施工合同重大违约的内容中违约责任承担的方式有哪些-法师兄

施工合同重大违约的内容中违约责任承担的方式有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-01-15 19:01:54 87 人看过

一、施工合同重大违约的内容中违约责任承担的方式有哪些？

（1）继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况，比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。

（2）采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件，在不需继续履行而只需采取适当补救措施时，即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。

（3）违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时，违约方要支付给守约方一定数额的货币，以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。承担违约责任后，是否还要继续履行或采取补救措施，可由合同各方协商确定。但是，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

（4）赔偿金。指合同各方在合同中约定的，一方因违约给对方造成实际损害的，按实际损害数额给予赔偿的责任承担方式。当事人在履行义务或者采取补救措施后，对方还有其他损失的，应当赔偿损失。

二、违约金过高怎么办？

《民法典》第五百八十五条第二款：”约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。”

《中华人民共和国民法典》：第八章　违约责任　　第五百八十五条　当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。\n　　约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。\n　　当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

继续履行
什么情况下要承担违约责任，违约责任的承担方式有哪些

一、什么情况下要承担违约责任1、要有不履行合同的事实（这是认定违约责任的前提条件），主要包括：（1）当事人一方未支付价款或报酬的；（2）当事人迟延支付价款或报酬的；（3）当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的；（4）质量不符合约定的，等。2、不履行经济合同的事实，必须是由当事人一方或双方的过错引起的。当事人的过错，可分为故意违约和过失违约两种：故意违约：是指当事人明知自己的某一行为将给合同履行造成不良后果，却放任此种行为的发生（如收到货物，无故拒付贷款等）；过失违约：是措当事人应当预见自己的某种行为可能给合同履行造成不良后果，但由于疏忽大意而没有预见；或者虽然已经预见到了，但因轻信此种后果可能避免，而没有取必要的措施，致使后果发生，造成不履行或不能完全履行合同义务的事实。但不论是故意还是过失违约，都要承担违约责任。二、违约责任的承担方式有哪些违约责任是违反合同的民事责任的

2023-03-16

368人看过
承诺
施工合同承包人承担哪些违约责任

施工合同承包人承担的违约责任有建设工程质量不符合约定的修理或者返工、改建责任；逾期交付工程的违约责任；不按约定缴纳质保金或履约保证金的责任等。一、质量保证金和履约保证金有什么区别两者的区别主要有：第一，资金来源不同。履约保证金一般来自承包方的流动资金，在施工前付给发包方。质量保证金是发包方与承包方在建设工程承包合同中约定或承包方在工程保修书中承诺，在工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修工程在保修期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。第二，约束的目的不同。履约保证金的目的是担保承包人完全履行合同，主要保证工期和质量符合合同的约定。履约保证金的功能，在于承包人违约时，赔偿发包人的损失，也即如果承包人违约，将丧失收回履约保证金的权利，且，并不以此为限。质量保证金则更多的是一种约束工程质量的手段。第三，保证金的比例和返还时间不同。二、建设工程质量纠纷如何处理当事人可以协商和解

2023-04-11

90人看过
合同履行地
违约条款应该包括的内容，合同违约的承担方式

一、违约条款应该包括的内容违约条款应该包括的内容：1．写明违约，责任承担方式当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2．违约责任条款的约定违约责任可由合同各方在合同里面作详细约定，对于延迟交付货物或者交付货款的可以约定延迟履行违约金。3．约定损害赔偿的范围当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。4．约定违约金当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。二、合同违约的承担方式合同违约的承担方式：1．继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继

2023-04-02

418人看过
仲裁机构
需要承担大包干施工合同的违约责任的情形有哪些

需要承担大包干施工合同的违约责任的情形有：1、工期延误违约责任的认定处理如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。对于发包方未按合同约定提供原材料、设备、场地、技术资料，承包方未按合同约定办理工期顺延签证，承包方在诉讼中主张工期顺延权的，因发包方未按合同约定提供施工所用原材料、设备、场地、技术资料，承包方就无法进行施工，必然导致工期延误，此情况下应支持承包方的工期顺延权请求。2、工程质量违约的违约责任（一）是发包人与承包人对工程质量是否合格或者对导致工程质量出现问题的原因及双方责任大小有争议的，如果不能依据双方提供的证据材料予以认定，则应委托有相应鉴定资质

2023-03-28

198人看过

合同违约责任
违约方需承担合同违约责任

一般按照《中华人民共和国民法典》规定的违约责任的形式承担违约责任，具体包括五种方式：一、继续履行。一方存在违约的行为时，非违约方已经履行合同义务的，可以要求违约方继续履行合同。二、采取补救措施。合同的质量不符合约定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。三、赔偿损失。一方当事人不履行合同义务给对方造成了损失，应当依法赔偿非违约方所受损失的责任。四、定金责任。给付定金的一方不履行约定的债务的，无权要求返还定金；收受定金的一方不履行约定的债务的，应当双倍返还定金。五、违约金责任。可以有当事人的约定或者法律直接规定，在一方当事人不履行合同时向另一方当事人支付一定数额的金钱。合同一方违约怎么赔钱合同违约赔偿的方式有：1、实际履行，一方当事人违约，另一方当事人可以要求其履行；2、采取补救措施；3、赔偿损失；4、支付违约金，

2023-07-07

359人看过
无效合同
无效合同中违约责任条款是否有效,违约责任承担方式

一、无效合同中违约责任条款是否有效合同无效的，自始至终无效，所以无效合同中的违约责任条款也无效，不具有法律效力。《中华人民共和国民法典》第一百五十五条【无效、被撤销的民事法律行为自始无效】无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第一百五十七条【民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力的法律后果】民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。二、违约责任承担方式1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济

2023-04-18

471人看过
债权人
装修施工违约合同需要承担的责任有哪些?

