装修合同纠纷如何诉讼的-法师兄

装修合同纠纷如何诉讼的

来源：互联网时间： 2023-06-26 09:33:03 304 人看过

因房屋装修问题产生争议的，当事人首先可以收集起诉的证据，然后写起诉书，确定管辖法院后，携带相关材料向法院起诉。发生装修合同纠纷可以准备起诉状、起诉状副本、和证据材料，向有管辖权的人民法院起诉。证据材料包括，证明当事人主体资格的材料，例如身份证、营业执照等，以及能证明当事人诉讼主张的材料，例如装修合同文本、电子数据等材料。

装修合同纠纷可以向人民法院提出诉讼。但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状，递交双方证据。优点是法院处理较为权威具有公信力，缺点是耗时耗力。

一、装修合同纠纷的诉讼时效是多久

一般的装修合同纠纷诉讼时效为3年，但存在几类特殊的争议，如租赁合同中延付或拒付租金的争议，保管合同中寄存物被丢失或损毁的争议的诉讼时效为一年。

由于合同的复杂性、地域性，因此，因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为四年。其他法律规定了特别时效的，依照其规定，如货运赔偿请求权的时效为一年。诉讼时效的起算时间，自当事人知道或者当应知道其权利受到侵害之日起计算。

向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多申请仲裁相关文章

不可抗力
合同失效后，如何处理装修纠纷？

装修合同到期未完工要承担违约责任。看双方签的合同有没有约定没有装完的违约责任，如果有的话请求其承担约定的违约责任。如果合同里面有约定，那么装修公司超期未完成装修就说明违反了合同约定，因此装修公司应该承担违约责任，可以要求减少装修费、赔偿因延期造成的损失。装修合同到期未按时交房算违约吗装修合同到期未按时交房算违约。关于合同违约，值得注意的是：（一）当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。（二）未支付价金的违约责任：当事人一方未支付价款或者报酬的，对方可以要求其支付价款或者报酬。（三）当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：1、法律上或者事实上不能履行；2、债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；3、债权人在合理期限内未要求履行。（四）质量不符合约定的，应当按照当事

2023-07-11

417人看过
房屋装修
装修合同引发房屋装修纠纷

根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定,该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定,下列案件由本条规定的人民法院管辖:(一)因房地产纠纷提起的诉讼,由房地产所在地人民法院管辖。因此,该案件应由房地产所在地人民法院管辖。根据房屋装修合同纠纷的相关法律规定，该案件应由房屋所在地人民法院进行管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，下列案件由本条规定的人民法院管辖：（一）因房地产纠纷提起的诉讼，由房地产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用民事诉讼法的解释》第二十八条第一款、第二款规定，民事诉讼法第三十三条第一款规定的房地产纠纷，是指房地产权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，根据房地产纠纷确定管辖。【房地产纠纷房地产纠纷是指在房地产交易、抵押、融资、租赁等过程中,因各

2023-10-30

79人看过
诉讼时效
装修合同纠纷的诉讼时效与法院受理有何关系？

装修合同纠纷的诉讼时效是三年时间，具体规定如下：1、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年，法律另有规定的，依照其规定；2、诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算，法律另有规定的，依照其规定；3、自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。承揽合同纠纷的诉讼时效有关承揽合同的诉讼时效，法律没有特别规定，一般认为适用普通诉讼时效。具体如下：（1）约定了履行期限的承揽合同，其履行、违约金和损害赔偿请求权自期限届满时诉讼时效期间开始起算。（2）没有约定或约定不明履行期限的，自债权人要求履行或债务人提出履行时开始起算。（3）承揽合同无效时诉讼时效的起算，我国法律没有规定，学界有三种观点：其一，从合同确认无效时起算；其二，自受领给付之时的次日起算；其三，以双方当事人认为合同有效情况下的履行期间届满日作为

2023-07-03

436人看过
合同诉讼
装修合同诉讼地的管辖是如何的？

一、装修合同诉讼地的管辖是如何的？首先，协议管辖蕴含着法律对合同或其他财产案件当事人自由处分意愿的尊重。根据我国民事诉讼法的规定，合同或者其他财产权益纠纷的当事人可以通过书面协议选择被告住所地、合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等与争议有实际联系的地点的人民法院管辖。合同当事人一旦作出确定的选择，其所确定的法院即具有独享的管辖权，合同当事人不得向协议确定之外的法院提起诉讼。协议确定管辖法院时必须采取书面形式，当事人可以在订立合同时将协议管辖作为合同内容约定在合同中，也可以单独就此内容签订新的合同。无论选择哪种形式，当事人对管辖的约定在效力上均具有独立性，即便原合同被确认为无效或被撤销，协议管辖条款的效力亦不受影响。由此可见，法律赋予了当事人一定的管辖选择权，并对该选择权予以了充分的尊重。其次，专属管辖则体现了法律对特殊案件的强制性规定，法律本身排除当事人对专属管辖事项进行的管

