工期索赔的处理原则及计算方法-法师兄

工期索赔的处理原则及计算方法

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-27 17:31:09 419 人看过

1．工期索赔的处理原则

（1）不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为可原谅的拖期和不可原谅的拖期。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同，详见表1。表1工期索赔处理原则索赔原因是否可原谅拖期原因责任者处理原则索赔结果工程进度索赔可原谅的拖期1．修改设计2．施工条件变化3．业主原因拖期4．工程师原因拖期业主工程师可给予工期延长，可补偿经济损失工期＋经济补偿1．异常恶劣气候2．工人罢工3．天灾客观原因可给予工期延长，不给予经济补偿工期不可原谅的拖期1．工效不高2．施工组织不好3．设备材料供应不及时承包商不延长工期，不补偿经济损失，向业主支付误期损失赔偿费索赔失败无权索赔

（2）共同延误下的工期索赔的处理原则在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生（或相互作用）而形成的，故称为共同延误。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定初始延误者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。如果初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。2．工期索赔的计算方法工期索赔一般采用分析法进行计算，主要依据合同规定的总工期计划、进度计划，以及双方共同认可的对工期修改文件、调整计划和受干扰后实际工程进度记录，如施工日记、工程进度表等。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

法律综合知识
工期索赔天数计算方法有哪些

在运用网络分析法探讨进度计划的网络图中的关键线路方面，我们注意到，若延误工作所处位置恰好为关键工作，那么此人的延误时间将直接构成对于工期赔偿的主要部分。然而，倘若延误工作并非位于关键位置，虽然在工作延误超过规定时间范围内，它有可能转化为关键工作，此时我们便有权寻求对延误时间和时差之间差异的赔偿。在此强调，若在工作延误后，该工作仍然未转变为关键工作，则索赔工期的问题将无法得到解决。显然，网络分析法要求承包方必须切实地运用网络技术来进行进度控制，只有这样，他们才能够根据网络计划提出合理的工期索赔。值得一提的是，通过网络分析所得出的工期索赔值具有科学性和合理性，因此更易于被各方接受。相较之下，比例计算法则显得更为简便易行，然而在某些情况下，这种方法并不完全符合实际情况。例如，比例计算法并不适用于因变更施工顺序、加快施工进程以及删减工程量等因素引发的索赔事件。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履

2024-05-11

109人看过
不可抗力
工程费用索赔计算方法

1、根据《中华人民共和国企业所得税法》（中华人民共和国主席令第63号）第八条规定：“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出，包括成本、费用、税金、损失和其他支出，准予在计算应纳税所得额时扣除。”2、根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（中华人民共和国国务院令第512号）第三十二条规定：“企业所得税法第八条所称损失，是指企业在生产经营活动中发生的固定资产和存货的盘亏、毁损、报废损失，转让财产损失，呆账损失，坏账损失，自然灾害等不可抗力因素造成的损失以及其他损失。企业发生的损失，减除责任人赔偿和保险赔款后的余额，依照国务院财政、税务主管部门的规定扣除。企业已经作为损失处理的资产，在以后纳税年度又全部收回或者部分收回时，应当计入当期收入。”因此，与生产经营有关的索赔款准予税前扣除。一、工程索赔的条件及证据（一）索赔确认的条件有：1．合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在

2023-03-03

375人看过
商标
商标侵权案件赔偿金额的确定原则及计算方法

商标侵权案件损害赔偿金额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。商标侵权地怎么确定的1、商标侵权地包括：侵权行为实施地、侵权结果发生地。利用信息网络侵权的，侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住所地。2、法律依据：《关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第二十四条民事诉讼法第二十八条规定的侵权行为地，包括侵权行为实施地、侵权结果发生地。第二十五条信息网络侵权行为实施地包括实施被诉侵权行为的计算机等信息设备所在地，侵权结果发生地包括被侵权人住所地。《商标法》第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人

