由于发包人原因造成的质量问题-法师兄

由于发包人原因造成的质量问题

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-09 09:54:47 185 人看过

由于发包人原因造成的质量问题，在实践中主要表现为以下几个方面：提供的设计有缺陷；提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；直接指定分包人分包专业工程，等等。由于发包人过错造成的工程质量缺陷，发包人应当承担责任

司法实践中，发包人未经验收就擅自使用建设工程的情况也比较普遍。发包人在未经验收擅自使用后，却又以工程质量不符合约定为由要求承包人承担责任或者对抗承包人的工程款请求。对此，建设工程司法解释第13条规定：“建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任”根据本条规定，在建设工程未经过竣工验收或者验收未通过的情况下，发包人违反法律规定，擅自或强行使用，即可视为发包人对建筑工程质量是认可的，或者虽然工程质量不合格其自愿承担质量责任。因为发包人使用未经验收的工程，其应当预见工程质量可能会存在质量问题，而且使用验收不合格的建筑工程就更直接说明发包人对不合格工程予以认可。随着发包人的提前使用，其工程质量责任风险也由施工单位随之转移给发包人，而且工程交付的时间，亦可认定为发包人提前使用的时间。但发包人仅对其擅自使用部分承担工程质量风险责任，就是说对未使用部分，其质量责任仍然由施工单位承担。根据《建筑法》第60条第1款的规定，建筑物在合理使用寿命内，必须确保地基基础工程和主体结构质量。无论建筑工程是否经进验收、发包人是否擅自使用，如果建筑工程在合理使用寿命内地基基础工程和主体结构质量出现问题，承包人仍然要承担责任。该规定是法律强制性规定，其要求承包人必须确保地基基础工程和主体结构质量在建筑物合理使用寿命内不能出现问题，这是承包人依照法律规定必须履行的工程质量保证义务，如果出现问题承包人就必须承担民事责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多质量保证义务相关文章

法律综合知识
由于产品质量问题如何给厂家下函

给制造商发出商务函件可以遵循如下步骤及格式规范：步骤如下：1．资料准备环节：仔细搜集与商品质量问题紧密关联的各类证据文件，如购物收据、产品图片、问题详情和其可能带来的影响等。2．明确授权要求：对自身权益要求进行准确界定，譬如要求厂商执行退货、调换或保修处理等等，同时亦需说明希望厂商能够在何种时间段内给出回应并提供相应解决方案。3．拟定官方信函内容：采用书面方式向制造厂商如实陈述投诉事项，详细指出问题所在，并明确陈述自身申诉请求。写作期间务必保证行文表达清晰易懂，言辞客观且理智，避免使用过激或不当的措辞。4．发送函件至目的地：确保通过挂号邮寄或者电子邮件等可靠途径将信函发送至制造商处，以便保留副本并监控进展情况。信函格式规范如下：【您的个人信息】【您的详细地址】【您的沟通方式】【日期】【制造商的全称】【制造商的地址】【制造商的联系方式】制造商领导或者客户服务团队：本人身为贵司生产的商品之消费

2024-08-07

117人看过
法律综合知识
商品因质量问题发生扣款的处理方式

【问题】商品因质量问题发生的扣款，作为销售折让还是营业外支出?【解答】1、增值税：《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函[2006]1279号)规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。根据上述规定，销售方应冲减销售收入和销项税额，购货方相应冲减已售和库存商品的成本，同时转出进项税额，销售折让其实质是原销售额的减少，对销售折让可以折让后的货款作为销售额计征增值税，具体操作执行开具红票政策。2、企业所得税：《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第五款第三项规定，企业因售出商品的质量不合格等原因

