在什么情况下,单位有权要求工期顺延?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-03 15:23:22 496 人看过

有下列情形的单位可以主张工期顺延:

1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件;

2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行;

3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行;

4、设计变更和工程量增加;

5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时;

6、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查;

7、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。

哪些情况下劳动合同期满后要顺延

劳动者有劳动合同法第42条规定的下列情形之一的,劳动合同到期也不得终止,应当续延至该情形消失时终止。这些情形包括:

1、从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的;

2、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的;

3、女职工在孕期、产期、哺乳期的;

4、在本单位连续工作满15年,且距法定退休年龄不足5年的;

5、法律、行政法规规定的其他情形。

另外、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的劳动者的劳动合同的终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。

由此可见,劳动合同到期是合同终止的法定情形,也是最常见的。如果单位方面提出不续签,员工否决的,劳动合同解除后单位给付经济补偿。标准参考解除劳动合同经济补偿金。当然,员工主动要求辞职,单位提高待遇也无妨挽留的,合同终止后没有补偿金。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年01月14日 02:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多合同终止相关文章
  • 如何在没有工作单位的情况下顺利考取叉车证?
    叉车的证不叫驾驶证,而称为操作证,应该归劳动部门或农机部门发放。叉车操作证是特种车辆驾驶证,不能开汽车。经劳动部或安监局批准办正规操作证(也叫上岗证也称C卡证)式技能证和各种认证证书。《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》第二十一条特种作业操作证每3年复审1次。特种作业人员在特种作业操作证有效期内,连续从事本工种10年以上,严格遵守有关安全生产法律法规的,经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意,特种作业操作证的复审时间可以延长至每6年1次。醉驾能考叉车证吗一、醉驾能考叉车证吗1、醉驾能考叉车证。驾驶人员每100毫升血液酒精含量大于或等于80毫克为醉酒驾车。醉驾不影响考叉车证,但是对于驾驶证有一定的影响,对叉车上岗证没有影响。2、法律依据:《中华人民共和国刑法》第一百三十三条之一【危险驾驶罪】在道路上驾驶机动车,有下列情形之一的,处拘役,并处罚金:(一)追逐竞驶,情节恶劣的;(二)
    2023-07-05
    118人看过
  • 在什么情况下延长工期是合法的
    实践中,有下列情形之一的,依法顺延工期:工程量增加,发包人变更设计,发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料,发包人未按约定支付工程款、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中联系不当、工程质量鉴定、不可抗力等因素。在施工过程中,业主往往要求承包商增加工程量,这必然导致工期的增加。在这种情况下,工期自然顺延。2。发包人变更设计发包人在施工过程中变更设计的,承包人因发包人变更设计而不能施工的工期从工期中扣除,即相应的工期顺延。3。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工资料的。发包人未在合同约定的期限内提供设计图纸和其他必要的施工材料,致使承包人不能施工的,工期自发包人提供必要的施工材料之日起计算。因建设单位缺乏建设规划许可证、施工许可证等原因,政府有关部门要求停工的,停工期从工期中扣除。一般来说,双方在施工合同中约定,发包人应按工程进度支付进度款。发包人未按时
    2023-05-02
    128人看过
  • 什么情况下建设施工合同中的工期可以顺延
    有书面记录的下列情形,施工单位可以主张工期顺延(1)建设单位未按照约定提供图纸及开工条件。特别注意以下几点:报建手续和施工许可证的取得,坐标、水准点、地下管线资料等施工技术条件齐备,施工现场具备三通一平施工条件等。关于施工许可证应注意:施工许可证上的工程名称、地点、规模等内容是否与合同一致;是否有存在自领取施工许可证之日起超过3个月不开工又不申请延期或超过6个月不开工的情形;中止施工满一年又恢复施工的,有无报发证机关核验施工许可证。(2)建设单位未按照约定支付预付款、进度款,致使施工不能正常进行。(3)建设单位指定的代表未按照约定提供指令、批准,致使施工不能正常进行。(4)设计变更和工程量增加。(5)一周内,非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时。(6)发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是无法预见、不可避免、不能克服。一旦发生,要积极采取措施,阻止和预防扩大损失,要及时按照
