签订建设工程勘察合同的主体是谁-法师兄

签订建设工程勘察合同的主体是谁

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-22 09:12:56 433 人看过

《建设工程勘察设计合同管理办法》第四条规定：勘察设计合同的发包人应当是法人或者自然人，承接方必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。

签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。

一、建设工程勘察合同包括哪些基本条款？

1、合同主体：当事人的姓名、名称和住所；

2、标的：即工程勘察成果；

3、数量：即工程勘察工程量；

4、价款或者报酬：即勘察费；

5、质量：即勘察成果的质量要求；

6、履行：即承包人与发包人的义务范围，以及履行义务的期限、地点、方式等。

二、建设工程勘察合同分为几种？

为了保证建设工程项目的质量达到预期的投资目的，实施过程必须遵循项目建设的内在规律，即坚持先勘察、后设计、再施工的程序。《建设工程勘察设计管理条例》第四条规定：从事建设工程勘察、设计活动，应当坚持先勘察、后设计、再施工的原则。

建设工程勘察设计合同属于建设工程合同的范畴，分为建设工程勘察合同和建设工程设计合同两种。

1、建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件，编制建设工程勘察文件的协议。

2、建设工程设计合同是指根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的协议。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多要约相关文章

第三者
建设工程勘察合同（示范文本一）

建设单位(甲方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________勘察单位(乙方)：____________________________地址：____________邮码____________电话____________法定代表人：____________职务____________为了明确建设单位与勘察单位的经济责任，分工协作，相互促进，多快好省地完成建设项目的勘察任务，根据已被正式批准的建设项目计划，经双方充分协商，特订立本合同，以便双方共同遵守。第一条工程名称、规模、投资额、建设地点________________________。第二条勘察的范围、进度和质量________________________。第三条甲方的义

2023-06-10

247人看过
勘察设计
在签订建设工程勘察设计合同中有哪些陷阱和注意事项

1。发包人、承包人条款缺陷：承包人不具备与工程相对应的资质和法人资格。真正的承包人在填报时，会以其具有独特法人资格的上级单位填报为承包人，往往工程质量得不到保证。预防：对承包商进行明确检查，审查承包商的工程施工资质和水平。2。在委托书方面，陷阱在于未填写委托书，或者委托事项不完整、不明确。防范措施：委托书填写完整、正确、详细。三。委托人义务方面的缺陷：委托人义务不详细、不具体、不全面，难以确定项目责任。预防：必须详细填写客户的义务。在承包人义务方面，存在的误区有：承包人的义务一般，不详细，发生纠纷时不宜追究承包人的责任。预防：承包商的义务越详细越好。每个环节和要求都要写清楚。在争端解决条款方面，陷阱在于当事人选择自己的争端解决方式和区域管辖权。预防：通过协议解决争端和区域管辖权的公平方式。6。在合同签章方面，存在的陷阱是合同只签不封。预防：合同必须按规定签字、盖章、公证。在违约责任方面，承

2023-05-07

127人看过
勘察设计
工程勘察的概念是什么，工程勘察合同的主要内容

一、工程勘察的概念工程勘察是指勘察人对工程的地理状况进行调查研究，包括对工程进行测量，对工程建设地址的地质、水文地质进行调查等工作。工程设计是指设计人对工程结构进行设计、工程价款的进行概预算。勘察、设计合同是指勘察人、设计人完成工程勘察设计任务，发包人支付勘察设计费的协议。勘察、设计合同明确了发包人与勘察、设计人之间的权利义务关系。工程勘察、设计合同，一般包括提交勘察或者设计基础资料、勘察或者设计文件（包括概预算）的期限、勘察或者设计的质量要求、勘察或者设计费用以及其他协作条件等条款。二、工程勘察合同的主要内容提交勘察或者设计基础资料是发包人的义务，勘察或者设计的基础资料是指勘察人、设计人进行勘察、设计工作所依据的基础文件和情况。勘察的基础资料包括可行性报告，工程需要勘察的地点。内容，勘察技术要求及附图等。设计的基础资料包括工程的选址报告等勘察资料以及原料（或者经过批准的资源报告）、燃料、

