施工组织设计谁审核谁审批-法师兄

施工组织设计谁审核谁审批

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-10 11:04:23 358 人看过

施工组织总设计由总承包单位技术负责人审批，单位工程施工组织设计由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案由项目技术负责人审批，重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。

《建设工程勘察设计管理条例》第二十八条

建设单位、施工单位、监理单位不得修改建设工程勘察、设计文件；确需修改建设工程勘察、设计文件的，应当由原建设工程勘察、设计单位修改。经原建设工程勘察、设计单位书面同意，建设单位也可以委托其他具有相应资质的建设工程勘察、设计单位修改。修改单位对修改的勘察、设计文件承担相应责任。

施工单位、监理单位发现建设工程勘察、设计文件不符合工程建设强制性标准、合同约定的质量要求的，应当报告建设单位，建设单位有权要求建设工程勘察、设计单位对建设工程勘察、设计文件进行补充、修改。

建设工程勘察、设计文件内容需要作重大修改的，建设单位应当报经原审批机关批准后，方可修改。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

监狱
设置监狱由谁审批

依据我国相关法律的规定，监狱的设置、撤销、迁移，由国务院司法行政部门进行批准，监狱设监狱长一人、副监狱长若干人。《中华人民共和国监狱法》第十一条监狱的设置、撤销、迁移，由国务院司法行政部门批准。第十二条监狱设监狱长一人、副监狱长若干人，并根据实际需要设置必要的工作机构和配备其他监狱管理人员。监狱的管理人员是人民警察。减刑假释公示名单怎么查现阶段，一般在各级相关有权减刑假释的法院官网上，均可以查询到减刑假释公示名单，公示期限为五日。公示内容包括了罪犯的个人情况、原判认定的罪名和刑期、罪犯历次减刑情况、执行机关的建议及依据。倘若当地法院官网没有相关减刑假释公示名单的，可以到“全国法院减刑、假释、暂予监外执行信息网”上进行查询。至于具体怎样搜索，可以该网相应的搜索栏，直接输入相关人员的姓名等相关信息，就可以查询了，如犯罪分子已经获得减刑或假释的，就会有相应的结果显示。同时该网告示：(1)根据法律

2023-06-13

481人看过
法律综合知识
谁来编制和审批施工方案

一、谁来编制和审批施工方案编制和审批施工方案的主体如下：1．编制人：施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。2．审核人：项目部上一级管理机构的技术负责人，一般是企业总工程师，或者是企业派出机构的技术负责人。3．审批人：施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。根据《建筑法》第七条建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证；但是，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程除外。按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。二、施工方案有哪些内容施工方案一般包括以下内容

2023-08-18

477人看过
工程施工
施工现场动火证由谁审批

施工现场动火证由项目负责人审批。一、工程索赔的法律依据提出索赔的依据主要有以下几方面：1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。2.双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件及工程照片。4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5.国家有关法律法令政策性文件。6.发包人或者工程师签认的签证。7.工程核算资料，财务报告，财务凭证等。8.各种验收报告和技术鉴定。9.其他，如官方发布的物价指数，汇率，规定等。二、生活中的单位质量都是由谁来验收的呢生活中的单位工程质量都由建设单位负责人或项目负责人组织。法律规定，由于设计、施工、监理单位都是责任主体，因此设计、施工单位负责人或项目负责人及施工单位的技术、质量负责人和监理单位

2023-02-22

437人看过
房屋征收
谁担任银行审批的审核人员？

未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位和个人不得从事吸收公众存款等商业银行业务，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。根据银行业监督管理法的规定，银行业监督管理委员会作为我国的银行业监督管理，担负着对整个金融机构的监督管理职责，它有权依法对商业银行的设立、变更、终止及其业务范围行使审批职责。因此，设立商业银行应经银行业监督管理委员会审查批准。本条也为此作了明确规定：“设立商业银行，应当经银行业监督管理机构审查批准。动迁款银行审批需要多久看具体情况定。一般银行审批是15天左右，如果遇到政策变化，时间可能会延长到1个月。或者是银行资金紧张，这个时候贷款可能就需要排队，时间就会进一步延长。拆迁补偿是指拆迁人对被拆除房屋的所有人，依照《国有土地上房屋征收与补偿条例》的规定给予的补偿。《中华人民共和国商业银行法》第十一条设立商业银行，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。