2023-07-18

434人看过
第三者
海上保险的索赔与理赔原则及手续

索赔与理赔是保险事故发生时一个问题两个角度的保险争议解决方式的法律用语。索赔是被保险人依据海上保险合同所享有的重要权利，当保险标的发生海上保险合同项下的保险事故造成损失或对此损失负有责任时，被保险人有权向海上保险人要求赔偿或追偿。但被保险人在向海上保险人行使索赔权时应当履行相应的义务并遵守法定程序。理赔是保险人在知悉发生保险事故并调查确认法律责任归属后，审查索赔材料，作出赔付、部分赔付或拒赔等决定的法律行为。理赔是保险人应尽的保险义务，也是保险人完善经营管理的重要措施。海上保险的理赔应遵循一些基本原则：1.以海上保险合同为依据的原则。海上事故发生后，是否属保险责任范围、是否在保险期限内、保险赔偿金额多少、免赔额的确定、被保险人自负责任等等均依据保险合同确定的责任。2.合理原则。海上保险人在处理保险赔偿时，要以保险合同为依据并注意合理原则，因为海上保险合同条款不能概括所有情况。3.及时原则。

2023-02-28

232人看过

欠款
逾期利息的计算方法及一般规则

逾期利率＝正常利率（1＋上浮点比如逾期加收30％就是加30％，逾期利息＝本金＊逾期利息＊实际逾期天数。逾期贷款利息：是由逾期贷款造成的罚利息，具体是指贷款人不按照合同的约定归还借款的超期罚息。一般操作是在原贷款利率的基础上再增加30％－50％的罚息，具体算法还要看每个案件的不同情况。信用卡逾期利息怎么算首先，大多数银行都采取的是全额计息。所谓全额计息，也就是说但凡持卡人没有全额还清欠款的情况下，无论持卡人偿还多少，有多少未偿还，计息的部分都是欠款全额。简单说，你欠了银行10元，在还款日还了4元，还有6元欠着，你认为计息的部分应该是6元，实际上银行计息的额度是10元。其次，银行普遍采用的是循环计息。所谓循环计息，是以账单上每笔消费，包括上月未还金额，从记账日（一般是刷卡消费的第二天）开始收取每天万分之五利息，先收到还款一部分的那天为止；然后，再按照剩余未还部分继续计算利息，直到下次还款，以此

2023-07-03

469人看过
道路交通事故社会救助基金
车险理赔时效的计算原则

根据保险法的规定，保险人在收到被保险人的赔偿请求后，必须及时进行核定。如果情况复杂，保险人必须在三十天内作出核定。保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在于被保险人达成赔偿协议后十日内，履行赔偿义务。保险合同对赔偿期限另有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿义务。不属于保险责任的，保险公司应当在作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿通知书，并说明理由。根据保险法的规定,保险人在收到被保险人的赔偿请求后,必须及时进行核定。如果情况复杂,保险人必须在三十天内作出核定。保险人应当将核定结果通知被保险人；对属于保险责任的，在于被保险人达成赔偿协议后十日内，履行赔偿义务。保险合同对赔偿期限另有约定的，保险人应当按照约定履行赔偿义务。不属于保险责任的，保险公司应当在作出核定之日起三日内向被保险人发出拒绝赔偿通知书，并说明理由。车险核赔流程时限根据《中华人民共和国保险法

2023-09-07

398人看过
讨债
立案、结案期限及案件审理期限的计算原则

该条规定了人民法院立案的时间限制和审理期限的计算方式。立案机构应在立案三日内将案卷材料移送审判庭，案件的审理期限从立案次日起计算。在审理过程中，有多种期间不计入审理、执行期限，如精神病鉴定期间、延期审理、检察院查阅案卷等。人民法院判决书宣判、裁定书宣告或者调解书送达最后一名当事人的日期为结案时间。第六条第一审人民法院在收到起诉书(状)或执行申请书后,经过审查认为符合受理条件的案件应在七日内立案,而收到自诉人自诉状或口头告诉的案件则应在十五日内立案。改变管辖的刑事、民事、行政案件，应当在收到案卷材料后的三日内立案。第二审人民法院应当在收到第一审人民法院移送的上（抗）诉材料及案卷材料后的五日内立案。发回重审或指令再审的案件，应当在收到发回重审或指令再审裁定及案卷材料后的次日内立案。按照审判监督程序重新审判的案件，应当在作出提审、再审裁定（决定）的次日立案。第七条立案机构应当在决定立案的三日内将