2023-02-20

205人看过
要约
勘察合同或设计合同签订的原则是什么？

经国家或主管部门批准的计划任务书和选点报告，是签订建设工程勘察合同和设计合同的前提。a.计划任务书是确定建设项目、编制设计文件的主要依据，其主要内容包括：建设的目的和根据，建立规模和产品方案、生产方法和工艺流程，资源的综合利用，建设地区和占用土地、防空和防震要求，建设工程期限和投资控制数，劳动定员和技术水平等。重大水利枢纽、水电站、大矿区、铁路干线、远距离输油、输气管道计划任务书还应有相应的流程规划、区域规划、路网、管网规划等。b.选择具体建设地点的报告计划任务书和选点报告是勘察设计的基础资料，这些资料经国家或主管部门批准后，建设单位才能向勘察设计单位提出要约，勘察设计单位接到要约后，要对计划任务书进行审查，认为有能力完成此任务，方可签订合同。例：×县×乡与××厂，签订了一份合建储运仓库的联营合同，合同规定，×县×乡负责征用土地500亩;××厂出资500万元人民币，合同签订后，在没有办妥征

2023-06-05

102人看过

合同无效
如何签订建筑工程勘察合同，需要注意的事项

【案例简介】a公司于2014年9月取得建筑幕墙工程专业承包二级资质，2015年12月取得建筑幕墙工程专业承包一级资质；B公司不具备幕墙工程专业承包资质。2015年11月，B公司以a公司名义取得1万平方米幕墙项目业务，随后a公司与B公司签订了内部合同协议。工程竣工结算时，发包人认为a公司超资质等级承揽工程，施工合同无效，拒绝支付工程款。[法律解释]在上述情况下，a公司签订的超出资质的合同无效，但由于a公司在工程竣工前已取得必要的资质，根据最高法院关于审理建筑合同纠纷的司法解释，此类合同将得到有效处理。但由于本案所涉及的合同归根结底是由B公司以a公司的名义签订的，以承包业务为目的，如果用人单位有证据证明这一事实，根据上述司法解释，乙方的行为属于借用资质行为，合同无效仍视为无效。另外，如何确定a公司和B公司之间的内部合同协议的效力？在实践中，内部合同协议有多种形式。第一种情况是没有内部合同，这是

2023-05-07

416人看过
法律综合知识
什么是建设工程勘察合同有哪些规定

一、什么是建设工程勘察合同有哪些规定建设工程勘察合同是指承包人接受发包人委托，完成建设工程地理、地质等情况的调查研究工作，发包人支付相应价款的合同。规定有：1.工程勘察是为了工程建设的规划、设计、施工、运营及综合治理等，对地形、地质及水文等要素进行测绘、勘探、测试及综合评定，并提供可行性评价与建设所需的勘察成果资料；以及进行岩土工程勘察设计处理、监测的活动。2.建设工程勘察合同的内容包括提交有关基础资料和文件(包括概预算)的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。二、建设工程勘察设计合同中发包人的违约责任有哪些?1.发包人延误支付。发包人应按合同规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付1天，应承担应支付金额2‰的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。2.审批工作的延误。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审

2023-04-21

361人看过
书面合同
谁是承包人签订代建制工程项目施工合同主体

签订代建制工程项目施工合同主体通常指通过招标方式、选择社会专业化的项目管理单位。《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。《中华人民共和国建筑法》第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知被监理的建筑施工企业。第三十四条工程监理单位应当在其资质等级

2023-03-08

274人看过
法律综合知识
建设工程勘察设计合同中，属于承包人责任的是

一、建设工程勘察设计合同中，属于承包人责任的是1、勘察、设计的质量不符合要求或者未按期提交勘察、设计文件的违约责任。勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。2、勘察人、设计人的损害赔偿责任。因勘察人、设计人的原因，致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，勘察人、设计人应当承担损害赔偿责任。二、建设工程勘察设计合同范本委托方（甲方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿职务：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿承包方（乙方）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿

2021-10-26

53人看过

法律综合知识
建筑工程勘察设计合同包括什么样的

一、建筑工程勘察设计合同包括什么样的建筑工程勘察设计合同包括工程名称和范围；施工准备条款；施工组织设计和工期；有关基础资料和概预算等文件的期限；质量要求；价款及其支付；违约责任及其他协作条件等。《民法典》第七百九十四条勘察、设计合同的内容一般包括提交有关基础资料和概预算等文件的期限、质量要求、费用以及其他协作条件等条款。第八百条勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。二、建设工程施工合同无效的情形包括什么样的建设工程施工合同无效的情形包括以下内容：1．承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的；2．没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；3．建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的。4．订立合同时，当事人双方都具有相应的民事行为能力；5．双方在订立合同时

2024-01-08

277人看过
法律综合知识
2024建设工程勘察合同怎么写才有效

建设工程勘察合同怎么写，必备条款有哪些1）约定工期勘察合同中一般以具体日期的形式，明确约定勘察开工以及开工到提交勘察成果资料的时间。由于发包人或勘察人的原因导致未能按期开工或提交成果资料时，应在合同中规定相应的违约条款。勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停工、窝工等）时，工期应顺延。《建设工程勘察合同示范文本（二）》还专门约定：如发包人对工程内容与技术要求提出变更，则发包人应在合同约定的天数之前向勘察人发出书面变更通知，否则勘察人有权拒绝变更；勘察人接到通知后在合同约定的天数内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起在合同约定的天数内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起到合同约定的天数后自行生效，由此延误的工期应顺延。2）收费标准工程勘察收费是指勘察人根据

