整体家装问题多合同责任要明确
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-07 22:25:50 203 人看过

名目不同的家装体验馆、家装公司材料展厅越开越多,展厅里的材料品种和品牌越来越全,通过家装公司购买材料的家装业主也与日俱增......这一片热热闹闹的景象,让越来越多的业内人士见识了整体家装的顽强生命力,并对其未来的发展充满信心。

然而,一些整体家装体验者所提出的问题,却让我们不得不反思整体家装的发展是否真能像预期那么好。如果不能将所承诺的服务落到实处,整体家装也许只能是镜中花、水中月。

工期延迟到底是谁的错

前不久,一位张先生反映了这样一个情况:几个月前,他与南京某知名家装企业签订了装修合同,并且通过该家装公司购买了许多材料。回想几年前的那一次装修,从钉子、螺丝到油漆、地板,全都是自己亲自跑装饰城买。这次觉得真是省心,橱柜、地板、卫浴、瓷砖、移门,基本上所有需要买的材料都能通过家装公司买了,自己根本不用烦神。张先生说,可这样的好心情并没有持续到最后。本该在一个多月前就该结束的工程到现在还没完工,就因为我订的移门还没有装好,家装公司说他们不能最后收尾。

移门是通过家装公司买的。可家装公司的人却说,移门送货不及时导致的工期延误跟他们无关,不愿意赔偿。张先生很不解,通过家装公司买材料就是冲着所谓的一体化服务,如果这样的情况他们都不愿意承担责任,还算什么整体家装呢?

主材代购并不等于全包

带着张先生的疑问,记者采访了为张先生施工的这家家装公司。其实,我们公司所推的还不能叫真正意义上的全包或者完整家居,我们只是提供主材代购服务。这家公司的相关负责人解释说,所谓的主材代购是指业主在跟家装公司签订半包施工合同的同时,委托家装公司代为购买部分主材。主材代购与全包的最大不同在于,全包是由家装公司提供施工服务和全部装修材料,并统一结算。而提供代购服务的家装公司只向家装业主提供施工服务、装修辅材和部分消费者选择的代购主材,代购费用与装修工程款是分开结算的。

据这位负责人介绍,消费者通过家装公司代购的主材是直接付款给家装公司的,同时要签订代购协议。我们会对为其代购的材料负责,代购材料出现质量问题,我们会为业主协调解决。不过这位负责人表示,代购并不意味着家装公司要为消费者解决所有问题。通知送货还是应该由业主自己联系厂家的。由于张先生家并非所有材料都是通过公司购买的,施工人员并不清楚移门是通过公司购买的,没有及时通知移门公司的人上门安装,因此延误了工程,这并非公司的错。

是否承担责任得看合同

家装公司认为代购并不等于全包,业主认为家装公司既然代购了,就应该代替消费者解决所有相关问题,没有解决好就应该承担赔偿责任。到底哪一方的说法更合理呢?家装公司相关负责人的解释是否能意味着家装公司无需承担责任呢?圣典律师事务所朱鑫律师表示,家装公司负什么责任应该看合同中作了哪些约定,特别是就材料主体有没有进行详细约定,根据约定承担相应法律责任。如果没有具体约定,则应根据合同的宽泛约定来判断责任。

因此,朱鑫提醒家装业主,在签协议时,一定要把所需要购买的重要材料约定详细,包括品牌、规格、产地、环保性等,并且写明材料分别由哪一方购买,对家装公司代购材料所需承担的责任也要具体约定;最后,对因第三方引起的纠纷,比如代购材料出现质量问题、环保不合格等,家装公司所应承担的责任也要明确规定清楚,这样在维权时才能有凭有据。

