主审法官:
我方,原告XXX,委托我方代理原告与第一被告XXX建筑安装公司、第二被告XXX房地产开发公司之间的建筑合同纠纷案件。,经本案质证和辩论,现将下列代理意见提交本院审议通过:。原告有权要求第一被告支付未支付的工程款,并要求第二被告在未支付工程款的范围内承担责任。二被告于2010年9月15日与一被告签订合同,按照工程合同约定,一、二号楼工程承包给一被告。合同因不符合招标投标法的规定而无效。同日,第一被告与原告签订工程施工合同,将工程分包给原告,无施工资质。根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律若干问题的解释》第一条规定,上述两份合同无效。但原告实际完成了建设工程,并于2011年6月1日通过竣工验收,交付第二被告。根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律若干问题的解释》第二十六条规定,原告作为本案工程的实际建造人,有权要求第一被告支付未支付的工程款,并要求第二被告在未缴工程款范围内承担责任。二是原告要求按合同约定支付工程价款。
在二被告与一被告签订的工程合同中,约定工程价款的计价方式为包干价,工程总价为4326074.00元。同时,合同还约定,设计变更、工程签证、材料价格等项目可根据设计和施工需要调整工程价款。虽然合同无效,但根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律若干问题的解释》第二条规定,原告有权根据合同要求支付工程价款。
本案工程竣工验收后,原告按合同约定的价格条件制作了工程结算报告,并于2013年9月13日提交第二被告。然而,第二被告由于种种原因没有和解。根据建设部《建设工程承包与计价管理办法》第十六条规定:“合同中对答复期限没有明确约定的,可以认为约定的期限为28天。”《最高人民法院关于答复期限的解释》第二十条《建设工程施工合同纠纷审判法律适用规定》。。。承包人要求按竣工结算文件结算工程价款的,应予支持”。原告有权要求按照竣工结算报告中的30859028.7元结清工程价款。截至目前,两被告已向原告支付工程进度款2500万元,尚欠原告工程款600余万元。三是被告应当赔偿原告因工期延误造成的经济损失。合同签订后,原告积极采购钢材、木胶合板等材料,租用设备,组织人员进场施工。但是,在第一被告项目范围外,由于XX1大厦桩基工程的整改,施工工期延误。2010年9月25日,二被告告知一被告,1号楼、2号楼暂不开工,工期自开工报告签署之日起计算。直到1号和2号楼桩基工程经验被接受后,第一被告于2011年4月30日发出了第二被告的开工通知,正式开工。如此一来,由于二被告的原因,工期延误,给原告造成直接经济损失60.05万元,被告应承担赔偿责任。根据《最高人民法院关于审理建筑合同纠纷适用法律的解释》第十七条、第十八条的规定,原告可要求自工程款支付之日(2011年6月2日)起,按中国人民银行同期同类贷款利率计算利息。(利息=本金×时间×年利率6.65%△360)
-
什么是建设工程纠纷代理词
192人看过
-
建设工程合同纠纷一审代理词
329人看过
-
建设工程施工合同纠纷原告代理词的
493人看过
-
建设工程纠纷处理方式
296人看过
-
建设施工合同纠纷代理意见
281人看过
-
建设工程施工合同纠纷与建设工程分包合同纠纷
135人看过
代理是法律术语,根据《中华人民共和国民法典》的相关规定,是指代理人以被代理人(又称本人)的名义,在代理权限内与第三人(又称相对人)实施民事行为,其法律后果直接由被代理人承受的民事法律制度。 代理人在代理权限范围内实施代理行为。代理人以被代理... 更多>
-
建设工程施工合同纠纷代理词天津在线咨询 2021-12-14相对于其他诉讼文书,代理词的写法比较灵活,并没有统一的格式,大体上仍然是由首部、正文和尾部三部分组成。首部、尾部的写法与辩护词大体相同。
-
建设工程建设合同纠纷江苏在线咨询 2022-07-10建设工程纠纷包括建设工程勘察合同纠纷;建设工程设计合同纠纷;建设工程施工合同纠纷;建设工程价款优先受偿权纠纷;建设工程分包合同纠纷等。根据《民事案件案由规定》第四部分第十条第100项规定,建设工程合同纠纷: (1)建设工程勘察合同纠纷; (2)建设工程设计合同纠纷; (3)建设工程施工合同纠纷; (4)建设工程价款优先受偿权纠纷; (5)建设工程分包合同纠纷; (6)建设工程监理合同纠纷; (7)
-
建设工程工程款纠纷广东在线咨询 2022-08-11工程签证是建设工程合同双方对合同履行中具体工程量变更、工程施工事务协商确认的文件。一般认为,它具有以下证明作用: (1)其为双方意思表示一致的结果,是双方法律行为。工程签证是在施工活动中,因客观情况变化,双方当事人对具体履约行为进行变动协商,达成一致意见的产物,一般在工程承包合同的通用条款中对签证的提出、协商及签署都有规定; (2)工程签证内容归根结底涉及工程款项的补充计算,故其可以直接作为工程结
-
建设工程合同纠纷的代理词要怎样写云南在线咨询 2022-07-26审判长、审判员(或人民陪审员):根据《诉讼法》第条之规定,律师事务所接受本案当事人的委托,并指派我担任本案当事人的诉讼代理人。接受委托之后,本诉讼代理人进行了阅卷并进行了全面调查,今天又参加了庭审,对于该案有了较为全面的了解。根据法律和事实,本诉讼代理人发表如下代理意见,请合议庭在合议时能予以考虑:一、________________________________________________
-
建设工程合同纠纷纠纷如何处理广东在线咨询 2022-07-07建设工程合同是承包人进行工程建设,发包人支付价款的合同,通常包括建设工程勘察、设计、施工合同。合同中一般会约定双方的权利义务,以及纠纷解决方式等内容,在履行合同的过程中也可能会发生纠纷,那么,建设工程合同纠纷的案由有哪些呢 案由,是人民法院对诉讼案件所涉及的法律关系的性质进行概括后形成的案件名称,表明该起案件的具体法律关系,有时会出现多个法律关系合并审理的情况,本诉与反诉可能是一个案由,也可能是两