2023-06-01

112人看过

仲裁费用
遭遇装修合同纠纷，如何进行仲裁？

在解决装修合同纠纷的仲裁过程中，必须满足两个条件：有明确的仲裁条款和这些仲裁条款必须明确且真实存在。只有同时满足这两个条件，才能成功地将纠纷提交给仲裁委员会进行仲裁。在纠纷发生后，当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费，符合仲裁条件的，仲裁机构会在审理后做出仲裁，仲裁生效后，可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。在解决装修合同纠纷的仲裁过程中,必须满足两个条件。第一个条件是有明确的仲裁条款,这是纠纷解决的第一步。第二个条件是这些仲裁条款必须明确且真实存在,才能在纠纷发生后向仲裁委员会提交仲裁申请和证据。只有同时满足这两个条件,才能成功地将纠纷提交给仲裁委员会进行仲裁。在纠纷发生后，当事人一方向仲裁机构提出申请并预缴仲裁费，符合仲裁条件的，仲裁机构会在审理后做出仲裁，仲裁生效后，可向仲裁机构所在地的中级人民法院申请执行。仲裁申请步骤：明确仲裁条款和真实

2023-09-10

407人看过
业主
装修合同纠纷与工程纠纷

如发生装修工程合同纠纷，一般当事人先协商解决，协商解决是所有方式里最快最有效的方式。如果协商不成，可由主管部门行政调解。如果协商不成的或者调解不成，可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。根据家庭居室装饰装修管理第１５条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。第１９条规定，如果装饰家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应该由家庭居室装饰装修的居民负责修复和赔偿。如果是属于装饰施工单位的责任，则由房主找装饰单位负责修复和赔偿。一、装修合同没签定完工时间，法律上有没有规定最装修合同签订需要注意许多细节：1、工期约定：一般2居室100平米的房间，简单装修的话，工期在35天左右，装饰公司为了保险，一般会把工期约定到45-50天，如果您着急入住的话，可以在签订时和设计商榷此条款。2.了解装

2023-03-09

287人看过
仲裁机构
新房装修与装修公司产生合同纠纷如何维权

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与装修公司协商解决，协商解决是最省时省力的方式，如果双方能协商解决尽量协商，各退一步。2、业主请求消费者协会调解。消费者协会是一种民间社会机构，可以作为中立的第三方进行调解，说服双方达成调解协商。3、向有关行政部门申诉4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁。仲裁具有不开庭审理，一裁终决的效果，解决方式较快。5、向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。向法院起诉需要递交起诉状，递交双方证据。优点是法院处理较为权威具有公信力，缺点是耗时耗力。

2023-06-15

376人看过
不可抗力
何种装修合同易产生纠纷

如果出现工期延误问题，消费者应根据具体情况分别对待：第一种情况是双方均不承担责任的：工期延误的原因是由于合同中第八条第一项的原因，即工程量变化或设计变更，不可抗力，及甲方同意工期顺延的其他情况，在消费者即甲方确认的情况下，工期相应顺延。第二种情况是乙方不承担责任的：因甲方未按合同约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费由乙方即消费者负担，工期顺延。第三种情况消费者还应承担相应的违约责任，即违约责任中规定的甲方未按期支付第二(三)次工程款的，应向装修公司支付违约金。最后一种情况是因装修公司责任不能按期完工，工期不顺延，装修公司应向消费者支付违约金。一、什么样的装修合同易出现纠纷1、合同主体不明晰。合同中应首先填写甲方、乙方的名称和联系方法。此处应注意一个细节，很多公司只盖一个有公司名称的章，您必须要求装饰公司将内容填满，并进行核对

2023-03-18

429人看过

仲裁机构
如何处理关于工程装修合同纠纷？

工程装修合同纠纷的处理如下：1、解决装修纠纷的法律法规针对装修纠纷，有关部门制订了一些规定。如《中华人民共和国消费者权益保护法》、建设部［997］60号《建设工程质量投诉处理暂行规定》、建设部［997］9号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》等法规。《家庭居室装饰装修管理试行办法》第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼。2、解决装修纠纷的五大途径依据《中华人民共和国消费者权益保护法》第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与装修公司协商解决2、业主请求消费者协会调解3、向有关行政部门申诉4、根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁5、向人民法院提出诉讼但必须注意，一般情况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。工程装修合同纠纷如何诉讼打官司？起诉劳务派遣公司需要

2023-08-09

115人看过
仲裁机构
装修合同纠纷时效几年,解决装修纠纷有哪些

一、装修合同纠纷时效几年1、装修合同纠纷时效是3年，诉讼时效期间届满的，义务人可以提出不履行义务的抗辩。诉讼时效期间届满后，义务人同意履行的，不得以诉讼时效期间届满为由抗辩；义务人已自愿履行的,不得请求返还。2、法律规定：《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《住宅室内装饰装修管理办法》第32条在正常使用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为两年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年，保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。二、解决装修纠纷有哪些解决途径1、与装修公司协商解决。2、业主