南京市装饰行业协会会长朱炳生则指出,整体家装是家装行业发展的趋势。整体家装之所以能打动消费者就在于能让消费者省心、省时、省力。如果家装公司无法将整体家装服务落到实处,不能令消费者满意,那整体家装的优势也就无从体现了。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月13日 00:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多律师事务所相关文章
  • 探讨合同违约责任未明确违约金时的主张问题
    合同违约责任未约定违约金的可以主张。根据《中华人民共和国民法典》规定,当事人一方不履行合同义务或者不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,在履行义务或者采取补救措施后有其他损失的,应当赔偿损失。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,给对方造成损失的,损失赔偿金额应当相当于违约造成的损失。包括合同履行后可以获得的利益,但不得超过违反合同一方订立合同时预见或者应当预见的违反合同可能造成的损失的规定。合同违约责任约定不明怎么主张1、合同生效以后,在合同履行前或履行过程中,如果当事人发现所签的合同条款不清、或合同的内容存在漏洞时,应及时与对方当事人取得联系。本着平等协商的原则,对合同所欠缺的内容予以协商、弥补。对双方约定不清的内容进一步地澄清、完善,力求通过协商的方式统一双方的意见,最终达成解决问题的
    2023-07-07
    499人看过
  • 责任划分明确:交通事故双方同责的赔付问题
    交通事故双方同等责任,应当按比例承担相应赔偿责任。我国法律规定,机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任方都有过错的,按照各自过错的比例分担责任。(二)机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故,非机动车驾驶人、行人没有过错的,由机动车一方承担赔偿责任证据证明非机动车驾驶人、行人有过错的,根据过错程度适当减轻机动车一方的赔偿责任动车一方没有过错的,承担不超过百分之十的赔偿责任。交通事故的损失是由非机动车驾驶人、行人故意碰撞机动车造成的,机动车一方不承担赔偿责任。工地工伤腰部骨折怎样赔付1.医药费由用人单位全额垫付2.停工留薪期内(工伤治疗、康复期间)工资按原待遇发放3.停工留薪期内需要护理的由单位负责4.住院期间伙食补助费按当地标准发
    2023-07-07
    97人看过
  • 签订装修合同应细心明确责任好维权
    1、查验装修合同当事人的身份。装修合同中的发包方的装修房应属合法居住用房,亦即产权房或租赁房;合同承包方应是经工商行政管理部门核准登记的,并经建设主管部门审定具有装饰施工资质的企业法人。另外,装修合同中应当写明装修施工地点及面积。2、写明居室装修施工内容及承包方式。居室装修的施工内容及要求是家居装修合同的主要内容之一,若该方面的条款过于笼统,就往往容易引发施工纠纷。因此,施工内容应当具体、明确,按照居室装修部位分别写清装修内容、使用的材料、具体施工要求及承包方式。3、写明工价、付款方式和工期。无论采用何种承包方式,合同中的工价价款都应写清楚,不能含糊。合同中的总价款包括材料费、人工费、管理费、设计费、垃圾清运费、其他费用及税金。税金由业主承担,这是装修业特殊要求。工程价款付款方式及期限应当在合同中约定清楚,以免发生纠纷。开工、竣工日期是合同必不可少的内容之一,往往涉及到违约责任的认定,因而
    2023-02-16
    287人看过
  • 确定国家赔偿责任中的主体范围需要注意哪些问题?
    国家赔偿责任主体是国家,即对于国家机关,含国家行政机关和司法机关及其工作人员在其违法执行职务中侵犯了公民、法人和其他组织的合法权益,造成损害的,受害人有权取得国家赔偿。赔偿主体是国家而非侵权行为的行政机关及其工作人员。赔偿的费用是来自国家财政。【国家赔偿责任】国家赔偿责任的构成要件根据《国家赔偿法》的规定,国家赔偿责任的构成要件主要有以下四项:1、侵权行为主体要件。根据《国家赔偿法》规定侵权行为主体必须是国家机关或者其工作人员以及法律、法规授权的组织。2、侵权行为要件。侵权行为的存在是构成国家赔偿责任的要件之一,即国家侵权行为的主体的哪些行为可以引起国家赔偿责任。3、损害结果要件。损害结果是指国家机关及其工作人员违法行使职权,侵犯了公民、法人或者其他组织的合法权益所造成的既定的客观损害。即有损害,才会有赔偿。4、侵权行为与损害结果之间具有因果关系。职务侵权行为与损害结果之间具有因果关系指国
    2023-07-03
    304人看过
  •  私人装修责任归属问题
