观地反映损失情况,为索赔提供有力支持。

综上所述,施工索赔的依据是多元化的,既包括合同条款的约定,也包括施工过程中的实际情况和证据。

三、施工索赔证据的要求有哪些?

施工索赔证据的要求主要包括真实性、全面性、关联性、及时性和法律证明效力等五个方面。

1.索赔证据必须真实可靠,不得夸大其辞或弄虚作假,否则将严重影响索赔的合法性和有效性。

2.证据应全面覆盖索赔事件的全过程,不能有所遗漏或零乱无章,以便能够完整地还原事件真相。

3.证据之间应具有关联性,能够相互印证和支持,形成完整的证据链。此外,证据的取得和索赔的提出应及时进行,以免因时效性问题导致索赔权利丧失。

4.索赔依据必须是书面文件,并符合法律要求具有证明效力,如双方签署的记录、影像、图片、录音、协议、纪要等,以及合同约定的监理人签证认可的重要事件和特殊情况记录等。

这些要求确保了施工索赔证据的合法性和有效性,为索赔的成功提供了有力保障。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年11月28日 01:54
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多法律综合知识相关文章
  • 工程质量评定的程序是哪几个步骤
    1、检验批和分项工程由监理工程师组织施工单位、项目专业质量负责人等进行验收;2、分部工程应该由总监理工程师组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行验收;3、单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定的时间内将竣工报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。一、工程质量评定等级分为几个等级工程质量等级应按分部工程、单位工程、合同段、建设项目逐级进行评定,分部工程质量等级分为合格、不合格两个等级;单位工程、合同段、建设项目工程质量等级分为优良、合格、不合格三个等级。①分项工程评分值不小于75分者为合格,小于75分者为不合格;机电工程、属于工厂加工制造的桥梁金属构件不小于90分者为合格,小于90分者为不合格。评定为不合格的分项工程,经加固、补强或返工、调测,满足设计要求后,可以重新评定其质量等级,但计算分部工程评分值时按其复评分值的90%计算。②所属各分项工程全部合格,则该分部工程评为合格;所属
    2023-02-23
    318人看过
  • 在工地受伤了工伤程序包括哪些步骤
    一、在工地受伤了工伤程序包括哪些步骤劳动者在劳动过程中发生工伤,应当按以下流程处理:将劳动者送往医疗机构治疗;向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请;经治疗伤情相对稳定后向劳动能力鉴定委员会申请劳动能力鉴定;携带工伤认定决定书等资料向工伤保险经办机构申请工伤保险待遇。二、申伤认定申报所需材料有哪些工伤认定需提交的材料如下:1.工伤认定申请表;2.与用人单位存在劳动关系(包括事实劳动关系)的证明材料;3.医疗诊断证明或者职业病诊断证明书(或者职业病诊断鉴定书)。工伤认定申请表应当包括事故发生的时间、地点、原因以及职工伤害程度等基本情况。工伤认定申请人提供材料不完整的,劳动保障行政部门应当一次性书面告知工伤认定申请人需要补正的全部材料。申请人按照书面告知要求补正材料后,劳动保障行政部门应当受理。如果用人单位不认为是工伤或者不认可和劳动者的劳动关系,用人单位负责举证说明。三、谁有权提出工伤认
    2023-12-13
    198人看过
  • 劳动鉴定具体包括哪几个步骤
    一、劳动鉴定具体包括哪几个步骤劳动鉴定的步骤是:用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出书面鉴定申请;提交诊断证明及有关检验材料;劳动能力鉴定委员会建立医疗卫生专家库;随机抽取3名或者5名相关专家组成专家组,提出鉴定意见;根据专家组的鉴定意见作出工伤职工劳动能力鉴定结论。二、需要哪些材料才能进行劳动能力鉴定能进行劳动能力鉴定的材料如下:1.劳动行政部门出具的工伤认定通知书。2.因工伤残等级鉴定表。3.伤病情材料原件,包括:入院急诊病历、住院病案、书面检查报告、出院证、出院小结、病历本、病情诊断证明书等。4.本人身份证复印件。5.劳动能力鉴定委员会规定的其他材料。三、申报劳动能力鉴定需要什么材料申报劳动能力鉴定需要的材料如下:1.申请人为被鉴定人的,提供身份证明原件和复印件一份;申请人为工伤职工近亲属的,还应提供近亲属关系证明;申请人为单位的,应提供单位设立批准文件和
    2023-12-14
    377人看过
