怎样才能有效进行工程索赔-法师兄

怎样才能有效进行工程索赔

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-23 19:01:17 76 人看过

承包人认为非承包人原因发生的事件造成了承包人的损失，应按以下程序向发包人提出索赔

1、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向发包人提交索赔意向通知书，说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出索赔意向通知书的，丧失索赔的权利；

2、承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向发包人正式提交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由和要求，并附必要的记录和证明材料；

3、索赔事件具有连续影响的，承包人应继续提交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录；

4、在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向发包人提交最终索赔通知书，说明最终索赔要求，并附必要的记录和证明材料。

《中华人民共和国民法典》

第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

一、工程索赔的分类

按索赔目的分类，按索赔处理方式分类，按索赔对象分类。

索赔目分类：

1、工期索赔：工期索赔是承包商向业主要求延长施工的时间，是原定的工程竣工日期顺延一段合理时间。

2、经济索赔：经济索赔就是承包商向业主要求补偿不应该由承包商自己承担的经济损失或额外开支，也就是取得合理的经济补偿。

索赔处理分类：

1、单项索赔：单项索赔就是采取一事一索赔的方式，即在每一件索赔事项发生后，报送索赔通知书，编报索赔报告书，要求单项解决支付，不与其他的索赔事项混在一起。

2、综合索赔：综合索赔又称总索赔，俗称一揽子索赔。即对整个工程(或某项工程)中所发生的数起索赔事项，综合在一起进行索赔。也是总成本索赔，它是对整个工程(或某项目工程)的实际总成本与原预算成本之差额提出索赔。

索赔对象分类：

1、索赔是指承包商向业主提出的索赔。

2、索赔和反索赔是相对性的，反索赔即对索赔的反击，工程中习惯性将发包人向承包人的索赔称为反索赔。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多继续履行相关文章

业主
怎样才能使工期索赔成立？

工期索赔成立的条件：1、承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告；2、与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；3、造成费用增加或工期损失的原因，根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。具体依据是合同约定或双方认可的施工总进度规划；合同双方认可的详细进度计划；合同双方认可的对工期的修改文件；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令等。工期索赔的计算方法（一）按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。（二）按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价。（三）没有按照约定支付的工程款，发包人出了要支付一定的工程款意外还需要按照同期银行同类货利支付拖欠的工程利息。（四）停、窝工时发生的索赔费用计算包含机械费用，人工费用，材料周转费用，管理费用等等。《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约

2023-07-11

416人看过
法律综合知识
合同工程量减少怎样进行索赔审计

一、合同工程量减少怎样进行索赔审计当合同工程量出现减少时，索赔审计的流程需依据合同约定进行。若合同中有明确的索赔方式和流程，则按照合同约定执行。若合同未明确约定，则可以根据一般商业惯例和法律法规，采取以下步骤进行索赔审计：1．核实工程量减少的事实和原因，收集相关证据材料，如施工图纸、变更通知单、现场照片等。2．评估工程量减少对合同总价款的影响，计算索赔金额。这需要考虑工程量减少导致的直接损失和间接损失，如材料费、人工费、机械费等。3．编制索赔报告，详细阐述索赔理由、事实依据、计算过程和索赔金额。索赔报告应客观、真实、完整，具有说服力。4．将索赔报告提交给业主或相关方，进行沟通和协商。在协商过程中，应充分听取对方的意见和建议，争取达成双方都能接受的解决方案。5．若协商无果，则可以通过仲裁或诉讼等方式解决争议。在此过程中，应准备充分的证据材料，并按照法律程序进行。二、工程量减少赔偿举证责任在工