2023-04-25

68人看过

法律综合知识
常见工程质量问题的原因是什么

一、常见工程质量问题的原因是什么1．违背建设程序；2．违反法规行为；3．地质勘察失真；4．设计差错；5．施工与管理不到位；6．使用不合格的原材料、制品及设备；7．自然环境因素；8．使用不当。二、工程质量问题的主要表现有哪些方面1．模板工程：模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲，致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。2．钢筋工程：钢筋规格，布筋间距尺寸与设计图纸不符，墙、柱、主筋偏位，楼板及悬挑板上筋下陷，同截面接头过多，绑扎及焊接不符合规范要求，骨架歪斜和基础钢筋倒钩等。3．混凝土工程：蜂窝麻面、露筋、孔洞、烂根、缺棱掉角、调口变形、缝隙夹渣，裂缝等。4．砌体工程：砌体灰缝砂浆饱满度不足，竖缝内无砂浆，相互搭接不足，出现错缝、留槎不妥、接槎不严、拉结筋长度、间距、数量不够，造成墙体开裂等。5．防水工程：外墙渗漏、卫生间

2023-11-22

482人看过
法律综合知识
房屋质量问题造成他人损失问题如何解决

在涉及到房屋质量产生争端时，我们应当遵循相关法律法规的具体条款：即当房屋存在严重质量问题并已对业主的正常居住及使用造成了实质性影响时，业主有权向法院申请撤销购房合同，同时要求开发商承担相应的损害赔偿责任。在此过程中，我们需特别重视和遵守以下几个关键点：首先，要严格审查购房合同中的各项条款，以确保自身权益得到有效保障；其次，对于可能引起争议的事实和情况，要积极寻求公正客观的证据资料来加以证实或证伪。在此需要指出的是，如何进行有效的证据收集以及如何在争议处理中掌握主动权往往是购房者最为困扰的问题。针对这一问题，我们可以通过拍照、录像、书面记录等多种手段，甚至在必要时寻求公证机构的协助，以确保所收集的证据具有充分的证明力。《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条商品房交付使用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向工程质量监督单位申请重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；

2024-05-01

403人看过
法律综合知识
因设计原因造成的质量缺陷谁负责

因设计原因造成的质量缺陷一般由发包人承担责任。建设工程出现质量问题，如果原因是由设计造成的，提供该设计图纸等技术资料的发包人首先应当承担责任，如果发包人承担法律责任后，设计缺陷是由设计人的原因造成，发包人亦有权向设计人员追究责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

2024-04-19

440人看过
信息披露
工人质量问题属于哪种类型问题？

产品质量问题指的是在商品经济范畴中,由于违反产品质量法而导致的商品不质量的状况。这包括企业依据特定标准,对产品进行规划、设计、制造、检查、计量、运输、储存、销售、售后服务以及生态回收等全过程的必要信息披露。产品质量问题是由违反产品质量法所导致的商品经济范畴中产品的不质量状况。这包括企业依据特定标准,对产品进行规划、设计、制造、检查、计量、运输、储存、销售、售后服务以及生态回收等全过程的必要信息披露。）的问题。质量问题：如何定义做工问题？做工问题是指产品或服务在生产或提供过程中存在的不符合规格、标准或客户要求的问题,可能会对产品或服务的质量、安全或使用造成影响,需要采取相应的措施进行解决。根据《中华人民共和国产品质量法》的规定,产品质量应当符合一系列的要求和标准。如果产品或服务在生产或提供过程中存在质量问题,则可以通过以下方式进行定义:1. 按照《中华人民共和国

2023-09-11

283人看过

农产品质量
衡东县农产品质量问题的原因是什么

(1)化学品残留。在农产品消费进程中，各种化学投入品残留于农产品果实当中。近年来，农业化学品运用数量急剧增长，甚至有些禁用化学品被使用于农产品生长进程中，这些残留化学品影响了人民群众的安康。(2)化学添加剂。在农产品加工进程中，不按操作标准与技术规程对农产品停止消费、加工，运用劣质原料加工食品，违规滥用食品添加剂或化学添加剂。(3)重金属净化物。在农产品消费和加工进程中，各种净化招致的铅、汞、镉等金属净化物和砷、硒等非金属净化物随着食物链进入人体，在人体体内临时积存从而对人的身体发生慢性损伤。(4)流通环节净化。除消费加工环节外，更多净化来源于流通环节。在农产品包装、装卸、储运等流经过程中，局部团体或企业运用粗陋包装和储运设备，病原微生物控制不当，致使微生物少量繁衍，形成鲜活农产品蜕变，惹起食物中毒等。一、制约农产质量量平安成绩的要素近些年农产质量量平安程度总体处于上升趋向，但现阶段正处于