2023-11-25

328人看过
损害赔偿
建设工程中勘察设计合同违约损害赔偿

对于设计者而言的责任：1、合同生效后，设计人因自身原因要求终止或解除合同，设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。2、由于设计人原因，未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的，应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金，前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。3、设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人原因产生的设计问题造成工程质量事故或其他事故时，设计人除负责采取补救措施外，应当通过所投建设工程设计责任保险向发包人承担赔偿责任或者根据直接经济损失程度按专用合同条款约定向发包人支付赔偿金。4、设计人未经发包人同意擅自对工程设计进行分包的，发包人有权要求设计人解除未经发包人同意的设计分包合同，设计人应当按照专用合同条款的约定承担违约责任。勘察设计合同发包人的主要义务有哪些在建设工程中，勘察、设计合同发

2023-08-10

472人看过
代理权
蒙自矿冶建设工程勘察合同纠纷案

云南地质工程第二勘察院(以下简称二勘院)、尹保忠因与蒙自矿冶有限责任公司(以下简称蒙自矿冶公司)建设工程勘察合同纠纷一案，不服云南省红河哈尼族彝族自治州中级人民法院(以下简称红河中院)(2007)红中民二初字第91号民事判决，向本院提起上诉。本院于2008年1月16日受理后依法组成合议庭，组织双方当事人进行了四次调查，上诉人二勘院的委托代理人俞翼、尹建生，上诉人尹保忠及其委托代理人彭怜玉，被上诉人蒙自矿冶公司的委托代理人尚显达、车伦到庭参与诉讼，本案现已审理终结。原审判决确认如下法律事实：2003年10月27日，蒙自矿冶公司委托二勘院对阿尾尾矿库工程地质水文地质进行勘察。2003年11月30日，蒙自矿冶公司与二勘院签订《建设工程勘察合同(一)》，附件《阿尾尾矿库工程勘察工程量及费用》。合同约定：由二勘院承担蒙自矿冶公司阿尾尾矿库工程地质水文地质勘察任务，工程勘察费预算为80万元。合同后有双

2023-06-05

398人看过

合同无效
建设工程勘察合同无效情形有哪些？

建设工程勘察合同无效情形：1、勘察单位无勘察资质、超越勘察资质或借用勘察资质；2、应招标而未招标或中标无效；3、非法转包合同和非法分包合同。一、工程勘察资质分为几级工程勘察资质分为工程勘察综合资质（包括全部工程勘察专业资质）、工程勘察专业资质（包括岩土工程专业资质、水文地质勘察专业资质和工程测量专业资质）与工程勘察劳务资质。其中，工程勘察综合资质只设甲级，取得该资质的企业可承接各专业（海洋工程勘察除外）、各等级的工程勘察业务；工程勘察专业资质设甲级、乙级，根据工程性质和技术特点，部分专业可设丙级，取得这类资质的企业可承接相应等级相应专业的工程勘察业务；工程勘察劳务资质不分等级，取得该资质的企业可承接岩土工程治理、工程钻探与凿井等工程勘察劳务业务。二、控股方能否能否参加投标控股方能参加投标，只要是满足投标的条件就可以了。1、投标人应当具备承担招标项目的能力，对于建设工程投标来讲，其实质就是投

2023-06-21

277人看过
勘察设计
施工人在建设工程勘察中的主要职责是什么？

施工人在建设工程中承担着重要的责任。他们需要确保工程质量符合合同约定的标准，并承担无偿修理或返工的责任。此外，他们还需要承担相应的违约责任。总之，施工人需要全面负责工程质量，确保工程能够按时、按质完成。建设工程施工人的责任主要包括以下三个方面:1.确保工程质量符合合同约定的标准。2.如果工程质量经检验不合格,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或返工、改建。3.如果因此而导致工程延期交付,施工人将承担相应的违约责任。建设工程勘察中，施工人的责任是什么？根据《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条，施工人在建设工程勘察中承担着重要的责任。首先，施工人需要按照工程建设强制性标准进行勘察，并对勘察成果进行复核。其次，施工人需要按照勘察人提供的勘察成果文件进行施工，并对施工质量承担责任。此外，施工人还需要按照工程建设强制性标准进行施工，对施工质量承担责任。最后，施工人需要按照勘察人提供的勘察成果

2023-11-13

99人看过