2024-07-27

240人看过
合同补救
EMS索赔流程：如何进行有效沟通？

1、保价邮件最高赔偿金额不超过该邮件所申报的保价金额。2、保价邮件丢失或全部损毁按保价金额赔偿分损毁或短少按实际损失的价值予以赔偿，但赔偿额不得超过保价金额。3、如保价邮件价值高于邮章规定的最高保价限额，发生部分损毁或短少，且损毁或短少的价值又不低于保价金额，亦应按实际保价金额予以赔偿。邮件丢失快递公司被判照价赔偿北京市二中院审结一起快递纠纷案件，法院认定保价与不保价规定均为无效的格式条款，即不论是否保价，只要是快递公司造成的消费者货物丢失，其均应按原价进行赔偿由于存在一定的风险，消费者在快递服务中可以选择保价服务，一旦邮件丢失，可按照保价的金额获得高于未保价服务的赔偿。近日，北京市第二中级人民法院审结一起相关案件，法院认定保价与不保价规定均为无效的格式条款，即不论是否保价，只要是快递公司造成的消费者货物丢失，其均应按原价进行赔偿。此判决打破了保价与未保价的服务差异，对快递公司及选择保价服

2023-07-14

309人看过
诉讼代理
怎样进行录音才能成为有效证据？

要使录音、录像证据合法，必须同时具备三个条件：1、视听资料应该提供原始载体。当事人出示的录音、录像证据未被剪接、剪辑或者伪造，前后连接紧密，内容未被篡改，具有客观真实性和连贯性；2、视听资料不能有疑点。法院在把录音、录像证据作为判案依据时，还要对录音、录像证据是否有疑点进行审查。如果对方当事人对录音资料表示质疑，并提出足够的证据加以反驳，那么该录音证据便失去证明力；3、要充分提供其他证据。录音取证一样可将拖欠工资者告上法庭农民工王兴全近日来电话咨询，称他在某建筑公司承包的工地上务工，包工头陈兵领了钱，至今都未付清，让他打个欠条，他也不打。王先生想问：手里没有任何凭证，他该怎样收集证据打官司呢？带着王先生的问题，记者采访了四川成都农民工法律援助工作站律师杜伟，他认为，要想打赢官司，必须有充分证据证明他为包工头干了活，并拖欠了他的工钱。为收集相关证据，王先生可以买一支录音笔，通过与包工头陈兵通

2023-07-11

463人看过

国有股权转让
怎样才能进行有效的国有股权转让？

本文介绍了进行国有股权转让所需遵循的步骤。首先进行初步审批，然后进行清产核资、审计评估、内部决策等环节。最后，企业需要选择产权交易机构申请上市交易，完成产权登记手续，并修改公司章程和股东名册，到工商行政管理部门进行变更登记。整个过程需要遵守相关规定，确保股权转让的合法性和公正性。要进行国有股权的转让，必须遵循以下步骤：首先进行初步审批。转让方就本次股权转让的数额、交易方式、交易结果等基本情况制定《转让方案》，申报国有产权主管部门进行审批。二、清产核资。由转让方组织进行清产核资，根据清产核资结果编制资产负债表和资产移交清册。三、审计评估。委托会计师事务所实施全面审计，在清产核资和审计的基础上，委托资产评估机构进行资产评估。四、内部决策。转让股权所属企业召开股东会就股权转让事宜进行内部审议，形成同意股权转让的决议、其他股东放弃优先购买权的承诺。五、申请挂牌。选择有资格的产权交易机构，申请上市交

2023-09-08

142人看过
直系亲属
没有进行鉴定能否工伤索赔

没有工伤鉴定的，如果经认定属于工伤，不影响劳动者申请赔偿，如果就工伤赔偿产生争议的，可以申请劳动仲裁。《中华人民共和国工伤保险条例》第十七条职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。遇有特殊情况，经报社会保险行政部门同意，申请时限可以适当延长。用人单位未按前款规定提出工伤认定申请的，工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内，可以直接向用人单位所在地统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请。按照本条第一款规定应当由省级社会保险行政部门进行工伤认定的事项，根据属地原则由用人单位所在地的设区的市级社会保险行政部门办理。用人单位未在本条第一款规定的时限内提交工伤认定申请，在此期间发生符合本条例规定的工伤待遇等有关费用由该用