2023-03-28

94人看过
债权转让
买卖合同由于质量问题可否解除

买卖合同中交付货物、产品（在法律上称作标的物）等出现质量问题，卖方需要承担违约责任。作为买方支付合同价款，就需要卖方提供合格、足量的标的物，这是卖方要承担的起码的合同义务。如果出现质量问题，卖方交付的标的物不符合质量要求的，买方可以依照《民法典》第五百八十二条要求承担违约责任。具体来讲，可以采取如下三个步骤：（一）依照《民法典》第五百一十条规定确定，即可以就合同的质量纠纷如何解决补充协议约定（二）如果达不成补充协议就依据合同有关条款和相关交易习惯确定。（三）对违约责任没有约定或者约定不明确，依照本法第五百一十条的规定仍不能确定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。具体而言如下：1、标的物有一般质量瑕疵的，买方可以请求减少价款或者要求对方修理，自己修理的，费用由卖方承担；2、有瑕疵的标的物为种类物的，买方可以要求

2023-02-09

485人看过
法律综合知识
房屋建筑质量问题造成受伤责任应由谁承担

在建筑工程中，若出现质量问题，应当由有过错的一方承担相应的责任。如施工方未能严格按照设计图示进行工程施工、或者采用了不符合标准或合同约定的建筑材料，由此导致的工程质量责任通常由承包商来承担；而对于发包人因自身失误所造成的问题，如提供的设计存在瑕疵、提供的建筑材料不合格，甚至是对某个环节直接指定了分包商等情况而言，其所引发的工程质量责任则往往需要由发包方自行承担。《民法典》第八百零一条因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停

2024-08-22

293人看过
消费者
包装食品漏气属于质量问题吗

属于质量问题。可以去工商局投诉，工商局可以组织保护消费者合法权益，组织查处侵犯消费者权益案件，组织查处市场管理和商标管理中的经销掺假及假冒产品行为，我国各地都有工商局的。带好证据直接去所在区县工商局或就近工商所。消费者投诉应当符合下列条件：（一）有明确的被投诉人；（二）有具体的投诉请求、事实和理由；（三）属于工商行政管理部门职责范围。一、美容行业如何投诉投诉美容行业的方法：1、当事人可以找消费者协会投诉，因为消费者协会是专门维护消费者权益的部门；2、当事人可以到工商局举报投诉；3、如果美容院有误导消费等行为，已经属于诈骗，可以向公安机关举报、投诉。

2023-03-19

382人看过

无效合同
分包质量问题咋办

分包工程质量由分包人向总承包单位负责。法律规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。一、违法分包合同的效力根据有关规定：承包人非法转包的、违法分包的建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的施工企业名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据规定，收缴当事人已经取得的非法所得。可见，违法分包的合同是无效的。施工单位违法分包的，发包人有权解除施工合同，并有权要求施工单位赔偿损失。施工单位对因违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受分包的单位承担连带赔偿责任。但是当工程质量验收合格的时候，施工单位仍有权请求接受分包的单位和发包人给付工程价款。二、签订工程分包合同的注意事项1、严格审查劳务分包单

2023-03-17

77人看过
房屋装修
发包人原因形成的纠纷

发包人的义务主要表现为，依照约定支付工程款、提供合同约定的建筑材料、配件、履行约定的协助义务等等。如果发包人未按约定支付工程价款、或者提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的、或者不履行合同约定的协助义务的，导致承包人无法施工，且经过催告在合理期限内仍未履行相应义务，那么，如果承包人请求解除建设，是依法应当受到支持的。一、工程竣工日期纠纷：对工程竣工日期争议，如果工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；如果承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；如果建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。二、工程的计价标准或者计价方法形成的纠纷：对这类纠纷，有约定的从约定，无约定又不能协商一致的，则应当参照签订合同时当地建设主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。三、工程量增加、减少形成的纠纷：房

