1.承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。
2.总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。
3.承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。
4.总监理工程师初步审查费用索赔申请表,符合规定的条件时予以受理。
5.总监理工程师进行费用索赔审查,并在初步确定一个额度后,与承包单位和建设单位进行协商。
6.总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表,或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。
一、工程延期由谁审批
工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期,承包单位有权提出延长工期的申请,监理工程师应按合同规定,批准工程延期时间:
1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;
2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因,如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等;
3、异常恶劣的气候条件。
二、监理工程师的任职条件有哪些
监理工程师的任职条件:
1、参与监理计划的编制,负责监理实施细则的编制;
2、审查施工单位提交的本专业审查文件,并向总监理工程师报告;
3、参与分包商资格审查;
4、指导、检查监理工作,定期向总监理工程师报告本专业监理工作的实施情况;
5、检查工程材料、构件和设备的质量;
6、验收审批、隐蔽工程、分项工程,参与验收分部工程;
7、处理发现的质量问题和安全事故隐患;
8、工程计量;
9、参与项目变更的审查和处理;
10.组织编制监理日志,参与编制监理月报;
11、收集、汇总、参与监理文件的整理;
12、参与工程竣工预验收和竣工验收。
-
机电工程项目合同的变更与索赔
197人看过
-
项目合同管理程序是怎样的?
103人看过
-
项目索赔依据
63人看过
-
项目索赔管理
364人看过
-
谈建设工程项目的索赔管理
286人看过
-
对工程项目管理索赔的认识
452人看过
-
建设工程项目合同施工索赔的原因是哪些黑龙江在线咨询 2022-12-151、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。 4、工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。 5、不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、
-
项目停工工程款如何索赔福建在线咨询 2022-11-21项目工程停工的,施工单位可以与建设单位协商工程款支付问题,如果协商不成的,可以向法院起诉,追索工程款。我国法律规定当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、
-
项目落地程序宁夏在线咨询 2022-09-01项目落地指的是某项目通过具体的实施后产生了实际效果,项目落地一般指的是施工项目落地和投资项目落地,两者项目落地的标准分别是:施工项目落地:取得规划部门和建设管理部分批准的许可证和施工许可证后开始开工建设。投资项目落地:已取得且项目资金已经到位,或已和项目投资方正式签订了合约。以施工项目落地为例,项目落地流程一般有三个阶段:第一阶段立项和规划选址意见书的获得:获得发改局的立项审批意见、环保局的环境审
-
交通事故工伤双重赔偿索赔有什么项目及程序广西在线咨询 2022-06-19交通事故工伤双重赔偿索赔有: 医疗费、住院伙食补助费、营养费、租床被费用、后续治疗费、误工费、护理费、交通费、住宿费、残疾赔偿金、残疾辅助器具费、鉴定费、被扶养人生活费、康复费、后续护理费、精神损害抚慰金、财产损失。 程序: 可以单独起诉各方,也可以共同起诉各方。 劳动者可以肇事者与用人单位一起告上法庭,也可以分别起诉。由法院立案审查,然后送达法律文书,进行开庭审理,最后进行判决。当然,如果在诉讼
-
工程因故终止项目如何索赔宁夏在线咨询 2023-05-26承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失,应按以下程序向发包人提出索赔 1.承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向发包人提交索赔意向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的,丧失索赔的权利; 2.承包人应在发出索赔意向通知书后28天内,向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求,并附必要的记录和证明材料; 3.索赔事件具有连续影响的