    2023-04-03
    305人看过
  • 单位在什么情况下可要求劳动者承担违约金呢
    一、在培训服务期约定中可以约定违约金。用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与劳动者订立协议,约定服务期。违约金的数额不得超过用人单位提供的培训费用。二、在竞业限制约定中可以约定违约金。对负有保密义务的劳动者,用人单位可以在劳动合同或者保密协议中与劳动者约定竞业限制条款;并约定在解除或者终止劳动合同后,在竞业限制期限内按月给予劳动者经济补偿。劳动者辞职在什么情况下要交违约金劳动者辞职要交违约金的情况:1.劳动者与用人单位之间存在服务期约定的,如果劳动者违反约定的话就要支付违约金;2.劳动者与用人单位之间存在竞业限制条款的,如果劳动者违反竞业限制条款约定就要支付违约金。《劳动合同法》第二十二条规定,用人单位为劳动者提供专项培训费用,对其进行专业技术培训的,可以与该劳动者订立协议,约定服务期。劳动者违反服务期约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。违约金的数额不得超过
    2023-07-23
    379人看过
  • 企业在什么情况下要求申报债权
    按破产法规定,债权人申请破产只需满足以下一种条件即可:债务人不能清偿到期债务。根据《企业破产法》的规定,债权人申报债权时,应当按照下列要求进行:1、未到期的债权,在破产申请受理时视为到期。附利息的债权自破产申请受理时起停止计息。2、附条件、附期限的债权和诉讼、仲裁未决的债权,债权人可以申报。3、债务人所欠职工的工资和医疗、伤残补助、抚恤费用,所欠的应当划人职工个人账户的基本养老保险、基本医疗保险费用,以及法律、行政法规规定应当支付给职工的补偿金,不必申报。4、债权人申报债权时,应当书面说明债权的数额和有无财产担保,并提交有关证据。5、连带债权人可以由其中一人代表全体连带债权人申报债权,也可以共同申报债权。6、债务人的保证人或者其他连带债务人已经代替债务人清偿债务的,以其对债务人的求偿权申报债权。7、连带债务人数人被裁定适用《企业破产法》规定的程序的,其债权人有权就全部债权分别在各破产案件中
    2023-05-01
    418人看过
  • 嫖娼在什么情况下会通知单位
    一、嫖娼在什么情况下会通知单位在通常情况下,公安机关并不需要向当事人所在单位进行通知,除非是该当事人的家属无法取得联系。根据我国相关法律法规的明文规定,嫖娼者将面临由公安机关处以十日至十五日不等的行政拘留,同时还可能被处以五千元以下的罚款;若情节相对轻微,则可能仅受到五日以下的拘留或五百元以下的罚款处罚。一旦公安机关决定对某位当事人实施治安拘留,他们必须首先及时地通知到该当事人的家属,若家属确实无法取得联系,公安机关才会考虑与当事人所在单位的负责人取得联系。《治安管理处罚法》第六十六条卖淫、嫖娼的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五千元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。在公共场所拉客招嫖的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。二、教师嫖娼会怎么处理最新规定依据现行的法律规章制度,教师如有嫖娼行为,将接受以下处理措施:首先,我们需要明确,嫖娼属于违法行为,对于涉案的教师
    2024-05-11
    253人看过
  • 什么情况下要延长实习期?
    法条链接:根据123号令第六十九条规定:机动车驾驶人在实习期内有记满12分记录的,注销其实习的准驾车型驾驶资格。被注销的驾驶资格不属于最高准驾车型的,还应当按照第六十八条第一款规定,注销其最高准驾车型驾驶资格。持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车驾驶证的驾驶人在一年实习期内记6分以上但未达到12分的,实习期限延长一年。在延长的实习期内再次记6分以上但未达到12分的,注销其实习的准驾车型驾驶资格。在延长的实习期内,请注意以下事项:一、上高速公路需要按规定陪驾;二、再次被记6分以上会被注销实习的准驾车型;三、一个记分周期内被记满12分会被降级;四、实习期结束后应当参加教育考试。
    2023-06-08
    284人看过
  • 单位申请工期顺延的规定是什么
    下列情形有书面记录的,施工单位可以主张工期顺延。1、施工单位未按约定提供图纸和开工条件。2、施工单位未按约定支付预付款和进度款,导致施工不能正常进行。3、施工单位指定的代表未按约定提供指令和批准,导致施工不能正常进行。4、设计变更和工程量增加。5、一周内,非施工单位因停水、停电、停气导致停工超过8小时。6、发生不可抗力事件。不可抗力事件的要素是不可预测、不可避免和不可克服的。一旦发生,应积极采取措施防止和防止损失扩大,并按照合同约定的程序和时限及时报告。7、隐蔽工程前,施工企业发出检查通知,施工单位未及时检查。8、施工单位未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。单位在哪些情况下才可以安排加班用人单位安排员工加班须符合三个条件:(1)生产经营需要。(2)在程序上必须在加班加点前与工会和劳动者协商;(3)加班加点的时间必须符合法律的规定。加班,广义上说即延长工作时间,是指用人单位在劳动者
    2023-07-06
    120人看过
  • 在哪些情况下员工有权要求公司赔偿?