  • 工程索赔的操作步骤及应注意的问题包括哪些
    当索赔事件发生后,应及时在合同规定的时限内向监理工程师提出索赔意向书,并根据合同要求抄送、抄报相关单位。索赔项目种类及起止日期的计算方法:延期发出图纸引发的索赔:当接到中标通知书后28天内,施工单位有权得到免费的由业主或其委托设计单位提供并由监理工程师送达的全部图纸、技术规范和其他技术资料,并向施工单位进行技术交底。延时未收到时,作为施工单位应依照合同提出索赔申请。索赔时间从接到中标通知后29天算至收到资料的日期为止。由于此时处于施工前的准备阶段。所以进行工期索赔。相应施工机械进场并具备施工条件因没有详细图纸而不能施工时应进行机械停滞费用索赔,机械台班停滞费=(机械折旧费+经常性维修费)*50%。恶劣的气候条件导致的索赔:可分为工期索赔和工程损失索赔。建设方一般应对在建工程进行投保,索赔款项则由保险机构承担,反之应根据合同规定进行索赔。索赔时间即为恶劣气候条件的持续时间。工程变更引发的索赔
    2023-06-15
    324人看过
  • 有几个自建房施工步骤
    首先是打地基,这一环节主要包括开挖,放线定位,浇筑垫层,墙、柱钢筋等。础打好后,就开始进行一楼的砌砖墙,还有地面、柱的浇筑。墙体砌筑好后,对该层的楼梯浇筑。楼梯浇筑完后,再对该层的楼板进行施工。1、选择施工队伍工程施工前应对当地的建筑队伍进行考察,选择有技术、有施工机械、有施工经验整体素质好的专业施工队伍,最好是有资质的建筑公司。2、选择专业的设计图纸和图集施工图纸直接决定工程结构安全及使用功能是否合理,并且施工中的监督、验收以及争议的处理都要依据图纸,因此,施工前进行图纸设计或选择专用施工图集,对于选用图集的,其基础应请专业人员进行复核,以确保结构安全。3、选址建房前,应对周边地质环境进行考察。应尽量避免在水沟、池塘和有粪坑、墓穴的地方选址建房。以防止地基产生不均匀下沉,造成房屋开裂,甚至倒塌。4、签订合同在选择好施工队伍后,双方应签订正式合同,将相关事宜(特别是工程选址、工期、材料的与
    2023-02-10
    271人看过
  • 行政许可程序一般包括三个步骤
    一、行政许可程序一般包括三个步骤(一)申请程序申请程序程序必须符合以下要件:1、申请行为必须向有行政许可权的行政机关提出。2、申请人有明确的意思表示行为。3、申请人必须提交所需的有关材料。(二)受理程序行政机关收到申请人提出的许可申请后,可以根据不同的情形分别做出一下几种处理1、予以受理对于申请事项属于本行政机关职权范围内,申请材料齐全,符合法定形式,或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料,受理行政许可申请。2、要求当场申请材料存在可以当场更正的错误的,应当允许申请人当场更正的错误,应当允许当场更正错误。3、限期补正申请材料不齐全或者不符合法定形式的,应当当场或确定的时间内一次告知申请人需要补正的全部内容,逾期不告知的,自收到申请材料之日起即为受理。4、不予受理它主要有两种情况:一是申请事项依法不需要去的行政许可;二是申请事项依法不属于受理行政机关职权范围。(三)审查程序1、形
    2023-04-30
    225人看过
  • 申诉程序一般都包括哪些步骤
    一、申诉程序一般都包括哪些步骤申诉程序一般都有以下步骤:1.申诉应当递交申诉状。上诉状应当通过原审人民法院提出,并按照对方当事人或者代表人的人数提出副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的,第二审人民法院应当在五日内将上诉状移交原审人民法院。2.当事人不服地方人民法院第一审判决的,有权在判决书送达之日起十五日内向上一级人民法院提起上诉。当事人不服地方人民法院第一审裁定的,有权在裁定书送达之日起十日内向上一级人民法院提起上诉。3.原审人民法院收到上诉状,应当在五日内将上诉状副本送达对方当事人,对方当事人在收到之日起十五日内提出答辩状。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将副本送达上诉人。对方当事人不提出答辩状的,不影响人民法院审理。原审人民法院收到上诉状、答辩状,应当在五日内连同全部案卷和证据,报送第二审人民法院。二、申诉程序需要什么材料申诉应提交的材料:申诉应当递交申诉状。申诉状的内容,应当
    2023-06-18
    346人看过
  • 刑诉没收程序是哪几个步骤