    在私人装修中,提供劳务一方和接受劳务一方都有可能受伤。在这种情况下,责任归属的确定可以依据提供劳务或接受劳务一方的过错程度来进行判断。过错程度较轻的提供劳务一方可以承担较小责任,而过错程度较重的接受劳务一方则需要承担较大责任。在私人装修中受伤的人,可以根据以下情况确定由谁承担责任:1.如果接受劳务的一方存在过错,那么责任应由接受劳务的一方承担。2.如果提供劳务的一方存在过错,那么责任应由提供劳务的一方承担。3.如果接受劳务的一方和提供劳务的一方都存在过错,那么责任应根据各自的过错程度分担。4.如果受伤是由于第三人的原因,那么责任应由第三人承担。劳务伤害责任劳务伤害责任是指在劳务活动中发生的,因劳务人员自身原因或者劳务提供单位原因导致他人人身损害或者财产损失的民事责任。根据我国《民法典》第一千零九十一条规定,劳务提供单位应当对受雇的劳务人员的安全负有保障义务,提供符合安全要求的劳动防护用品和
    2024-05-14
    315人看过
  • 自费药品责任承担问题:明确责任与分担费用
    由全责方承担。全责车祸自费药一般由责任人承担,交通事故一旦完成双方的责任划分后,责任人要对受害人的医疗费用,财产损失进行赔偿。医疗费用是根据病症和诊断证明结合医疗机构出具的住院费、药物费凭证确定;规定中并没把医疗费用的赔偿局限在医保用药中。出了车祸对方全责谁垫付医药费一、出了车祸对方全责谁垫付医药费1、出了车祸对方全责,由全责的一方或者保险公司先垫付医药费。不管是否全责,保险公司都应依法赔付,但是对方也可以先进行垫付,再找保险公司要求赔偿,由保险公司,在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内,予以赔偿。2、法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第七十六条机动车发生交通事故造成人身伤亡、财产损失的,由保险公司在机动车第三者责任强制保险责任限额范围内予以赔偿;不足的部分,按照下列规定承担赔偿责任:(一)机动车之间发生交通事故的,由有过错的一方承担赔偿责任;双方都有过错的,按照各自过错的比例
    2023-07-19
    358人看过
  • 明确违约责任类型责任约定要具体
    一般情况下,开发商方面违约情形主要包括:1、卖房后要求换房;2、不按期交房;3、交付的房屋不符合合同约定的交付条件,如面积变动超过约定幅度,质量不符合要求等;4、办理过户手续时不符合规定和约定等;5、商品房没有达到合同约定的装饰、设备标准;6、基础设施、公共配套建筑不能在合同约定的时间内达到使用条件;7、没有按合同约定的时间提供相关资料导致买受人无法取得商品房权属证书;8、没有按合同约定履行保修义务等。对购房者来说,明确违约责任非常重要。一般处理延期交房等合同上的纠纷,我们主张先协商,万一协商不成就只能通过法律手段去解决问题。在购房者签订购房合同或购房协议时,一定要明确违约责任,因为一旦双方签字,合同就生效了。在很多纠纷中,不可抗拒因素延期交房成为很多开发商的托词,对于不可抗拒因素,法律上有明确规定,如果一个城市一些大的规划变动导致开发商工期拖延,开发商可以不承担责任,这就是少数人的利益服
    2023-08-17
    250人看过
  •  明确产品质量问题责任人的职责和义务
    在产品质量问题中,相关责任的承担方式如下:若因产品存在缺陷导致他人受到损害,被侵权人既可以要求产品的生产者赔偿,也可以要求产品的销售者赔偿。产品缺陷由生产者造成的,销售者赔偿后,有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的,生产者赔偿后,有权向销售者追偿。在产品质量问题中,相关责任的承担方式如下:若因产品存在缺陷导致他人受到损害,被侵权人既可以要求产品的生产者赔偿,也可以要求产品的销售者赔偿。2、产品缺陷由生产者造成的,销售者赔偿后,有权向生产者追偿。因销售者的过错使产品存在缺陷的,生产者赔偿后,有权向销售者追偿。 生 产 者 与 销 售 者 的 责 任 划 分根据我国《食品安全法》的规定,食品生产经营者应当承担食品安全责任。食品链中的生产者和销售者都有责任确保食品的安全。然而,在责任划分上,生产者和销售者有着不同的承担责任的具体内容。首先,生产者应当履行以下责任:1. 按照法律、法
    2023-09-04
    288人看过
  • 施工合同中应明确几个问题
    建设部推行(GF-1999-0201)施工合同文本(下称文本)已多年,在众多业主及施工单位眼里,签订施工合同已是非常轻松的事情,只需在网上下载合同文本并逐条填写即可完事。事实上,这种做法是不恰当的。因为建设部推行的文本在很多问题上还过于原则,甚至缺失,极可能让业主或施工单位处于不利状况。针对此类问题,笔者建议在签订施工合同时,至少对以下几个问题应予明确:其一:关于违约责任部分约定违约责任很难做到。但除明确文本中列举的质量不合格、逾期完工、不按时付款等三项违约责任外,至少还应注意以下几项违约责任:——进度延迟的违约责任。如果是房地产开发项目,业主应充分关注此项违约责任。因为一旦施工进度延迟,即可能在以下方面对业主造成损失:错过销售旺季、增加广告费等营销费用、增加融资难度、因融资不按计划到位而欠付应付款,展期项目延期等。因此房地产项目的施工合同,应就进度延迟明确约定违约责任。——中间交工延后或
    2023-06-09
    353人看过
  • 分期付款购车的责任主体确定问题