2023-03-29

58人看过
医疗机构
质量问题造成的疫苗安全事件的补种费用由谁承担

一、质量问题造成的疫苗安全事件的补种费用由谁承担1、因疫苗质量问题造成需要补种疫苗的，补种的费用由疫苗上市许可持有人承担，造成损害的还要承担赔偿的责任。2、法律规定：《中华人民共和国疫苗管理法》第七十八条县级以上人民政府应当制定疫苗安全事件应急预案，对疫苗安全事件分级、处置组织指挥体系与职责、预防预警机制、处置程序、应急保障措施等作出规定。疫苗上市许可持有人应当制定疫苗安全事件处置方案，定期检查各项防范措施的落实情况，及时消除安全隐患。发生疫苗安全事件，疫苗上市许可持有人应当立即向国务院药品监督管理部门或者省、自治区、直辖市人民政府药品监督管理部门报告；疾病预防控制机构、接种单位、医疗机构应当立即向县级以上人民政府卫生健康主管部门、药品监督管理部门报告。药品监督管理部门应当会同卫生健康主管部门按照应急预案的规定，成立疫苗安全事件处置指挥机构，开展医疗救治、风险控制、调查处理、信息发布、解释

2023-04-20

418人看过
保全
关于房屋质量问题与开发商的纠纷

1.开发商在交付商品房时应向购房人出示该商品房经竣工验收合格的文件。《城市房地产开发经营管理条例》第十七条规定：“房地产开发项目竣工，经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。房地产开发项目竣工后，房地产开发企业应当向项目所在地的县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内，对涉及公共安全的内容，组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行验收。”根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定》第四条“工程竣工验收工作，由建设单位(开发商)负责组织实施。”根据建设部《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理暂行办法》的规定，开发商应当自竣工验收合格之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)备案。备案机关收到开发商报送的齐全的竣

2023-02-26

338人看过

法律综合知识
由于产品质量问题如何给厂家下函

给制造商发出商务函件可以遵循如下步骤及格式规范：步骤如下：1．资料准备环节：仔细搜集与商品质量问题紧密关联的各类证据文件，如购物收据、产品图片、问题详情和其可能带来的影响等。2．明确授权要求：对自身权益要求进行准确界定，譬如要求厂商执行退货、调换或保修处理等等，同时亦需说明希望厂商能够在何种时间段内给出回应并提供相应解决方案。3．拟定官方信函内容：采用书面方式向制造厂商如实陈述投诉事项，详细指出问题所在，并明确陈述自身申诉请求。写作期间务必保证行文表达清晰易懂，言辞客观且理智，避免使用过激或不当的措辞。4．发送函件至目的地：确保通过挂号邮寄或者电子邮件等可靠途径将信函发送至制造商处，以便保留副本并监控进展情况。信函格式规范如下：【您的个人信息】【您的详细地址】【您的沟通方式】【日期】【制造商的全称】【制造商的地址】【制造商的联系方式】制造商领导或者客户服务团队：本人身为贵司生产的商品之消费

2024-08-07

117人看过
法律综合知识
商品因质量问题发生扣款的处理方式

【问题】商品因质量问题发生的扣款，作为销售折让还是营业外支出?【解答】1、增值税：《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的通知》(国税函[2006]1279号)规定，纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后，由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量，或者由于市场价格下降等原因，销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为，销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。根据上述规定，销售方应冲减销售收入和销项税额，购货方相应冲减已售和库存商品的成本，同时转出进项税额，销售折让其实质是原销售额的减少，对销售折让可以折让后的货款作为销售额计征增值税，具体操作执行开具红票政策。2、企业所得税：《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第五款第三项规定，企业因售出商品的质量不合格等原因

