工程规划许可延期条件有哪些-法师兄

工程规划许可延期条件有哪些

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-20 02:30:13 338 人看过

以下述各项缘由让某项工程陷入延期困境，因此负责承包工作的单位有权向有关部门提交相应的延长期限调整报告，同时监理工程师则应该根据合同条款来审查与批准该项目的额外施工期限。

具体而言包括但不限于以下几个方面：

1．监理工程师发布了工程变更指令，从而引导了整个工程项目工作量的大幅度增长，使得原本施工进度计划变得捉襟见肘；

2．在合同设定范围内，所有可能引发工程延期问题的相关因素，例如未能按时交付预定图纸、项目出现阶段性停滞，或者是因为需要进行内部质量检查以及受到外在环境影响过大等等；

3．遭遇极端犀利的天气情况，比如持续性的特大暴雨、暴雪等特殊气象灾害，严重阻碍了施工开展；

4．由业主方作出的各类原因导致的工程进展停滞，或者是存在对接上的疏漏，使得施工人员无法顺利开工，如未能及时提供适宜的施工场所，未能准时支付相关款项等等；

5．除了施工单位自身引起的延期，其他任何外力因素导致的工程拖后腿现象都将被计入考虑范围之内。

《建筑法》第9条

建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。

因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；

延期以两次为限，每次不超过三个月。

既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法定代表人
深圳大鹏新区《建设工程规划许可证》延期多久时限

一、办理时限20(工作日)二、办理时限20(工作日)三、办理材料1)通过窗口提交的，提交纸质版原件，并加盖申请单位公章。2)通过网上提交的，上传原件加盖申请单位公章的彩色扫描电子文件。申请表中的内容需参照“样板”认真填写，需要详细说明的可另附A4纸质申请书，并加盖申请单位公章。1)通过窗口提交的：——经办人为法定代表人/负责人的，需提交本人签名、加盖申请单位公章的身份证复印件；——委托他人办理的，还需提交加盖申请单位公章的授权委托书原件和被委托人本人签名、加盖申请单位公章的身份证复印件。2)通过网上提交的，上传原件彩色扫描的电子文件。1)通过窗口提交的，提交纸质版原件。2)通过网上提交的，上传加盖申请单位公章的彩色扫描电子文件。申请材料已实现信息共享的，无需提交原件。申请人只需提交证照编号或复印件（加盖公章）。

2023-05-28

451人看过
法律综合知识
哪些法规决定了建筑工程施工许可证的条件

一、哪些法规决定了建筑工程施工许可证的条件法律规定：《中华人民共和国建筑法》第八条申请领取施工许可证，应当具备下列条件：（一）已经办理该建筑工程用地批准手续；（二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；（三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；（四）已经确定建筑施工企业；（五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；（六）有保证工程质量和安全的具体措施。建设行政主管部门应当自收到申请之日起七日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。二、建筑工程施工许可证申领需要准备什么材料1．建筑施工许可申请表；2．建设用地批准书；3．建设工程规划许可证及建设工程规划用地许可证；4．拆迁许可证或施工现场是否具备施工条件（现场踏看）；5．中标通知书及建筑工程施工合同；6．施工图设计文件审批；7．建设工程消防设计审核意见（可与《规划许可证》同时办理）；8．建设工程安全监督登记及安全生

2024-02-12

379人看过
建设用地
建筑用地规划许可证审核有哪些程序

(一)《城市规划法》第三十一条;(二)《**维吾尔自治区实施〈城市规划法〉办法》第二十四条;(三)《**维吾尔自治区建设用地规划许可证分级审批办法》(新建规字[1991]08号)第二条。申请条件项目初步设计已进入审查批准阶段，《建设项目选址意见书》已核发。办理程序1、建设单位持建设用地申请书及项目所在地市、县规划行政主管部门初审意见，将有关文件、附图及附件报送至州行政服务中心建设局城建科窗口;2、受理后，进行材料的核查，由局城建科商建设项目所在地城市规划行政主管部门与自治州相关部门，进行现场踏勘，组织进行建设用地规划的技术审查，出具审查意见上报自治区建设厅。申请材料1、建设用地申请报告;2、计划部门或上级主管部门批准建设项目的有关文件;3、建设用地所在地县级以上(含县级)城市人民政府城市规划行政主管部门根据用地项目的性质、规模等，初步选定的用地位置和界线;4、建设用地所在地城市规划行政主管

