如何申请项目延期-法师兄

如何申请项目延期

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 21:42:37 281 人看过

工期延误原因：（1）发包人未按专用条款的约定提供开工条件。（二）发包人未按约定日期支付工程预付款和进度款，致使工程进度不正常。

（3）工程师未按合同约定提供所需的指示、批准等，导致施工异常。设计变更和数量增加。

（5）承包人原因造成一周内停水、停电、停气超过8小时的。（6）不可抗力。

（7）专用条款中约定或工程师同意的其他情形。如何撰写工程延误报告？

示例：

项目延期依据及工期计算

**临江投资发展有限公司：**中青建设监理有限公司：

自我公司6月1日进场以来，我方已完成标准厂房施工段内的种植内容（门卫、围墙及周边绿化除外）。根据招标文件和施工合同，竣工日期为2011年7月30日。7月15日，我公司已完成施工范围内的各类苗木种植。但由于以下原因，我方未能在合同期内完成施工图中的全部工程量，故古特申请将工程延期90个日历日，工程于2011年10月30日完工：

1。栅栏厂家的方管缺货，导致钢栅栏供货滞后，未能按期完成安装。南门卫的定位涉及燃气管道，北门卫涉及消防管道和水阀，需要建设单位和监理单位协调。我公司计划继续进行护栏施工，护栏8月5日进场，8月15日完工，8月30日门卫室完工。

2。本工程后期正值高温季节，不宜种植反季节苗木（详见附件）。为保证景观效果，提高成活率，我公司计划10月15日重新开工，10月30日竣工，工期15天。2011年8月1日至2011年10月30日90天。因此，我公司申请了项目延期。

经你方批准后，我们保证工程未完成部分将在10月30日前完成。

**萧山之江园林工程有限公司

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
项目征地申请报告要如何写

一、项目征地申请报告要如何写1．撰写项目征地申请报告时，首先要明确报告的目的和内容。报告应包含项目概况、立项研究结论以及主要技术经济指标汇总。2．在项目概况部分，需要详细说明项目的名称、承办单位、报告撰写单位、主管部门、建设内容、规模、目标以及建设地点。3．立项研究结论部分应涵盖产品市场前景、原料供应、政策保障、资金保障、组织保障、技术保障、人力保障、风险控制以及财务和社会效益的评估。4．在主要技术经济指标汇总部分，列出报告中各部分的主要技术经济指标。二、必备内容概述项目征地申请报告的必备内容包括：1．项目的基本信息：如项目名称、承办单位、主管部门等，以明确项目的身份和背景。2．项目的建设内容和目标：详细阐述项目的具体建设内容、规模以及预期达成的目标，为审批部门提供清晰的项目蓝图。3．项目建设的必要性和可行性分析：结合国家、地方政策，市场需求等因素，分析项目建设的必要性，并从技术、经济、社

2024-03-03

442人看过
法律综合知识
如何申请国家创业扶持项目

只要符合国家和地方的产业政策，都可以申请并获得中央或地方财政资金的扶持。《法》的出台，政府还专门设立了中小企业发展基金，用于中小企业创业辅导和服务，支持技术创新，鼓励专业化发展以及开拓国际市场等。

2024-04-30

326人看过
法律综合知识
征地项目申请报告：如何撰写？

征地拆迁项目立项报告的内容包括：1、项目投资方名称，生产经营概况，法定地址，法人代表姓名、职务，主管单位名称；2、项目建设的必要性和可行性；3、项目产品的市场分析；4、项目建设内容；5、生产技术和主要设备。说明技术和设备的先进性、适用性和可靠性，以及重要技术经济指标；6、主要原材料及水、电、气，运输等需求量和解决方案；7、员工数量、构成和来源；8、投资估算，需要说明需要投入的固定资金和流动资金；9、投资方式和资金来源；10、经济效益初步估算。征地拆迁的程序有：1、取得建设项目批准文件。2、取得建设用地规划许可证。3、取得国有土地使用权批准文件。4、拟定拆迁计划和拆迁方案5、开设拆迁资金专用账户。6、申领拆迁许可证。7、发布拆迁公告8、拆迁冻结9、签订房屋拆迁补偿安置协议；10、发放、领取补偿款；11、拆除房屋。【法律依据】《民法典》第一百一十七条，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程

2023-12-10

220人看过
法律综合知识
项目土地使用申请书如何写

建设项目书写土地使用申请书的格式是：首先应写明申请书的标题，正文写明申报建设项目用地预审情况、建设单位基本情况、建设项目基本情况、建设项目用地情况，结尾申请人签字盖章、署明日期。项目土地使用申请书如何写的法律依据《土地管理法实施条例》第五条单位和个人依法使用的国有土地，由土地使用者向土地所在地的县级以上人民政府土地行政主管部门提出土地登记申请，由县级以上人民政府登记造册，核发国有土地使用权证书，确认使用权。其中，中央国家机关使用的国有土地的登记发证，由国务院土地行政主管部门负责，具体登记发证办法由国务院土地行政主管部门会同国务院机关事务管理局等有关部门制定。未确定使用权的国有土地，由县级以上人民政府登记造册，负责保护管理。