2023-04-25

68人看过

法律综合知识
常见工程质量问题的原因是什么

一、常见工程质量问题的原因是什么1．违背建设程序；2．违反法规行为；3．地质勘察失真；4．设计差错；5．施工与管理不到位；6．使用不合格的原材料、制品及设备；7．自然环境因素；8．使用不当。二、工程质量问题的主要表现有哪些方面1．模板工程：模板轴线偏位、标高不准、支模过程中出现凸肚、缩颈和翘曲，致砼料浇灌振捣时出现漏浆、跑模、模板拆除后出现蜂窝麻面、孔洞、露筋或几何尺寸超出设计尺寸等。2．钢筋工程：钢筋规格，布筋间距尺寸与设计图纸不符，墙、柱、主筋偏位，楼板及悬挑板上筋下陷，同截面接头过多，绑扎及焊接不符合规范要求，骨架歪斜和基础钢筋倒钩等。3．混凝土工程：蜂窝麻面、露筋、孔洞、烂根、缺棱掉角、调口变形、缝隙夹渣，裂缝等。4．砌体工程：砌体灰缝砂浆饱满度不足，竖缝内无砂浆，相互搭接不足，出现错缝、留槎不妥、接槎不严、拉结筋长度、间距、数量不够，造成墙体开裂等。5．防水工程：外墙渗漏、卫生间

2023-11-22

482人看过
法律综合知识
房屋质量问题造成他人损失问题如何解决

在涉及到房屋质量产生争端时，我们应当遵循相关法律法规的具体条款：即当房屋存在严重质量问题并已对业主的正常居住及使用造成了实质性影响时，业主有权向法院申请撤销购房合同，同时要求开发商承担相应的损害赔偿责任。在此过程中，我们需特别重视和遵守以下几个关键点：首先，要严格审查购房合同中的各项条款，以确保自身权益得到有效保障；其次，对于可能引起争议的事实和情况，要积极寻求公正客观的证据资料来加以证实或证伪。在此需要指出的是，如何进行有效的证据收集以及如何在争议处理中掌握主动权往往是购房者最为困扰的问题。针对这一问题，我们可以通过拍照、录像、书面记录等多种手段，甚至在必要时寻求公证机构的协助，以确保所收集的证据具有充分的证明力。《城市房地产开发经营管理条例》第三十一条商品房交付使用后，购买人认为主体结构质量不合格的，可以向工程质量监督单位申请重新核验。经核验，确属主体结构质量不合格的，购买人有权退房；

2024-05-01

403人看过
法律综合知识
因设计原因造成的质量缺陷谁负责

因设计原因造成的质量缺陷一般由发包人承担责任。建设工程出现质量问题，如果原因是由设计造成的，提供该设计图纸等技术资料的发包人首先应当承担责任，如果发包人承担法律责任后，设计缺陷是由设计人的原因造成，发包人亦有权向设计人员追究责任。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十三条发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（一）提供的设计有缺陷；（二）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（三）直接指定分包人分包专业工程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。

2024-04-19

440人看过
信息披露
工人质量问题属于哪种类型问题？

产品质量问题指的是在商品经济范畴中,由于违反产品质量法而导致的商品不质量的状况。这包括企业依据特定标准,对产品进行规划、设计、制造、检查、计量、运输、储存、销售、售后服务以及生态回收等全过程的必要信息披露。产品质量问题是由违反产品质量法所导致的商品经济范畴中产品的不质量状况。这包括企业依据特定标准,对产品进行规划、设计、制造、检查、计量、运输、储存、销售、售后服务以及生态回收等全过程的必要信息披露。）的问题。质量问题：如何定义做工问题？做工问题是指产品或服务在生产或提供过程中存在的不符合规格、标准或客户要求的问题,可能会对产品或服务的质量、安全或使用造成影响,需要采取相应的措施进行解决。根据《中华人民共和国产品质量法》的规定,产品质量应当符合一系列的要求和标准。如果产品或服务在生产或提供过程中存在质量问题,则可以通过以下方式进行定义:1. 按照《中华人民共和国

2023-09-11

283人看过

换一批

#经营者义务

北京

律师推荐

查看全部律师

#经营者义务知识导航

消费维权知识频道

展开

#质量保证义务

词条

质量保证义务

质量保证义务是指一方对所提供产品或服务的质量负有明确责任和承诺的法律或合同规定。这项义务确保产品或服务符合特定的标准、要求或预期水平，若未达到预期质量，责任方需要采取补救措施，可能包括修复、更换或退款等措施，以确保消费者或客户的权益得到保障... 更多>

扩展阅读

#质量保证义务