2023-07-05

207人看过

工程施工许可
公路工程施工许可证由谁审批

国道规划由国务院交通主管部门会同国务院有关部门并商国道沿线省、自治区、直辖市人民政府编制，报国务院批准。专用公路规划由专用公路的主管单位编制，经其上级主管部门审定后，报县级以上人民政府交通主管部门审核。一、不动产登记在哪里办理不动产登记证明由不动产所在地的县级人民政府不动产登记机构开具。《不动产登记暂行条例》第六条国务院国土资源主管部门负责指导、监督全国不动产登记工作。县级以上地方人民政府应当确定一个部门为本行政区域的不动产登记机构，负责不动产登记工作，并接受上级人民政府不动产登记主管部门的指导、监督。第七条不动产登记由不动产所在地的县级人民政府不动产登记机构办理；直辖市、设区的市人民政府可以确定本级不动产登记机构统一办理所属各区的不动产登记。跨县级行政区域的不动产登记，由所跨县级行政区域的不动产登记机构分别办理。不能分别办理的，由所跨县级行政区域的不动产登记机构协商办理；协商不成的，由共

2023-03-29

291人看过
工程施工
施工组织设计及安全技术措施

1.建筑工程施工组织设计一栋建筑物或者一个建筑群体的施工是在有限的场地和空间集中大量的人、机、物来完成的。施工过程中可以采用不同的方法和不同的机具；而建筑物或建筑群体的施工顺序，也可以有不同的安排；工程开工以前所必须完成的一系列准备工作也可以采用不同的方法去进行。总之，不论在技术方面或在组织方面，通常都有许多可行的方案供施工人员去选择。怎样结合工程的性质、规模、工期、机械、材料、构件、运输、地质、气候等各项具体的条件，从经济、技术、质量、安全的全局出发，在众多的方案中选定最合理的方案，是施工人员在开始施工之前就必须解决的问题。在作出合理的决定之后，施工人员就可以对施工的各项活动作出全面的部署，编制出指导施工准备和施工全过程的技术经济文件，这就是施工组织设计。施工组织设计一般分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计和分部分项工程施工组织设计3类。（1）施工组织总设计是以建设项目或群体工程为对

2023-04-24

458人看过
法律综合知识
施工图设计文件审核后多久开工

工程施工图自审查完毕并成功中标至正式开工阶段，理论上需要一个完整的自然月时间来完成相关准备工作。即使是在极其豁达的情况下，也需要大约接近25天的工作日程。在众多正在展开的项目中，有必要先行启动招标活动。值得一提的是，招标截止后，投标活动即宣告完成，不再存在任何形式的招标撤销行为。同时，甲方和乙方需按照既定计划，于限定时间段内签署正式合同。《中华人民共和国招标投标法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性的其他协议。

2024-04-30

121人看过
承诺
专项施工方案应由谁审核签字

一、专项施工方案应由谁审核签字1、由施工单位技术负责人和总监理工程师签字。根据相关法律规定，对于危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。2、法律依据：《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十条施工单位应当在危大工程施工前组织工程技术人员编制专项施工方案。实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制。第十一条专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、加盖执业印章后方可实施。危大工程实行分包并由分包单位编制专项施工方案的，专项施工方案应当由总承包单位技术负责人及分包单位技术负责人共同审核签字并加盖单位公章。二、专项施工方案审批流程是什么1、由专业单位施工的施工方案，应由专业

2023-08-09

64人看过

工程结算
哪个组织是工程结算审核

工程结算审计一般由工程造价公司和会计师事务所的中介机构共同完成。竣工结算的审核依据主要包括：工程竣工报告、竣工图和竣工验收单；工程施工合同或施工协议；施工图预算或招标项目的合同价款；设计交底和图纸会审记录资料；设计变更通知单和现场施工变更记录；竣工结算审核依据主要包括：工程竣工报告、竣工图和竣工验收单；工程施工合同或施工协议；施工图预算或招标工程合同价款；设计交底和图纸审查记录资料；设计变更通知单、现场施工变更记录；施工单位批准的施工技术组织措施；各种施工签证或预算外施工记录；合同规定的定额、材料预算价、构件及成品价格；国家和地区新颁布的有关规定。审计过程中，要检查编制依据是否符合国家有关规定，资料是否齐全，手续是否齐全，对遗留问题的处理是否符合规定。（1）工程量是决定工程造价的主要因素，工程量的核定是工程竣工结算审核的关键。审核方法可根据施工单位编制的竣工结算工程量计算书，按图纸尺寸计算