    咨询:分期付款购车的责任主体该怎么确定?解答:若买卖双方没有就保留所有权作出约定,也没有就车辆所有权的转移作出其他专门约定,则车辆所有权自交付时起转移。交付后发生交通事故的,应由买方承担民事责任。若买卖双方约定在买方付清全部价款前由卖方保留车辆所有权的,由买方承担责任。根据最高人民法院《关于购买人使用分期付款购买的车辆从事运输因交通事故造成他人财产损失保留所有权的出卖方不应承担民事责任的批复》规定:“采取分期付款方式购车,出卖方在购买方付清全部车款前保留车辆所有权的,购买方以自己名义与他人订立货物运输合同并使用该车运输时,因交通事故造成他人财产损失的,出卖方不承担民事责任。”在分期付款而保留所有权的车辆买卖中,虽然卖方在购买方付清全部购车款之前保留车辆的所有权,而买方只是车辆的占有人,但是卖方所保留的所有权仅是对买卖合同价金债权的一种担保,该所有权对车辆的运行并不具有控制和支配作用,且所有
    2023-06-15
    272人看过
  • 机动车拼装报废责任问题
    以买卖等方式转让拼装或者已达到报废标准的机动车,发生交通事故造成损害的,由转让人和受让人承担连带责任。报废汽车拥有单位或者个人应当及时将报废汽车交售给报废汽车回收企业。任何单位或者个人不得将报废汽车出售、赠予或者以其他方式转让给非报废汽车回收企业的单位或者个人;不得自行拆解报废汽车。驾驶拼装报废机动车应受什么处理一、驾驶拼装报废机动车应受什么处理1、驾驶拼装报废机动车处罚如下:(1)如果没有造成交通事故的,对驾驶者可以处200至2000元的罚款,吊销其机动车驾驶证,对报废车辆进行收缴;(2)驾驶报废车辆上路吊销驾驶证两年;(3)根据相关法律规定,驾驶人驾驶已达到报废标准的机动车上道路行驶的,应当由公安机关交通管理部门对驾驶人处二百元以上二千元以下的罚款,并吊销机动车的驾驶证。2、法律依据:《中华人民共和国道路交通安全法》第一百条驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上道路行驶的,公安机
    2023-07-08
    83人看过
  • 汽车国际贸易合同需要注意哪些问题,合同中需要明确哪些问题?
    一、汽车国际贸易合同需要注意哪些问题?(一)合同标的条款一定需要具体明确1、因同一款车有不同的配置,所以在签订合同时,需要将小汽车的品牌、名称、产地或制造商、版本配置、外观颜色、内饰颜色、车架号(如有现车)、内饰等全部描述清楚。如部分车型有加装部件的,需要将加装部件的名称、规格型号、品牌、数量、颜色等全部体现在合同中。2、另外,需要在合同中注明汽车为原装全新车,有些销售商的合同名称就是简单的购车合同,如果你不写明,尤其是一些降价车型,到时候销售商可能会将一些试驾车、展车或者返修车给你。还有,如果你很在乎库存车的,一定需在合同中约定车辆的生产日期不得早于某一时间点。3、另外,一定需要在合同中写明,提车时车辆的公里数不得高于多少公里(虽然这个也可以作假)。有很多的销售商在你提车前,拿去试驾或者用于其他的用途,所以现实中很多消费者在提车的时候车辆公里数在几百公里,一般来说,15公里以内是比较正常
    2023-05-22
    221人看过
  • 房屋装修出现问题咋整?
    日前,家住内江东兴区锦绣福沃城的刘先生,在入住新房半年多后发现多处墙面掉漆,但油漆销售方坚称自家的油漆绝对是正品,说刘先生应该找当时的装修公司和开发商负责。近两年,内江新开了不少楼盘,市民拿到房子后,里里外外装修一番是必不可少的。但是,目前家装市场鱼龙混杂,装修公司良莠不齐,导致了名目繁多的投诉。装修如何维权,学问还真不小。业主懂点行很关键实际上,装修要想皆大欢喜,很难。对此,家住东兴区汉安国际的李先生道出了自己的经验。他说,装修时,业主自己懂点行很关键。他在自家装修之前也是个外行,但他觉得,要让装修尽量满足自己的意愿,最好是自己也能成为内行或半个专家。于是,他拉来了一个懂室内装修的朋友当参谋,自学装修知识,辨识装修过程中可能所需建材的优劣和价格,做到基本心中有数。再找到一家有资质的装修公司签订使用材料的品牌、型号、规格等等较为详尽的协议。在施工人员进场装修以后,他每个星期至少到现场查看三
    2023-06-10
    476人看过
  • 避开精装修房陷阱:细化合同明确违约责任
    今年楼市风向渐渐明朗,不少楼盘顺势打折促销,也有楼盘价格没动,但由清水交房变为精装修房,让购房者们心动不已。昨日,一年一度的夏季房交会举行了,精装修房成为其中一大亮点。多位业内人士在接受采访时提醒购房者,买精装修房应细心,谨防品牌与实货不匹对、水管堵塞、墙面裂痕、工程质量粗制滥造等问题。谨防货不对板、质量不佳等问题货不对板是指开发商所提供的装修材料、品牌与承诺不相符合,这是开发商最惯用的一种蒙人手法。消费者很容易陶醉于样板房营造的假象之中,但开发商在对房屋进行装修时,往往并不按照样板房标准进行装修。如购房人在样板房中看到的地板是实木的,但是实际交房时房子却变为复合地板。还有些精装修房建设装修采用的品牌、材料、材质都是真的,只不过是次品不是正品,而次品的价格比合格产品的价格要低得多。相比之下,这就是一种更稳蔽的手法,因为普通购房者没有专业知识,因此很难辨别装修材料的品质好坏。此外,施工质量也
    2023-06-08
    480人看过
换一批
#律师法
北京
律师推荐
    展开