2023-11-24

267人看过
保险费
工期索赔和费用索赔计算

一、工期索赔和费用索赔计算一、索赔费用的计算来源：1．可索赔的费用费用内容一般可以包括以下几个方面：(1)人工费。包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计，但不能简单地用计日工费计算。(2)设备费。可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式.(3)材料费。(4)保函手续费。工程延期时，保函手续费相应增加，反之，取消部分工程且发包人与承包人达成提前竣工协议时，承包人的保函金额相应折减，则计人合同价内的保函手续费也应扣减。(5)贷款利息。(6)保险费。(7)利润。(8)管理费。此项又可分为现场管理费和公司管理费两部分，由于二者的计算方法不一样，所以在审核过程中应区别对待。2、索赔费用的计算方法。(1)实际费用法。该方法是按照每索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值，然后将各费用项目的索赔值汇总，即可得到总索赔费用值。这种方法以承包商为某项索赔工作所支付的

2023-06-07

433人看过

工资
岗位工资的计算方式和原则

岗位工资是指以岗位劳动责任、劳动强度、劳动条件等评价要素确定的岗位系数为支付工资报酬的根据，工资多少以岗位为转移，岗位成为发放工资的唯一或主要标准的一种工资支付制度。岗位工资计算公式如下：S－岗位工资－职层工资基数－所在职层的职级数－级差系数非工资薪金收入是什么意思非工资性收入是指工资之外的收入，可以是劳动报酬，也可以是资产性收入，劳动法中的‘工资’是指用人单位依据国家有关规定或劳动合同的约定，以货币形式直接支付给本单位劳动者的劳动报酬，一般包括计时工资、计件工资、资金、津贴和补贴、延长工作时间的工资报酬以及特殊情况下支付的工资等。法律依据：《中华人民共和国劳动法》第九十一条用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的，由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿，并可以责令支付赔偿金：（一）克扣或者无故拖欠劳动者工资的；（二）拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的；（三）低于当地最低工资

2023-07-14

348人看过
法律综合知识
工龄的计算方法是什么,计算连续工龄有哪些原则

工龄可分为一般工龄和本企业工龄。一般工龄是指职工从事生产、工作的总的工作时间。在计算一般工龄时，应包括本企业工龄。计算连续工龄的原则规定：职工发生以下情况，其前后工龄连续计算：1.凡经企业管理机关、企业行政方面调动工作、安排下岗者，调动、下岗(与企业保持劳动关系)前后的工龄应连续计算;2.经企业管理机关、企业行政方面调派国内外学习者，其学习期间以及调派前后的工龄应连续计算;3.因企业停工歇业或者破产，职工经企业管理机关调派到其他企业工作者，调派前后的工龄应连续计算;4.企业经转让、改组或者合并，原有职工仍留企业工作者，其转让、改组或者合并前后的工龄应连续计算;5.职工在疾病或者非因工负伤停止工作医疗期间，在6个月以内者，连续计算为本企业工龄;超过6个月病愈后，仍回原企业工作者，除超过6个月的期间不算工龄以外，其前后工龄应合并计算为连续工龄;6.因工负伤或者职业病停止工作医疗期间，应全部计算