    在公司因为经济问题进行裁员的情况下,员工可以要求赔偿。而且如果需要裁减人员二十人以上或者裁减不足二十人但占企业职工总数百分之十以上的;则用人单位应当提前三十日向工会或者全体职工说明情况,听取工会或者职工的意见后,裁减人员方案经向劳动行政部门报告,可以裁减人员。员工在哪种情况下可以辞职(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(二)未及时足额支付劳动报酬的;(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位,也就不用等一个月了。《劳动合同法》第四十七条
    2023-08-13
    69人看过
  • 延迟承诺在什么情况下有效
    一、延迟承诺在什么情况下有效(一)因主观原因导致的逾期承诺因主观原因导致的逾期承诺是指受要约人知道或者应该知道其承诺逾期,即此种逾期是由受要约人的主观过错造成的。它有两种情况:1、受要约人超过承诺期限发出承诺,该承诺到达要约人时也超过了承诺期限;2、受要约人在承诺期限内发出承诺,但是在通常情况下该承诺不可能在承诺期限内到达要约人。(二)因客观原因导致的逾期承诺因客观原因导致的逾期承诺是指受要约人在承诺期限内发出承诺,按照通常情形能够及时到达要约人,但因其他原因承诺到达要约人时出现超过承诺期限的情况。二、延迟承诺是否应该看做新要约延迟承诺一般应该看做新要约,但要约人及时通知受要约人该延迟承诺有效的除外。受要约人超过承诺期限发出承诺的,一般情况下该意思表示为新要约,原要约失效。三、要约中发生承诺延迟如何解决迟延承诺有两种情况,其法律约束力不同,对其处理应区别对待:一种情况是,一般迟延承诺。这种
    2023-06-04
    424人看过
  • 单位在什么情况下扣款是违法的
    1、请假时扣除三倍工资是违法的如果员工请假,工资计算公式为:(21.75天-请假天数)×日工资。例如,假设甲方月薪为2175元,则日薪为2175÷21.75=100元。如果甲方在10月份请4天事假,则甲方在10月份实际工作17.75天。所以10月份的工资是17.75×100=1775元。女性员工在怀孕期间进行产前检查时扣除工资是违法的关于女性员工劳动保护的规定,第6条规定怀孕女性员工应在工作时间内进行产前检查,所需时间计入工作时间。在《女职工劳动保护条例》的答疑中,进一步说明女职工产前检查应视为考勤,而不是病假、事假和旷工;对于生产第一线的女工,应相应减少生产配额,以确保产前检查的时间。根据《公益事业捐赠法》第4条,雇主强制扣除捐赠工资是违法的,员工有权决定捐赠的金额,是否捐赠以及如何捐赠必须是自愿的,任何雇主不得强行扣减员工的工资;根据《劳动法》第九十一条的规定,扣除劳动者工资的,由劳动
    2023-05-07
    124人看过
  • 单位犯罪在什么情况下构成犯罪
    单位犯罪可构成下列罪名:资助危害国家安全犯罪活动罪、假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、以及侵犯商业秘密罪等罪。一、知识产权刑事案件的立案标准侵犯知识产权罪是指违反知识产权保护法规,未经知识产权所有人许可,非法利用其知识产权,侵犯国家对知识产权的管理秩序和知识产权所有人的合法权益,违法所得数额较大或者情节严重的行为。侵犯知识产权罪主要包括:假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪、非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪、假冒专利罪、侵犯著作权罪、销售侵权复制品罪、侵犯商业秘密罪等罪名。二、销售假冒注册商标的商品罪的犯罪构成是什么有下列构成要件:1.本罪侵犯的客体为国家对商标的管理制度和他人注册商标的专用权。2.本罪在客观方面表现为行为人非法销售明知是假冒注册商标的商品,销售金额数额较大的行为。3.本罪的主体要件为一般主体。自然人和单位均能构成本罪的主体
    2023-06-20
    308人看过
  • 挂靠单位在哪些情况下需要暂停施工?
    工程质量出现重大事故,或者存在重大质量隐患需要停工才能实施的整改,安全生产出现重大事故,施工作业存在重大安全隐患,出现恶劣自然条件,或者因为建设单位自身的建设安排,主管部门的规划变更或者重大设计修改必须停工等候等等都可以!停工令可以由监理单位下发并报建设单位,也可以由主管单位下发并通知建设单位。工厂搬迁什么情况下才能赔偿工厂搬迁是不需要给劳动者赔偿的,但是应当补偿。若是劳动地点发生变更的,必须单位与劳动者协商一致,协商不一致的,劳动者可与单位解除劳动合同,并且要求单位支付经济补偿金。经济补偿按劳动者在单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付,若是六个月以上不满一年的,按一年计算,不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。工资主要是指近12个月的平均工资。《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》第十一条存在下列情形之一的,属于挂靠:(一)没有资质的
    2023-08-15
    381人看过
  • 如何在装修公司工期延误情况下维权
    一、如何在装修公司工期延误情况下维权装修公司延误工期的,可以要求其承担违约责任。一方违约的,应当要求违约方承担继续履行、采取补救措施或赔偿损失等违约责任。违约造成对方损失的,损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失,还包括合同履行后可以获得的利益。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、装修公司工期延误起诉期限拖欠工程款起诉时间为三年。我国法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。三、装修公司工期延误的原因1.装修方案不断修改。这种情况通常是在施工开始前,业主没有仔细确定装修方案,施工后要求变更;或是装修公司为了增加预算,设计师或施工队出于种种原因提出修改方案的行为。2
    2023-09-25
    258人看过
换一批
#
北京
律师推荐
    展开

