建设工程承包人处理施工索赔时要注意什么问题
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-03 14:12:31 272 人看过

1、提高承包人合同管理人员的合同管理意识和索赔意识。承包人的合同管理人员只有具备了索赔意识,才能在工程施工过程中注意对有关索赔资料进行收集和整理。

2、承包人应对施工合同的所有文件了如指掌。发包人的招标文件、承包人的投标文件、中标通知书、施工合同及补充协议、规范、图纸以及标价的工程量表等资料,承包人都应相当熟悉。承包人应该清楚哪些工程内容是合同中约定的,哪些又是在施工过程中变更和增加的,尤其是对合同变更和增加的内容承包人更应该引起注意。

3、施工中注意对有关资料的收集和整理。工程索赔工作处理的好坏归根到底取决于承包人对索赔资料的收集和整理工作是否做得扎实。因此,承包人注意对有关资料的收集和整理应该是索赔工作的重中之重。FIDIC《施工合同条件》中列举的施工过程中发包人及监理工程师的各种指令、来往公文函件、各种会议记录、施工现场记录、工程财务记录以及施工气象记录等资料都可能成为承包人提出索赔时的原始依据。在施工过程中,作为承包人的合同管理人员遇到索赔事项时,应当及时搞好有关资料的签证工作,以便为以后的索赔工作创造有利条件。

4、当出现合同约定的索赔事项时承包人应及时按照合同约定的索赔程序提起索赔。施工中承包人应尽量避免采用一揽子索赔的方法来处理索赔。因为一个工程项目经历的时间一般都比较长,如果承包人等到工程项目全部施工完成后才向发包人提出索赔,先前索赔项目发生时的一些证据资料可能就会丢失,承、发包双方对事件发生的真实情况就可能会产生争议,承包人这时提出索赔,困难就会增加。因此,一旦索赔项目发生后,承包人应该尽快向发包人提出索赔,即使发包人不给予认可,承包人也要与发包人进行协商,尽可能与发包人就如何处理该索赔事项达成协议。为日后处理该索赔事项准备相关证据资料。

5、熟悉国家有关法律法规。承包人的合同管理人员应对我国现行的相关法律法规有所了解,以便承包人在遇到索赔事项时才能意识到该事项是可以向发包人提出索赔的。承包人只有意识到索赔事项的发生,才可能谈得上对相关资料的收集和整理了。

6、在处理费用索赔时,不能忽略工期索赔。承包人通常只会注意到对损失的费用主张索赔却往往容易忽略对工期的索赔。殊不知工期损失对承包人来说有时也是至命的。在发包人对承包人的索赔案例中,因承包人工期延误而被发包人告上法庭的案例占据了很大比例。因此,承包人在遇到索赔事项时,一定要冷静分析,该事项是否对工程进度造成了影响。凡是影响到工程工期的,承包人都应果断的向发包人提出工期索赔。承包人在处理工期索赔时,一定只能就非自身原因造成的工期延误主张工期索赔。

7、承包人在处理费用索赔时,应首先分清发包人与自己应承担的责任份额,以便按责补偿。同时还要注意补偿费用计算是否正确和合理。承包人在提出索赔时一定要把握好分寸和技巧,切不可不分青红皂白的把各种损失都推到发包人头上,在计算索赔损失时又任意夸大损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月22日 03:26
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程承包相关文章
  • 建设工程索赔怎么处理
    一、建筑工程停工索赔的处理原则是什么1、按照双方签订的施工合同中的有关条款的规定实事求是的来计算停工的相关损失。签订合同的前提条件就是平等合同规定了双方的权利和义务,如果脱离合同进行相关操作就是违背了双方的利益,所以停工问题的探讨是绝对不能脱离合同而进行的,但是也不能完全按照合同以及相关协议,还是应该做到具体问题具体分析。2、造成停工的责任方应该实事求是的加以明确谁负主要责任谁负次要责任,事实上并不是所有的责任都是建设单位造成的。如果是由于施工方施工组织不当或在质量进度安全文明等方面出现的严重问题而导致的停工,建设方是没有责任的,更不会对此做出相关的赔偿。3、停工费用的计算还要尊重现场的有效的文件签证以及相关信函,以这些作为事实的依据,如果主要责任人不是施工方那么施工方就应该在有效的时间内要求建设方确认,当然建设方也应该在工程施工的过程中,收集相关的资料并且对停工事件所涉及的有关人数、天数
    2023-02-10
    110人看过
  • 工程缓建临时设施如何索赔?