    (1)申请的提出:应由犯罪地或犯罪嫌疑人、被告人居住地的市一级检察院,向对应的中级法院提出没收违法所得的申请。如被告人系在审理过程中死亡的,原审理法院也可受理申请。(2)法院审查、受理:法院对没收违法所得的申请,应在7日内审查完毕,决定是否受理。决定受理的,应在十五日内发出公告,公告期为六个月。公告范围:应在全国公开发行的报纸或法院的官方网站予以刊登,并在法院公告栏张贴、公示。如法院已掌握犯罪嫌疑人、被告人近亲属和其他利害关系人的联系方式的,应直接告知并记录在案。(3)犯罪嫌疑人、被告人近亲属、其他利害关系人参加诉讼。上述人等应在公告期内申请参加诉讼,可以委托代理人。其他厉害关系人是指对申请没收的财产主张所有权的人。(4)审理。公告期满后,法院应组成合议庭进行审理。根据不同情况,法院会作出没收或驳回申请的裁定。(5)终止审理情形:在审理没收违法所得过程中,犯罪嫌疑人或被告人归案的,应当终止
    2023-02-08
    346人看过
  •  商品房网签程序包括哪些步骤?
    本文介绍了商品房网签程序的具体流程,包括签订合同、审核网签号、打印合同文本、买卖双方签字盖章、房地产管理部门审核并返回网签号。网签程序成功的标志是审核通过。商品房网签程序包括以下步骤:首先,在网上签订商品房买卖合同;然后,相关部门审核并取得网签号,并打印合同文本;接着,买卖双方签字盖章,分别持有应拿的份额;最后,合同签约完毕后,房地产管理部门审核并返回网签号,如果审核通过,网签程序就成功了。商品房网签步骤是什么?商品房网签是指在房地产开发商和购房者之间,通过房地产经纪机构进行房屋买卖合同签订、房屋权属转移登记等手续的过程。以下是一份商品房网签步骤的法律分析:1. 签署《商品房买卖合同》双方在签署《商品房买卖合同》时,应确保合同中的各项条款真实、合法、明确,并符合相关法律法规的规定。同时,应仔细阅读合同中关于房屋权属转移、付款方式、交付标准等方面的条款,确保双方在这些问题上达成一致。2. 缴
    2023-10-27
    118人看过
  • 反贪局办案程序包括哪些步骤?
    反贪局办案流程:一、线索受理1、反贪局受理的案件是贪污贿赂等十二种职务犯罪案件,对于不属本局管辖的有关犯罪的报案、控告、举报、自首,应及时移交有管辖权的主管机关。2、受理的案件线索由内勤统一管理,登记造册,并分类管理。3、对审批后的线索,内勤要按领导批示分别处理;批交查办的,登记编号后交由主办检察官查办,并严格履行交接登记手续;批示暂存待查和需长期保有管的,登记存入线索库,待查办。4、案件线索按保密规定严格管理,确保无丢失,毁坏、泄密。二、案件初查1、初查线索需报主管检察长批准,并由初查人填写受理案件登记表、提请初查报告,由主管检察长审批后方可初查。2、主办检察官收到线索后,要确定重点认真审查,可以进行必要的调查核实,不得积压。线索审查期限一般为一个月,审查核实后认为不需要初查的,制做不予初查的审查结论报告,写明被举报人的自然情况、举报的具体内容、查明的事项及相关的依据(包括事实材料和刑事
    2023-07-19
    463人看过
  • 店铺转让的程序包括哪些步骤
    一、店铺转让的程序包括哪些步骤店铺转让的程序包括的步骤如下:1.确认转让人的身份;2.若有意接手,双方可洽谈房屋租金及店面经营设备、装修等转让项目的具体价格;3.双方签订《店面转让协议》及《房屋租赁合同》,从而约定双方具体的权利与义务;4.合同签署完毕,按合同约定方式结付转让费用;5.转让方有义务协助接手方进行过户变更手续;6.如果店面经营者也是承租人,则必须查看其与房屋产权人所签订的原始合同,并检查其是否有转让权。二、店铺转让合同内容包括什么1.转让方与受让方的基本信息;2.商铺的位置、面积等信息;3.转让价格、价款支付期限;4.双方权利义务;5.违约责任;6.争议解决方式。根据《民法典》第一百四十三条的规定,具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。第五百零二条第一款规定,依法成立的合
    2023-12-13
    262人看过
  • 业主委员会的程序包括哪些步骤
    一、业主委员会的程序包括哪些步骤业主委员会的程序包括的步骤是由五名以上业主提出筹备业主大会书面申请并由居委会交筹备组,筹备小组组织业主自荐、产生业主委员会候选人,召开大会、记录选票审议表决章程与管理规约,点票宣布结果。根据《物业管理条例》第十条同一个物业管理区域内的业主,应当在物业所在地的区、县人民政府房地产行政主管部门或者街道办事处、乡镇人民政府的指导下成立业主大会,并选举产生业主委员会。但是,只有一个业主的,或者业主人数较少且经全体业主一致同意,决定不成立业主大会的,由业主共同履行业主大会、业主委员会职责。二、业主委员会的职业有什么1.向业主大会报告工作;2.执行业主大会通过的各项决议,接受广大业主的监督;3.贯彻执行并督促业主遵守物业管理及其他有关法律、政策规定,协助物业管理企业落实各项管理工作;4.接受政府行政管理机构的监督指导,执行政府部门对本物业的管理事项提出的指令和要求;6.