    合同终止是指合同当事人消除继续合同的未来效力。合同终止有以下几点: 1、债务已按约定履行; 2、解除合同; 3、债务相互抵销; 4、债务人依法提取标的物; 5、债权人免除债务; 6、债权债务属于一人; 7、法律规定或者当事人约定终止的其他情... 更多>

    #合同终止
    相关咨询
    • 哪些情况下单位需要顺延劳动合同期限
      黑龙江在线咨询 2022-08-26
      1、从事接触危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查,或者疑似职业病病人在诊断或者医学观察期间的。2、在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的;其终止,按照国家有关工伤保险的规定执行。3、患病或者非因工负伤,在规定的医疗期内的。4、女职工在孕期、产期、哺乳期的。5、在本单位连续工作满十五年,且距法定退休年龄不足五年的。6、法律行政法规规定的其他情形。7、期满,但用人单位与劳动
    • 什么情况下单位不得延时
      宁夏在线咨询 2022-11-02
      如果劳动合同期满时,职工有法定情形之一,这时候单位也不能终止劳动合同,而要将劳动合同续延至相应的情形消失时终止。但是其中有一种情形例外,就是对于在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工,当他们的劳动合同期满后,单位要按照国家有关工伤保险的规定执行。
    • 什么情况下辞职可要求单位补偿
      上海在线咨询 2024-08-25
      劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿。 《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同: (一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的; (二)未及时足额支付劳动报酬的; (三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的; (四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的; (五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳
    • 什么情况下单位要申报职工的债权
      云南在线咨询 2021-11-17
      员工债权无需申报,经理调查后列出并公示。员工对清单记录有异议的,可以要求管理人更正;管理人不予更正的,员工可以向人民法院提起诉讼。
    • 什么情况下鉴定期间为顺延工期的期间?
      台湾在线咨询 2023-06-12
      最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释规定,建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间。