    因发包人的原因致使工程中途缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。双方可以协商赔偿问题,协商不成的,可以向法院起诉。起诉必须符合下列条件:(一)原告是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织;(二)有明确的被告;(三)有具体的诉讼请求和事实、理由;(四)属于人民法院受理民事诉讼的范围和受诉人民法院管辖。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
    2024-04-26
    178人看过
  • 建设工程发包人违约问题
    工程施工中发包人违约的情况有:(一)未在计划开工日期前7天内下达开工通知的;(二)未按合同约定支付合同价款的;(三)提供的材料、工程设备的时间、地点、规格、数量或质量不符合合同约定的;(四)造成暂停施工的;(五)无正当理由未在约定期限内发出复工指示的。建设工程发包人是否须对工程质量缺陷承担责任网友提问:建设工程质量的缺陷应当由承包人负责,为什么还要发包人对工程质量缺陷承担责任?律师解答:建设工程的质量关系到公共安全,为了确保建设工程质量,《民法典》、《建筑法》等法律、行政法规或者部颁规章都作出了许多具体规定,如有关承包人施工资质、工程分包、工程验收、工程保修、工程监理、建材供应等方面的规定,这些规定的核心都是为了保证工程质量。一般来讲,承包人的主要合同义务就是按照合同约定和国家标准施工,将合格的建设工程交付发包人,如果工程质量有缺陷,应由承包人承担责任。但在特殊情况下,建设工程质量缺陷与发
    2023-07-28
    328人看过
  • 建设施工企业在处理建设工程合同纠纷、人身损害赔偿等问题上怕什么
    建设施工企业怕什么?建设施工企业在处理建设工程合同纠纷、人身损害赔偿等问题上有其大致同一的短脚,一一在此说明,给需要的朋友提供些参考。首先说建设工程合同纠纷,通常有两种情况,一、对上即对业主单位未结算、对下分包工程未结算而导致欠款纠纷的。那么对上未结算是业主欠施工企业钱,那么施工企业怕什么呢?一怕失去市场,当前建筑市场竞争激烈,无畏的诉讼可能带来的是失去一片市场,这是施工单位生存的需要,因此非万不得已,不会产生诉讼;二怕质量责任,我说句不付责任的话,没有一家施工企业敢保障自己施工过的工程绝对没有一点质量问题的,要看用什么标准来对待已完工程,如果双方势同水火,可能的结果都会出现。对下未结算是施工单位拖欠分包队伍的,身份反过来了,那么施工企业怕什么呢?一怕被人追究分包的合法性,当前建筑施工企业通常普便采用分包形式,但分包的工程内容通常不合法,不是法律允许的分包,因其的不合法可能导致施工企业的分
    2023-06-04
    272人看过
  • 建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据
    一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间,造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误,或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸,导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上述项目需要搜集的证据资料1、各种工程合同文件2、施工日志3、工程照片及声像资料4
    2023-04-15
    445人看过
  • 建设工程中承包商如何索赔
    一、承包商索赔成立的必备条件:1、与合同相比较,已经造成了实际的额外支出或工期损失;2、费用增加或工期损失的原因,不是由于承包商的过失造成的;3、按照合同约定造成的费用增加或工期损失不是应当由承包商承担的风险;4、承包商在索赔事件发生后的规定时间内提出了索赔的书面意向通知。二、承包商索赔的起因分类:按照承包商索赔的目的,可以分为两种索赔:工期索赔和经济索赔工期索赔:是指承包商向业主要求合理顺延合同工期。合理顺延工期可以使承包商免予承担逾期竣工的违约责任。经济索赔:也称费用索赔,是指承包商要求业主补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外费用。三、导致承包商索赔的原因有很多种,归纳起来主要有以下几种:1、工程量变化索赔,承包商对工程量的增加或者减少提出索赔要求;2、加速施工索赔;加速施工必然会引起施工成本增加,只在是非承包人的原因引起的加速施工,承包商可以请求加速施工索赔。3、工程拖期索赔;