    2023-12-13
    122人看过
  • 办理保外就医程序包括哪些步骤
    1、对需要作保外就医病残鉴定的罪犯,由所在分监区召开全体民警会议,根据法律规定条件,集体讨论提出,报经监区长办公会审核同意后,报刑罚执行科。由刑罚执行科、生活卫生科和监察室各派一名民警组成保外就医前期工作小组,进行前期调查工作,形成前期审查意见,填写《罪犯保外就医初审表》。刑罚执行科应提请监狱“罪犯保外就医初审小组”召开会议,对需要保外就医的罪犯进行初审,并邀请驻监监狱检察组参加。初审同意后,开具《罪犯保外就医病残鉴定委托书》,决定委托鉴定单位。2、罪犯病残鉴定作出后,由刑罚执行科和生活卫生科审查病残鉴定结果,进行集体研究,对符合保外就医条件的,应在《罪犯保外就医审批表》上签署明确意见后,刑罚执行科向监狱分管领导汇报,由监狱分管领导提请监狱长召开监狱刑罚执行评审委员会会议审核。3、监狱对罪犯提请保外就医提出审核意见后,由刑罚执行科将罪犯保外就医审批材料,报送省监狱管理局审批。省监狱管理局批
    2023-02-17
    469人看过
  • 工程迟迟不开工怎么索赔,工程索赔的步骤有哪些
    一、工程迟迟不开工怎么索赔1、工程迟迟未能按合同约定的时间开工的,是属于合同违约行为,如果是建设单位原因造成的,施工单位可以按实际造成的损失要求建设单位赔偿。2、如果是施工单位造成不能开工的,建设单位可以按合同约定要求施工单位赔偿损失。3、法律规定:《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第八百零三条【发包人未按约定的时间和要求提供相关物资的违约责任】发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等
    2024-01-24
    345人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 公司破产清算程序哪个步骤, 一个步骤包括什么?
      上海在线咨询 2021-11-17
      根据《企业破产法》第一百一十三条,破产财产优先清偿破产费用和共同利益债务后,按以下顺序清偿: (一)破产人所欠职工的工资、医疗、残疾补助、抚恤金,所欠职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规应当支付给职工的补偿; (二)破产人规定外,破产人欠缴的社会保险费用和破产人欠缴的税款; (3)普通破产债权。 破产财产不足以清偿同一顺序的清偿要求的,按比例分配。 破产企业的董事、监事
    • 车险初级核赔包括哪几个步骤?
      广西在线咨询 2022-07-28
      合理的赔偿,出险后提供理赔资料,内勤再核实是不是真实的,职务没大小,只有先后,先理赔,后核实。
    • 招标程序步骤包括什么
      宁夏在线咨询 2022-10-13
      公开招标程序有下列步骤: 1.招标公告。 2.资格预审。 3.发放招标文件。 4.投标预备会。 5.编制、递送投标文件。招标公司在招标人配合下,根据招标策划编制招标文件。 6.开标。招标公司组织招标人、投标人在招标文件规定的时间进行开标。 7.评标、中标。评委会审查投标文件进行初步评审、详细评审和澄清,最终确定中标人。招标公司根据评委会意见出具评标报告,招标人根据评标报告确定中标人。 8.合同谈判
    • 公司注销流程中包括几个步骤?
      内蒙古在线咨询 2023-10-29
      一、依法成立清算组。公司应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组,开始清算。有限责任公司的清算组由股东组成,股份有限公司的清算组由董事或者股东大会确定的人员组成。逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。人民法院应当受理该申请,并及时组织清算组进行清算。 二、公告并通知债权人申报债权,依法对债权进行登记。清算组应当自成立之日起十日内通知债权人,并于六十日内
    • 民事诉讼程序的步骤包括哪些
      云南在线咨询 2024-08-29
      一审程序: 1、原告起诉 2、法院受理后将起诉书副本送达被告 3、被告在十五日内提交答辩状,法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状,不影响审理 4、决定开庭审理的案件,法院在三日前通知当事人并公告 5、法庭调查阶段包括:当事人陈述;告知证人的权利义务,证人作证,宣读未到庭的证人证言;出示书证、物证和视听资料;宣读鉴定结论;宣读勘验笔录。 6、法庭辩论包括:原告及其诉讼代理人发言;被告