2023-03-16

65人看过
有限责任公司
怎样才能写出优秀的工程索赔申请书？

工程索赔申请书，一般需要包括七个内容。具体如下：1、标题。例如，工程索赔申请书；2、劳动者的就职公司；3、购买保险的时间；4、投保号码；5、确诊医院的名称，确诊时间；6、申请人的名字、身份证号码；7、工程索赔申请书的订立时间。工程索赔的时限是指，各类标准施工合同通用条款中规定的，或者是承发包双方在施工合同中约定的提出索赔的时间限制。工程索赔函的范文xx货运有限责任公司：200x年x月xx日，我公司委托贵公司将回流焊设备一台，通过公路运输至深圳，交付给收货人xx（以下简称收货人），在深圳收货人验收时发现设备已经破损而拒绝接收。设备于200x年x月x日退回我公司，经贵公司和我公司双方查验，由于贵公司运输、装卸不当，造成设备和包装破损。此次事件，不但使我公司设备损坏，遭受二次紧急调运设备的运费损失，而且使我公司对客户逾期交货，信誉受损并要承担逾期交货的违约责任。我公司向贵公司郑重要求立即赔偿以下

2023-07-19

448人看过
法律综合知识
车祸保险索赔流程该怎样进行

一、车祸保险索赔流程该怎样进行1．发生交通事故后，立即向事故发生地公安交通管理部门报案，同时在48小时内通知保险人；2．保险公司应主动到事故现场进行勘验，对事故车辆进行定损；3．投保人到保险公司办理理赔手续，应携带行驶证，保险合同以事故责任认定书等相关证件；4．投保人如对清单无争议即签字生效，作为保险公司理赔的依据；5．保险公司拒绝赔付的，可向人民法院提起诉讼。二、交通事故保险理赔需要的材料1．受伤者身份证、户口本、居住证明（如果有）；2．道路交通事故认定书；3．门诊病历本；4．医院住院病历；5．医疗费发票、后续医疗费证明，残疾辅助器具费发票；6．关于休息误工的医疗诊断证明、劳动合同、工资单或者收入证明、个人所得税交税证明，扣发工资收入证明（如果有）；7．关于需要护理的证明、护理费发票或收条；8．其它材料。三、交通事故保险理赔纠纷诉讼作出判决的期限是多久如果适用的是普通程序一般会在六个月内

2023-08-30

138人看过

不可抗力
工程项目中如何进行索赔

索赔是一种正当的权利或者要求，是合理、合情、合法的行为，如果业主和承包商都能够恪守合同，也不需要去索赔什么。但当某一方不遵守合同，我们要在正确的履行合同的基础上，正确合理的赔偿，维护和争取自己的正当利益。工程项目实施过程中，有很多的原因都能导致索赔的发生，你都注意到了吗？一、因监理工程师的延误导致的你必须要索赔的情况：1．图纸、指令等的签发延误导致的工期延误及系列的影响；2．放样资料不正确导致的工期、材料浪费、质量等问题；3．取样与实验或检验费用；4．暴露和开孔费用；5．工程暂停等。二、因业主的延误导致的你必须要索赔的情况：1．未能及时、按要求提供工程用地及出入通道；2．未能及时向承包人付款。三、其他原因：不利的实物障碍、自然条件、化石、文物、不可抗力等。四、施工过程中可以导致索赔的原因：1．风险分担不均；2．施工条件变化；3．工程变更；4．工期拖延；5．业主违约；6．合同缺陷；工程所在的

2023-06-10

302人看过
继续履行
如何进行建设工程的索赔

建设工程索赔的操作步骤：索赔事件发生28天内承包人向工程师发出索赔意向通知，工程师对承包人的索赔申请进行审核，认可该项索赔后通知承包人，发包人审批工程师的索赔处理证明，承包人作出是否接受最终索赔的决定。建设工程索赔计算1、工期索赔（1）网络分析法通过分析延误前后的施工网络计划，比较两种计算结果，计算出工程应顺延的工期。（2）比例分析法通过分析增加或减少的单项工程量（工程造价）与合同总量（合同总造价）的比值，推断出增加或减少的工期。（3）其他方法工程现场施工中，可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期；通过发包方与承包方协议确定索赔工期。2、工程索赔索赔费用（1）总费用法又成为总成本法，通过计算出某项工程的总费用，减去单项工程的合同费用，剩余费用为索赔费用。（2）分项法按工程造价的确定方法，逐项进行工程费用索赔．可分为：人工费、机械费、管理费、利润、材料费、保险费、设备费等索赔费用。《民法