    2023-06-07
    194人看过
  • 建设工程承包人可向发包人索赔的情况
    (一)中标后招标人拒签合同必须进行招标的工程,依据《招标投标法》第46条第1款的规定,招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内,按照招标文件和中标人的投标文件订立的书面合同。招标人在中标人中标后不签订施工合同的,中标人可向招标人提起索赔。为此,投标人应在准备投标阶段合同未签订即进场施工后就注意收集保存其因投标、工程施工或停工期间所支出的各种费用及遭受的各种损失的证据资料,一旦出现中标通知书发出后招标人拒绝签订施工合同的情形,中标人可就实际损失及预期利润损失向招标人提起索赔。提醒招标人注意的是,在该种情形下,其不仅可能面对投标人的索赔,还有可能被有关部门警告甚至是罚款。(二)中标价低于成本价在建设工程领域,有一种较为特殊的情况,即承包人在工程完工且经竣工验收合格,或者工程整体虽未完工,但已完工部分经验收合格后,又以该工程的中标价格,也即建设工程施工合同中约定的工程价款低于成本价为由要
    2023-03-20
    345人看过
  • 建设工程合同发包人何时可索赔
    承包人未能按合同约定履行各项义务或发生错误,给发包人造成损失的,发包人可以在约定时限内提出反索赔,主要包括但不限于以下情形:1、因施工人原因致使建设工程质量不符合约定,需要无偿修理、返工或者改建。2、承包人延误工期造成发包人多支付监理费、贷款利息、租赁费、对第三人违约金和购房人损失;3、因承包人原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,4、在保修范围和保修期限内发生质量问题,承包人应当履行保修义务,并对造成的损失承担赔偿责任;5、承包人造成工程质量缺陷拒绝修复或保修期内拒绝保修,由第三人代为履行;6、承包人转包、违法分包、未自行完成建筑工程主体结构施工;7、承包人不按图纸和技术规范施工,擅自变更设计造成工程不符合约定;8、承包人偷工减料,使用不合格建筑材料或设备造成质量缺陷;相关知识:建设工程合同承包人何时可索赔发包人未能按照合同约定履行各项义务、发生错误以及应当由其承担责任的
    2023-06-15
    478人看过
  • 建设工程承包合同若干问题的
    要注意以下问题:1、仔细阅读和准确理解通用条款。2、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。3、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。4、建设工程总承包合同应当具体约定发包人、总承包人、分包人相互关系及各自的责任。5、明确约定监理工程师等各方管理人员的职责和权限。6、应当明确约定材料设备供应。7、不可抗力要量化。8、运用担保条款,降低风险系数。9、约定违约条款应当注意的情况。10、约定争议的解决方式应当注意事项。一、因发包人违约解除合同除专用合同条款另有约定外,承包人按发包人违约的情形约定暂停施工满28天后,发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的,或出现发包人违约的情形第(7)目约定的违约情况,承包人有权解除合同,发包人应承担由此增加的费用,并支付承包人合理的利润。依据《民法典》规定,建设工程合同发包人应承担以下责任:(1)做好施工
    2023-03-06
    200人看过
  • 处理民工工资要注意什么问题