2022-04-22

201人看过
法律综合知识
索赔工期怎么计算

针对工期索赔的计算方式，我们有以下几种主要方法：首先是网络分析法。此方法的实质在于对竣前和竣后的施工进度安排进行深度剖析以及对比，进而推算出工程应当顺延的期限；其次是比例分析法。这种方法侧重于研究单个项目工程量（以工程造价为衡量标准）的增减幅度与其总合同额的相对关系，进而判断此类变化所导致的可能工期延长或缩短的程度；最后一种方法是其他法规规定的确认方式。在真实的施工环境中，我们可以按照巳经发生的延误相关的天数来计算工期索赔，或者通过发包方以及承包方之间的正式协议来最终确定索赔的合理工期。《民法典》第五百八十八条：当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。

2024-04-30

133人看过
工资
工资税前扣除规则及计算方法

根据你的资料，此人每月纳税额为1500元，那么他的应纳税所得所适用的税率为20％，扣除数为375元。计算得出所得收入为9375元。实发工资（每月能够拿到手的）＝应纳税所得收入＋起征点工资（1600）－个人所得税照此推算，应该在9500元左右。工资个税的计算公式应纳税额＝（工资薪金所得－“五险一金”－扣除数）适用税率－速算扣除数个税起征点是5000，使用超额累进税率的计算方法如下：（一）缴税＝全月应纳税所得额＊税率－速算扣除数；（二）实发工资＝应发工资－四金－缴税；（三）全月应纳税所得额＝（应发工资－四金）－5000。（扣除标准：个税按5000元／月的起征标准算）《中华人民共和国税收征收管理法》第一条为了加强税收征收管理，规范税收征收和缴纳行为，保障国家税收收入，保护纳税人的合法权益，促进经济和社会发展，制定本法。第二条凡依法由税务机关征收的各种税收的征收管理，均适用本法。第三条税收的开征、

2023-07-07

147人看过

护理费
护理费的计算原则

护理费的计算标准：1、护理人员有收入的，参照误工费的规定计算；2、护理人员没有收入或者雇佣护工的，参照当地护工从事同等级别护理的劳务报酬标准计算。护理期限应计算至受害人恢复生活自理能力时止，受害人因残疾不能恢复生活自理能力的，可以根据其年龄、健康状况等因素确定合理的护理期限，但最长不超过二十年。沭阳护理费案例2月27日，宿迁市中级法院作出终审判决，认定沭阳县农民仲明上诉因不可抗力造成同村庄邻方思伤害，其不应承担赔偿责任理由无充分依据，不能成立，驳回上诉，维持一审法院要求仲明赔偿方思医疗费、护理费共4287元的判决。去年6月14日晚8时左右，沭阳县贤官镇农民仲明家所有的一棵高16．3米的白杨树被大风刮倒，杨树距离庄邻方思家房屋西北墙角3．5米，该树倒在方思家屋顶上并将其屋脊处的水泥桁条砸断，断裂的水泥桁条坠落将方思砸伤。方思受伤后到沭阳县人民医院治疗，经该院诊断，方思所受损伤为中型颅脑损伤、

2023-07-13

193人看过
工资
婚姻冷静期工资的计算原则

在婚假期间,工资的计算方式如下:根据员工签订的合同或集体合同中的规定,工资将按照相应金额计算。如果没有签订任何合同或协议,则按照员工正常出勤情况下的每月工资的70%来计算。婚假构要条件包括按法定结婚年龄结婚、符合晚婚年龄、不在一地工作、路程远近另给予路程假、在探亲假期间结婚和不另给假期、婚假包括公休假和法定假、再婚的可享受法定婚假。在婚假期间,工资的计算方式如下:1.如果员工签有劳动合同,那么工资将按照劳动合同中约定的金额计算。2.如果员工签有集体合同,且集体合同中的工资高于劳动工资,那么工资将按照集体合同中的金额计算。3.如果员工没有签订任何合同或协议,那么工资的计算方式按照员工所在岗位在正常出勤情况下的每月工资的70%来计算。婚假的构要条件如下：1、按法定结婚年龄结婚的，可享受3天婚假；2、符合晚婚年龄的，不享受原有的晚婚假；3、结婚时男女双方不在一地工作的，可视路程远近，另给予路程假

2023-11-10

155人看过