2023-08-10

297人看过
刑事责任能力
怎样才能进行有效的精神病司法鉴定？

精神病司法鉴定的程序有：1、人民检察院委托有资质的司法鉴定机构进行鉴定；2、司法鉴定机构首先要明确鉴定的目的和要求，审查案件、病情等相关材料，制定鉴定方案；3、检查被鉴定人的身体、神经系统和精神状态，必要时进行心理测试、脑电图、ＣＴ扫描等特殊检查；4、根据检查情况，结合案件进行分析说明，作出鉴定结论，撰写鉴定书，交付委托鉴定机关。佛山精神病司法鉴定程序是什么佛山精神病司法鉴定程序通常由35人组成的鉴定小组进行鉴定，简单案件也可由专家个人承担。最后根据检查所见，结合案情，进行分析说明，作出鉴定结论，缮写鉴定书，交付委托鉴定机关。1、刑事责任能力：责任能力评定的法律依据《刑法》第18条，其中明确规定：“精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为的时候造成危害结果，经法定程序确认的，不负刑事责任。”“尚未完全丧失辨认或者控制自己行为能力的精神病人犯罪的，应当负刑事责任，但是可以从轻或者减轻处罚。”2

2023-07-11

144人看过
业主
如何对工程索赔进行管理

1.应以合同为依据，处理索赔时必须做到有理有据；必须注意资料的收集、对资料的真实性、可信度，必须认定后及时地处理索赔；在具体处理索赔的过程中，一定要仔细分析，什么时候应该给工期索赔，什么时候应该给费用索赔。2.在处理索赔事件时应进行时效检查。3.应分清责任，严格审核费用。4.应在工作中加强主动控制，减少工程索赔。一、工期索赔比例计算法工期索赔的是指在工程合同履行的过程之中，合同当事人一方也就是承包商没有能力或者是其自身原因造成工程没有按时交付，直接或者间接的造成业主的经济损失，而业主有权利向承包商索要造成的经济损失，这就是工期延误索赔，简称工期索赔。而工期索赔不仅仅只出现在建设工程上面，在家庭装修或者建筑物的装修上面也会出现。工期索赔的计算方法如下：1、按照定额计价的工程索赔费用计算合同或者找遍文件约定的索赔内容计算。2、按照工程量的清单计价工程项目工程索赔费用计算计价，依据参照工程拦标价

2023-03-24

270人看过

家庭暴力
家暴后，怎样才能进行有效的医院验伤？

被家暴如果身体受到伤害，要在第一时间去医院，并保留下验伤报告、医生诊断证明等，这些以后都可以作为存在家庭暴力的有利证据。当遇到家暴后，一定要去正规的医院进行验伤治疗，一方面为了自己的人身健康，另一方面，通过验伤可以固定家暴的证据，每个医院验伤的步骤可能不同，但只要是正规医院出具的验伤报告，都会具有很高的法律效力，在以后的起诉中，都可以作为有力中的证据进行举证。所以被家暴后一定要学会以后的自我维权和保护。被家暴怎样去医院开证明发生家暴行为时，受害者可以先拍照留证，再前往医院进行检查，由医院开具伤情鉴定证明。家庭关系中，一旦发生家暴行为，受害者即可向公安机关、村委会、妇女联合会等部门或组织寻求帮助，同时及时前往医院进行身体检查，开具诊断证明，确认伤情。《最高人民法院关于审理人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第一条因生命、健康、身体遭受侵害，赔偿权利人起诉请求赔偿义务人赔偿财产损失和精神损

2023-07-05

293人看过
合同无效
工程停工费用可以进行索赔吗

工程停工所产生的损失费用可以进行索赔。发包人有拖欠工程款项等行为造成停工的，承包人有权主张停工、窝工等损失。我国《民法典》规定，因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。一、甲方原因停工索赔范本有哪些？按照现行法律法规、合同文件及工程惯例,有关规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件按照甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价规范以及相关施工规范。二、工程转包合同无效的后果有哪些根据《民法典》第七百九十三条规定，建设工程施工合同无效，但是建设工程经验收合格的，可以参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。建设工程施工合同无效，且建

2023-03-25

87人看过