2023-05-07

376人看过
行政强制
行政强制措施由谁审批

行政强制措施由上级行政机构批准下级行政机构实行。根据《行政强制法》第十八条规定行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定：(一)实施前须向行政机关负责人报告并经批准；(二)由两名以上行政执法人员实施；(三)出示执法身份证件；(四)通知当事人到场；(五)当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径；(六)听取当事人的陈述和申辩；(七)制作现场笔录；(八)现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章，当事人拒绝的，在笔录中予以注明；(九)当事人不到场的，邀请见证人到场，由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章；(十)法律、法规规定的其他程序。行政强制执行措施，又可以称为执行性强制措施。根据《中华人民共和国行政强制法》第二条第二款之规定，行政强制措施是指行政机关在行政管理过程中，为制止违法行为、防止证据损毁、避免危害发生、控制危险扩大等情形，依法对公民的人身自由

2023-06-13

229人看过
房地产开发
施工组织设计——工程索赔的钥匙

某房地产开发商（甲方）与某建筑公司（乙方）签订了某一住宅小区的工程总承包合同（桩基另行发包），承包合同为固定价格合同，双方在合同中明确“本工程合同价为固定闭口形式，除设计变更外，在合同工期内不会因材料、设备、人工等的市场价格变动而调整……”。在施工中由于种种原因工期延误120天，延误期恰好赶上钢材价格上涨。乙方认为，非乙方原因导致工期延长的105天里，增加的费用应由甲方承担，索赔总额为20万元。甲方接到该索赔文件后，经过研究后认为：合同规定材料市场价格变动风险由乙方承担，但仅限于合同工期内，超过原合同工期部分材料价格应予合理调整。至于到底应该赔偿多少，甲方有关人员算了一笔帐：1、应予以调整价格的工期是因甲方原因延误的，包括桩基工程与设计变更，共计85天，应给予费用补偿。2、分析乙方提供的施工组织设计，15天是装修阶段由设计变更引起的，所以结构竣工前的延误仅为70天。3、乙方提供的施工组织设

2023-06-10

262人看过
证券公司
设立证券公司由谁审批？

中国证监会统一负责证券公司设立、变更、终止事项的审批，依法履行对证券公司的监督管理职责。证券公司可以根据公司法、证券法和中国证监会的有关规定申请设立分公司、证券营业部、证券服务部等分支机构。综合类证券公司需要设立专门从事某一证券业务的子公司的，应当在中国证监会核定的范围内提出申请。证券公司变更下列事项,也应当经由中国证监会批准：撤销或转让分支机构；变更业务范围；增加或者减少注册资本；证券营业部异地迁址；修改公司章程；合并、分立、变更公司形式以及解散或向人民法院申请破产；中国证监会认定的其他事项。

2023-06-09

197人看过

消防
临汾建设工程消防设计审查办理实施单位是谁

一、临汾建设工程消防设计审查办理的实施单位是谁临汾建设工程消防设计审查办理的实施单位是临汾市住房和城乡建设局二、临汾建设工程消防设计审查办理的法律依据《中华人民共和国消防法》第十一条国务院住房和城乡建设主管部门规定的特殊建设工程，建设单位应当将消防设计文件报送住房和城乡建设主管部门审查，住房和城乡建设主管部门依法对审查的结果负责。前款规定以外的其他建设工程，建设单位申请领取施工许可证或者申请批准开工报告时应当提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料。第十二条特殊建设工程未经消防设计审查或者审查不合格的，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程，建设单位未提供满足施工需要的消防设计图纸及技术资料的，有关部门不得发放施工许可证或者批准开工报告。

2023-05-11

64人看过
法律综合知识
工程延期由谁审批

工程延期由监理工程师审批，审批时应注意工程拖延时间是否属实，是否符合工程施工合同规定，延期是否有效合理。建设单位需要在领取施工许可证之日起的三个月内开工，因故不能按期开工的需要申请延期，延期每次不能超过三个月，以两次为限。《中华人民共和国建筑法》第九条建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

2024-05-15

276人看过