    根据经验,总包方在处理分包方下属民工工资时应注意以下几个问题:1、严把合同关,选择合法的承发包模式和分包人,在合同层面做好法律风险防范。首先,在签订合同前,总包方应对分包方的施工资质进行审查,将分包工程发包给具有施工资质的单位;其次,分包合同中应约定在总包方不拖欠分包方工程款的情况下,因分包方原因拖欠民工工资导致民工到施工现场闹事的违约责任方法,违约责任要具有一定的威慑力并且细化,这样,就会增大分包方拖欠民工工资的成本,降低民工因被拖欠工资而到工程现场闹事的可能性;最后,分包合同中可约定在分包方拖欠民工工资时,总包方有权将未支付的工程款直接用于支付分包方拖欠的民工工资,相应的工程款视为总包方已支付。2、加强现场施工劳动管理,监督分包方下属民工工资的发放。首先,加强现场施工劳动管理,对分包方使用的所有民工,进场前均到总包方进行劳动合同备案管理;其次,加强施工现场进出入管理,出入施工现场的所有
    2023-06-08
    163人看过
  • 建设工程施工总承包管理方是否要承担施工任务
    不承担相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第五十二条建筑工程勘察、设计、施工的质量必须符合国家有关建筑工程安全标准的要求,具体管理办法由国务院规定。有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时,应当及时修订。第五十三条国家对从事建筑活动的单位推行质量体系认证制度。从事建筑活动的单位根据自愿原则可以向国务院产品质量监督管理部门或者国务院产品质量监督管理部门授权的部门认可的认证机构申请质量体系认证。经认证合格的,由认证机构颁发质量体系认证证书。第五十四条建设单位不得以任何理由,要求建筑设计单位或者建筑施工企业在工程设计或者施工作业中,违反法律、行政法规和建筑工程质量、安全标准,降低工程质量。建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反前款规定提出的降低工程质量的要求,应当予以拒绝。第五十五条建筑工程实行总承包的,工程质量由工程总承包单位负责,总承包单位将建筑工程分包给其
    2023-06-15
    67人看过
  • 工程索赔时效问题?
    工程索赔有时效限制。向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。一、工程款诉讼时效如何起算工程款诉讼时效自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。我国法律规定,向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的,依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的,人民法院不予保护;有特殊情况的,人民法院可以根据权利人的申请决定延长。二、公司欠款诉讼时效有多久公司欠款诉讼时效一般是三年,具体如下:1、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年,法律另有规定的,依照其规定;2、诉讼时效期间自权利人知道,或者应当知道权利受到损害以及义务人之日
    2023-02-17
    240人看过
  • 如何处理工程索赔问题
    法律综合知识
    一、如何处理工程索赔问题一、工程索赔流程:1、索赔事件发生后,向监理工程师发出索赔意向通知。2、发出索赔意向通知后,向监理工程师提交补偿经济损失和(或)延长工期的索赔报告及有关资料。3、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,给予答复。4、监理工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后,规定的时间内未予答复或未对承包人作进一步要求,视为该项索赔已认可。5、当该索赔事件持续进行时,承包人应当阶段性向监理工程师发出索赔意向通知。6、在索赔事件终了后规定的时间内,向监理工程师提供索赔的有关资料和最终索赔报告。二、工程索赔的分类主要有:1、因材料质量问题或材料供应不及时引起的索赔;2、由于人为原因,引起施工临时中断和工效降低导致人工费、材料费、设备费增加而提出的索赔;3、不利的自然条件与人为障碍导致费用损失加大或工期延误引起的索赔。《中华人民共和国民法典》第八百零三条,发包人未按照约定
    2024-01-20
    92人看过
  • 房地产建设工程专业分包时应当注意哪些问题