2022-06-20

457人看过

人才引进
申请人才引进项目如何选择？

审批文件以电子数据方式推送发改部门、公安部门，申请人根据公安短信通知办理入户手续。如申请人或呈报单位需要纸质审批文件，可在系统自行打印审批文件；呈报单位经办人也可按照约定方式（到现场领取或邮寄送达）领取审批文件。宜兴人才引进政策1、在本市企业实习1个月以上的市外全日制普通高校和普通中专学校在校学生，给予每人每年1500元一次性交通补贴和600元一次性食宿补贴；2、按本市最低工资标准的60％和每人每月150元的标准给予企业实习补贴，大中专生享受期限不超过3个月，本科及以上学生享受期限不超过6个月；3、学校、人力资源服务机构组织学生到本市企业实习，经市人社部门核准，以一年内实习时间满3个月的人数为标准，分别给予100人及以上补贴5万元、200人及以上补贴10万元；4、实习补贴与见习补贴同一年度不可同时享受。《中华人民共和国政府信息公开条例》第二十条公民、法人或者其他组织依照本条例第十三条规定向

2023-07-07

480人看过
工资
如何撰写项目资金申请报告

XX开发建设有限公司我公司已完成贵公司1-4个项目，包括10栋主体建筑结构，1、2栋完成18层和19层，1、2栋完成9层，地下室结构完成2500m2，水电预埋等；合同（协议）付款申请表>；也已提交给您。但由于贵公司审核工程款所需的时间，为保证工程进度的正常运行，避免因工程款影响工期而停工，以满足急需，申请预付（大写）XX万元，（小写）XX万元。00元，解决目前劳动工资和部分材料的支付。现提交工程款支付申请表。请审核并出具工程款支付函。附件：（合同（协议）付款申请表；合同（协议）付款记录明细表；项目管理确认报告；合同条件付款清单）。建设单位：XX建设有限公司项目负责人：日期：XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，XX，

2023-05-07

298人看过
法律综合知识
韩国投资移民项目如何申请

权威发布韩国投资移民项目解读，更多韩国投资移民项目解读相关信息请访问。为大家整理的《韩国投资移民项目解读》，供大家参考。一、韩国移民政策：10日，韩国颁布了最新投资移民政策，对投资韩国济州岛等指定地区的休闲娱乐设施，给予永久居住权。韩国F签证类别：F－1有效期一年，后延期为三年，持有F－2五年可申请F－5。F－2初次有效期二年，每次延期可延长五年，持有F－2五年可申请F－5。F－5永久居住签证。不需延期。二、投资项目介绍：济州岛神奇岩石主题公园项目为经过韩国济州岛政府批准的，能对符合条件的投资客给予永久居住权的休闲设施项目。本项目位于韩国济州岛，离市中心及机场只有20分钟路程。神奇岩石主题公园内有下层40多米的雕刻壁画景区，有五星休闲住宅公寓（投资购买用于获得永久居住权），有国际学校，世界广场，花园别墅，周边有高尔夫球场、骑马场、温泉及游艇等设施。投资方案：基础投资金额：50万美金（约5亿

2018-04-07

343人看过
继承人
申请延期审理申请书如何写

一、申请延期审理申请书如何写申请人：xxxxxxxx有限责任公司，住所地：xxxxxxxxxxxxxxxx。代理人：xxx，xxxxxxxx律师事务所，xxxxxxxx律师，联系电话：xxxxxxxxxxxxxxxx。请求事项：关于xxxxxxxx人民法院受理的（xxxx）xx初字第xxx号xxx与申请人商品房预售合同纠纷一案，现因申请人取证困难，无法按期出庭，请求法院至少延期一个月开庭。事实和理由：贵院受理的xxx与申请人商品房预售合同纠纷一案，本案中证据申请人没有掌握，因申请人取证困难，其证据不完整不便查明事情真相。为保障申请人出庭参加诉讼的权利，依据《民事诉讼法》第一百四十六条第三款规定（三）需要通知新的证人到庭，调取新的证据，重新鉴定、勘验，或者需要补充调查的；，特申请法院延期开庭。此致xxxxxxxx人民法院申请人：xxxxxxxx代理人：xxxxxxxx20xx年xx月xx日二