(1)继续履行。指合同义务没有履行或者履行不符合约定的，守约方可以要求违约方按照合同约定继续履行，直至达到合同目的。此种情况多适用于标的物是特定的必须履行的、不得替代履行的情况，比如委托加工特定的半成品、特种型号或规格的元器件。(2)采取补救措施。指履行债务的标的物品质不符合合同约定的条件，在不需继续履行而只需采取适当补救措施时，即可达到合同目的或守约方认为满意的目的。比如交付的产品质量不符合约定的，受损害方根据标的的性质以及损失的大小，可以合理选择要求对方承担修理、更换、重作、退货、减少价款或者报酬等违约责任。(3)违约金。指合同各方在合同中约定的一方或各方违约时，违约方要支付给守约方一定数额的货币，以弥补守约方损失同时兼有惩罚违约行为作用的违约责任方式。承担违约责任后，是否还要继续履行或采取补救措施，可由合同各方协商确定。但是，当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履

2023-03-06

397人看过
法律综合知识
合同违约方须承担的违约责任有什么

一、合同违约方须承担的违约责任有什么合同的违约责任包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、买卖合同卖方违约应当承担哪些后果呀买卖合同卖方违约应当按照合同约定承担违约责任，如果合同约定了违约金的，应当按照约定支付给买方违约金，如果双方没有在合同中约定违约金的，应当按照卖方给买方造成的实际损失承担违约责任。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向

2024-01-25

275人看过

不可抗力
承担违约责任的内容要件

决定违约责任有两个要素，一是归责原则，二是违约责任的具体形式。违约责任的构成要件分为一般构成要件和特殊构成要件。一般构成要件是指违约当事人必须承担任何违约责任的要件。特殊构成要件是指各种具体违约责任形式所要求的责任构成要件。一、违约责任的一般构成要件。违约责任的一般构成要件有两个：违约。无法定或约定的免责理由。二、违约责任的特殊构成要件。违约责任的特殊构成要件是指承担具体违约责任时，除一般构成要件外，还需要具备的其他要件如下：（1）采用过错归责原则的，要求违约方有过错。（2）实际履行要求继续履行的可能性或可行性。（3）损害赔偿的另外两个要素：损失；违约与损失有因果关系。违约责任的构成要件是什么1、所谓违约责任的构成要件，是指违约当事人应具备何种条件才应当承担违约责任。2、一般认为，成立违约责任需要满足以下条件：（1）要求合同义务有效存在。不以合同义务的存在为前提所产生的民事责任，不是违约责

2023-08-07

265人看过
法律综合知识
合同里的违约金怎么算的，违约责任的承担方式

一、合同里的违约金怎么算的1、违约金适用的一般原则性规定。（1）合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。（2）违约金的计算依据是合同总价。（3）约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。2、逾期付款违约金的计算，应注意不同时期的计算参考依据。3、合同当事人明确约定适用地方规章规定的，人民法院可以参照执行。4、对约定违约金和罚款的，或只约定罚款的，只要其金额不超过未履行部分总额的，可将罚款视为违约金处理。二、违约责任的承担方式1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违

2024-01-17

128人看过
继续履行
合同履行中承担违约责任的形式

违约责任主要有继续履行、采取补救措施、赔偿损失三种形式。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。一、商铺租赁合同责任有哪些大部分人购买商铺主要是为了租赁，在租赁的时候彼此之间也会签订租赁合同，合同里面对于各项事宜做了相关的规定，也规范了租赁双方的责任。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。二、房屋出租后甲方要收回房屋怎么办租赁期间甲方收回房屋的处理方式，应视具体情形而定。如果甲方在没有任何正当理由的情形下收回房屋，构成违约，应当承担违约责任。另一方当事人可以要求其继续履行合同等违约责任。根据2021年生效的《民法典》第五百七十七条的规定，当事人一方不履行合同义

2023-06-29

101人看过
法律综合知识
民法典中采购合同违约责任有哪些承担方式

《民法典》中采购合同违约责任的承担方式分别有：继续履行、采取补救措施、赔偿损失等。违约所造成的损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。

2024-05-09

388人看过

继续履行
详解施工合同中承包人的违约责任有哪些？

施工合同中承包人的违约责任有：1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人；2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修复；6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任合同专用条款承包人擅自更换项目经理的违约责任有哪些1．采取补救措施的含义。采取补救措施作为一种独立的违约责任形式，是指矫正合同不适当履行（质量不合格）、使履行缺陷得以消除的具体措施。这种责任

2023-07-02

51人看过
不可抗力
合同解除方式及承担违约责任的方式

合同解除方式有协商解除和法定解除，其承担违约责任的方式包括了继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失和支付违约金。合同解除的条件是因不可抗力不能实现合同目的、解除合同的条件成就等。一、合同解除方式及承担违约责任的方式合同解除方式是协议解除和法定解除。承担违约责任的方式包括了继续履行合同、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金。根据《民法典》第五百七十七条的规定当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条规定当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、合同解除的条件1.当事人约定的解除合同的条件成就;2.因不可抗力不能实现合同目的的;3.在履行期限届满之前，另一方当事人明确表示或者以其行为发明不履行主要义务的;4.另一方当事人迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内

2023-06-04

130人看过