    律师事务所在组织上受司法行政机关和律师协会的监督和管理。它在规定的专业活动范围内,接受中外当事人的委托,提供各种法律服务;负责具体分配和指导所属律师的业务工作;根据需要,经司法部批准,可设立专业性的律师事务所,有条件的律师事务所可按专业分工... 更多>

    #律师事务所
    相关咨询
    • 农电整改家庭分户装表需要哪些问题
      浙江在线咨询 2022-10-26
      没户头费,就装俩个电表就可以,知道俩个户头
    • 关于国家税率调整合同问题
      新疆在线咨询 2022-09-04
      建议签订补充协议,由于国家政策调整影响,一般来说保持除税价不变,列明变更后的即可。这对买卖双方都是可以接受的结果。或者提前终止合同后重新签订合同。《中华人民共和国》第七十七条合同变更条件当事人协商一致,可以变更合同。法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的,依照其规定。
    • 关于侵权责任编是否调整合同违约问题
      台湾在线咨询 2022-11-12
      不调整。由民法典的合同编调整。合同违约的行为主要有以下几种 1、有履行义务的能力和条件,但却以种种理由拖延履行或拒绝履行的行为; 2、由于一些可以克服的客观条件的影响,没有如期实际履行合同,拖延履行或干脆不履行的行为; 3、当事人履行的合同义务不符合合同的要求、履行标的不当的行为。
    • 合同标的物不明确的问题
      宁夏在线咨询 2022-12-01
      合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯。
    • 怎样写合同的安全责任分明问题
      福建在线咨询 2022-10-19
      维修养护责任。租赁期间,甲方对房屋及其附着设施每隔____年检查、修缮一次,乙方应予积极协助。不得阻挠施工。正常的房屋大修修理费用由____方承担;日常的房屋维修费用由____方承担。因乙方管理使用不善造成房屋及其相连设备的损失和维修费用,由乙方承担并负责赔偿损失。租赁期间,防火安全,门前三包,综合治理及安全、保卫等工作,乙方应执行当地有关部门规定并承担全部责任和服从甲方监督检查。关于装修和改变房