2023-06-17

271人看过
仲裁条款
如何对装修没签合同进行诉讼

装修没签合同是可以诉讼的。只要双方存在建设施工合同关系，虽然没有签订合同，但是合同关系已经实际建立。所以没有签订合同，也可以走法律程序，可以先收集证据，进行双方协商，协商不会成的话，可以起诉到人民法院，要求法院维护你的合法权利。装修合同纠纷会如何诉讼？产生合同纠纷时，合同纠纷的当事人可到有管辖权的法院进行起诉。通常情况下，合同纠纷的管辖由以下情形确定：1、合同有约定仲裁条款的，只要约定的仲裁条款合法，纠纷就只能通过仲裁解决，排除法院管辖；2、合同有约定法院管辖的，只要相关约定合法，就由约定的法院管辖。通常可以选择被告住所地、合同履行地等与争议有实际联系的地点的法院管辖；3、没有约定管辖法院的，但合同的性质是保险等特殊类型的合同，由法律规定的法院管辖；4、如果没有约定管辖，也不是上述特殊类型的合同，则由被告住所地或者合同履行地法院管辖。确定管辖法院后，就能起草起诉书，准备证据材料。《中华人民

2023-07-26

203人看过
诉讼代理
如何正确签订装修合同，装修合同违约的诉讼流程是什么

一、如何正确签订装修合同正确签订装修合同应当具备以下内容：1.当事人间的法律关系。在家居装修过程中存在着两个不同的合同关系，一个是建设工程施工合同，一个是建设工程设计合同。2.如何选定装修公司。3.装修合同的签订。4.装修的监管和审批。5.禁止的装修行为。6.需要注意的其他问题。7.争议的解决。家庭装饰装修工程常因质量问题等原因发生纠纷，消费者和装修公司各执一辞，互不相让。当双方产生矛盾后，要根据合同文本共同分析矛盾产生的原因，友好地协商解决。二、装修合同违约的诉讼流程是什么装修合同违约纠纷的诉讼流程为：1.原告起诉。2.法院受理后将起诉书副本送达被告。3.被告在十五日内提交答辩状，法院在五日内将答辩状副本送达原告如果被告不提交答辩状，不影响审理。4.决定开庭审理的案件，法院在三日前通知当事人并公告。5.法庭调查阶段包括：当事人陈述；告知证人的权利义务，证人作证，宣读未到庭的证人证言；出示

2023-05-06

368人看过

承诺
如何避免家装纠纷，认清装修合同中的关键词

用人单位：有装修权的甲方在合同中经常会看到“用人单位”一词，有时会被甲方取代，这里的用人单位一般是指该房屋的产权人。如果装修由非产权人负责，非产权人应取得产权人的书面同意，否则用人单位应证明其有权对房屋进行装修。业主有权装修时，应与装修公司签订合同，否则合同将被视为无效。实际操作：外姐委托内姐名下装修房屋，外姐可能无法提供外姐的房产证和公证委托书。在这种情况下，装修公司会要求姐姐书面证明自己有权装修房子。承包方：具有企业资质的乙方承包方与发包方相对而言，承包方在合同中更多的是由乙方代表，指必须经工商行政管理部门核准登记，具有装饰装修相关资质的企业。实际操作：如何成为合格的承包商？发包人在签订合同前，应出示承包人的《企业法人营业执照》和企业资质证书。与企业分公司签订合同的，还需加盖分公司上级公司合同专用章。施工代表：只负责履行合同对于施工代表的权限，它是家装纠纷最常见的地方。施工代表是指由承

2023-05-07

246人看过
装饰合同纠纷
装修装饰合同纠纷焦点问题

装饰装修合同属于建设施工合同，按照相关司法解释规定，应当参照不动产纠纷确定管辖，即由不动产所在地人民法院管辖。根据《民事诉讼法》第三十三条第一项规定，因不动产纠纷提起的诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第二十八条第一、二款规定，民事诉讼法第三十三条第一项规定的不动产纠纷是指因不动产的权利确认、分割、相邻关系等引起的物权纠纷。农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，按照不动产纠纷确定管辖。一、建筑单位拖欠劳动者工程款可以异地起诉吗建筑单位拖欠劳动者工程款不能异地起诉。因为工程合同纠纷，属于专属管辖的案件，只能在工程所在地的法院起诉。《最高人民法院关于适用〈民事诉讼法〉的解释》第二十八条第二款规定：农村土地承包经营合同纠纷、房屋租赁合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、政策性房屋买卖合同纠纷，

2023-03-06

500人看过