2023-04-25

72人看过

工伤保险
工程项目工伤保险延期申请的相关信息

工程建设项目工期延长时，施工企业应及时办理延期备案手续，否则将无法获得工伤保险待遇。同时，工伤保险期限不得超过工程建设项目竣（交、完）工合格验收的期限。对于建筑企业承建的工程延长施工期限的情况，缴费单位必须提前30天填写建筑业企业工程延期申请表向保险关系股申报备案，申请工伤保险延期，但每次申请延期期限最长不超过半年。若工程建设项目工期延长,施工企业应于合同工期到期前,依据建设单位与施工单位签订的补充合同或其他有效证明材料,到社会保险经办机构办理延期备案手续。工伤保险期限不得超过工程建设项目竣（交、完）工合格验收的期限。未及时办理延期手续期间发生工伤事故的，相关待遇工伤保险基金不予支付。建筑企业承建的工程延长施工期限的，缴费单位必须提前30天填写建筑业企业工程延期申请表向保险关系股申报备案，申请工伤保险延期。但每次申请延期期限最长不超过半年。工程建设项目工伤保险如何

2023-09-06

412人看过
法律综合知识
厦门在建项目延期竣工怎么跟政府申请

关于处理工程延期需求的具体操作流程如下：首先，承包商必须在合同约定的有效期限内，以书面函告或其他协议认可的方式，通知项目监理人员，并向其提交包含详尽且充分说明理由的工程延期申请书。特别是当延期情况可能会继续发生时，承包商在尚未能够提供详尽且完备的最终延期申请前，可以先行向监理人员提交阶段性的详细报告。其次，监理人员在收到承包商的报告后，应当立即展开深入的调查核实工作，以确保对工程延期时间的精确计算。在此过程中，监理人员需基于对阶段性报告的调查核实结果，迅速做出是否批准延长工期的临时决策。再次，当延期事件得到妥善解决之后，承包商有义务在合同规定的期限内，向监理人员提交最终的详细报告。最后，监理人员将对详细报告中的所有内容进行全面审查，并与业主以及承包商进行深入的协商讨论。经过综合考虑，最终确定该延期事件所需的延期时间。《中华人民共和国建筑法》第十一条按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，

2024-05-17

152人看过
医疗机构
如何填写工伤认定申请表中的申请项目

工伤认定申请表中的申请项目可根据自身实际情况填写填写说明：

2023-05-02

403人看过
加拿大留学
如何申请加拿大留学移民项目

一.学生有工作经验可以申请以下加拿大留学移民项目:联邦技术移民计划(FederalSkilledWorkerProgram)加拿大经验类(CanadianExperienceClass)二.学生,有或没有工作经验,也可以有资格申请加拿大留学生移民：省提名项目(ProvincialNomineePrograms)首先，联邦技术移民计划：技术移民申请合格分数为67分，移民部可以按加拿大劳工市场的需求来调整合格分数，新移民法更为注重申请人的综合素质，希望引入高素质的海外申请人。独立技术移民申请人应当具备一定程度的教育或专业培训，具备一定程度的英语或法语能力，并拥有至少1年全职工作经验。打分体系主要从：教育程度、语言能力、工作经验、就业安排、年龄、适应能力这6个方面进行评估。而申请人从事的职业需要是NOC中规定的O/A/B类，才符合独立技术移民申请资格。所以说，加拿大留学移民条件对于留学生来说没有

2023-05-09

149人看过

技术移民
如何申请荷兰高技术移民项目

如何申请荷兰高技术移民项目?荷兰高技术移民是通过在中国境内企业(母公司)在荷兰设立子公司(或分公司)并派遣其高管去当地经营管理子公司，被派遣的申请人可以申请荷兰高技术移民项目居留签证，随行家属同时获得居留签证。【如何申请荷兰高技术移民项目--申请条件】·主申请人所在国内公司注册资金至少100万元·主申请人在国内不持股或持股低于25%·主申请人所在国内公司成立时间1年以上·无犯罪记录【如何申请荷兰高技术移民项目--申请流程】初步评估、签约、缴付服务费——递交荷兰新建子公司申请——获得荷兰子公司营业执照——递交居留签证申请——获得批复、签订劳动合同——至荷兰使馆面谈，领取登陆签证·登陆荷兰，并领取首次居留卡注：整体周期：4-6个月(以上申请流程及时间仅供参考，以荷兰移民局实际审批时间为准)【如何申请荷兰高技术移民项目--续签条件】·在荷兰的子公司正常经营、纳税·在荷兰无犯罪等不良记录·主申请人

2023-05-08

85人看过
银行贷款
如何规定项目审核的申请时间

具体时间以双方签订的合同为准，合同规定的时间具有法律效力。根据财政部、建设部颁布的《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收的同时，向发包人提交竣工结算报告和完整的结算资料报告。发包人应在下列期限内进行检查（复核），并提出复核意见。

2023-05-07

421人看过