    建筑工程分包是施工承包企业将建筑工程中的专业工程或者劳务作业交于其他建筑企业完成的活动。工程分包分为专业分包和劳务分包,前者是施工总承包企业将专业工程分包给具有相应资质的专业承包企业;后者是施工总承包企业或者专业承包企业将劳务作业分包给具有相应资质的劳务分包企业。根据《专业承包企业资质等级标准》,专业承包企业分为以下60个资质类别,每一资料类别企业按照其注册资本、收入状况、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件分为不同等级,专业承包企业在资质类别和等级范围内承揽工程。专业分包的有效条件为:①总承包合同中有约定或征得总发包人许可;②分包工程属于非主体结构工程;③分承包企业具有相应资质条件,在其资质等级许可的范围内承揽业务。专业分包合同效力涉及发包人、总承包人(分包发包人)、分承包人三方当事人,处理三者关系时应当注意:总承包人按照总承包合同约定就全部建设工程对建设单位负责,建筑工程
    2023-06-15
    290人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程承包是指企业(承包商)通过投标等方式承接各类建筑工程的施工任务,并承担工程施工质量、安全、进度、造价等责任和风险的一种承包方式。 在建筑工程领域,工程承包是一种常见的业务模式,包括总承包、专业承包、劳务分包等多个层次。 工程承包企业需要... 更多>

    #工程承包
    相关咨询
    • 工程索赔编制索赔报告时应注意什么问题
      江苏在线咨询 2022-11-05
      (1)对索赔事件要叙述清楚明确,避免采用“可能”、“也许”等估计猜测性语言,造成索赔说服力不强。 (2)报告中要强调事件的不可预见性和突发性,并且承包商为避免和减轻该事件的影响和损失已尽了最大的努力,采取了能够采取的措施,从而使索赔理由更加充分,更易于对方接受。 (3)责任要分析清楚,报告中要明确对方的全部责任。 (4)计算索赔值要合理、准确。要将计算的依据、方法、结果详细说明列出,这样易于对方接
    • 处理建设工程内部承包纠纷时,都需要注意些什么?
      浙江在线咨询 2023-02-21
      建设工程内部承包纠纷的注意事项包括: 1、施工企业要从源头上加强对内部承包人(项目经理)的引进和选择,建立合法有效的劳动关系。 2、完善内部承包合同的内容,在签订合同过程中明确双方权利义务。 3、施工企业要加强对内部承包人的资质管理,对工程项目在管理、技术等方面给予支撑。
    • 建设工程分包纠纷问题的处理问题
      辽宁在线咨询 2022-11-11
      1、建设工程分包责任纠纷可以通过和解、协商、仲裁、诉讼处理。当事人可以按照平等互利的原则私下进行和解,和解不成可请第三方加以协商解决;协商不成时可以根据分包合同的约定交由指定机构进行仲裁或者向人民法院提起诉讼。 2、法律依据:《仲裁法》 第二条平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷,可以仲裁。 《民事诉讼法》 第一百二十五当事人起诉到人民法院的民事纠纷,适宜调解的,先行
    • 建设工程中的承包工程索赔是指什么?
      重庆在线咨询 2022-12-16
      1、发包人违约,包括发包人和工程师没有履行合同责任,没有正确地行使合同赋予的权力,工程管理失误,不按合同支付工程款等。 2、合同错误,如合同条文不全、错误、矛盾、有二义性,设计图纸、技术规范错误等。 3、合同变更,如双方签订新的变更协议、备忘录、修正案,发包人下达工程变更指令等。 4、工程环境变化,包括法律、市场物价、货币兑换率、自然条件的变化等。 5、不可抗力因素,如恶劣的气候条件、地震、洪水、
    • 工程建设时索赔有哪些注意事项
      甘肃在线咨询 2023-06-25
      建设工程施工合同注意事项: 第一、仔细阅读和准确理解“通用条款”十分重要,这一部分内容不仅注明合同用语的确切含义,引导如何签订具体的合同条款,更重要的是当具体条款中基本条款未作特别约定时,“通用条款”中对应的条款会成为签约双方一致同意的合同约定。 第二、合同价款应当明确约定。工期、质量、工程造价的约定,是建设工程施工合同最重要的内容。 第三、详细约定工程预付款、进度拨款和竣工结算程序。 第四、建设