2023-04-30

291人看过
法律综合知识
咸阳排污许可证延续办理有哪些条件

一、咸阳排污许可证延续办理有哪些条件排污单位需要延续依法取得的排污许可证的有效期的，应当在排污许可证届满三十个工作日前向原核发环保部门提出申请。二、咸阳排污许可证延续办理设定依据《中华人民共和国环境保护法》（1989年12月26日主席令第二十二号，2014年4月24日予以修改）第四十五条：国家依照法律规定实行排污许可管理制度。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。《中华人民共和国水污染防治法》（1984年5月11日主席令第十二号，2017年6月27日予以修改）第二十一条：直接或者间接向水体排放工业废水和医疗污水以及其他按照规定应当取得排污许可证方可排放的废水、污水的企业事业单位和其他生产经营者，应当取得排污许可证；城镇污水集中处理设施的运营单位，也应当取得排污许可证。排污许可证应当明确排放水污染物的种类、浓度、

2023-11-28

339人看过

业主
深圳龙华区临时建设工程规划许可前提有哪些

一、办理条件符合以下全部条件的，可提出申请：1）属于市政类线性工程；2）属于工程项目建设或抢险救灾项目所需要临时架（敷）设的管线或交通设施；3）已由具有相应资质的单位完成施工图设计，且施工图设计通过施工图审查机构审查；4）已取得相关专业主管部门对方案设计的审查意见；5）建设项目位于轨道交通、电力、油气、危险品、水工程等保护区或安全防护范围内，已取得相关运营单位书面意见；6）属出入境口岸等重要设施或位于安全控制区内的建设项目，应取得深圳市国家安全机关关于建设项目涉及国家安全事项的意见；7）河道治理类及非独立占地的管、线类工程等项目涉及其他权属用地的，已取得相关权利人书面意见。二、办理材料1)通过窗口提交的，提交纸质版原件，并加盖申请单位公章。2)通过网上提交的，上传原件加盖申请单位公章的彩色扫描电子文件。申请表中的内容需参照“样板”认真填写，需要详细说明的可另附A4纸制申请书，并加盖申请单位

2023-05-28

106人看过
刑事诉讼法
哪些条件可以延期审理

延期审理是指人民法院在已通知当事人、其他诉讼参与人和公告开庭审理日期后，或者在开庭时，由于出现法定原因，而另定日期对案件进行审理的制度。根据刑事诉讼法第198条的规定，遇有下列情况之一，影响审判进行的，可以延期审理;1.需要通知新的证人到庭，调取新的物证，重新鉴定或者勘验的;2.检察人员发现提起公诉的案件需要补充侦查，提出建议的;3.由于申请回避而不能进行审判的。根据《人民检察院刑事诉讼规则》第四百五十五条规定法庭审判过程中遇有下列情形之一的,公诉人可以建议法庭延期审理:(一)发现事实不清、证据不足,或者遗漏罪行、遗漏同案犯罪嫌疑人,需要补充侦查或者补充提供证据的;(二)被告人揭发他人犯罪行为或者提供重要线索,需要补充侦查进行查证的;(三)发现遗漏罪行或者遗漏同案犯罪嫌疑人,虽不需要补充侦查和补充提供证据,但需要补充、追加或者变更起诉的;(四)申请人民法院通知证人、鉴定人出庭作证或者有专门

2023-03-03

180人看过
工程施工许可
铁路工程施工许可的规定有哪些

铁路工程施工许可施工许可证建筑工程施工许可证是建筑施工单位符合各种施工条件、允许开工的批准文件，是建设单位进行工程施工的法律凭证，也是房屋权属登记的主要依据之一。没有施工许可证的建设项目均属违章建筑，不受法律保护。当各种施工条件完备时，建设单位应当按照计划批准的开工项目向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门办理施工许可证手续，领取施工许可证。未取得施工许可证的不得擅自开工。不需要申请施工许可证的工程类型(1)国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程(工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。);(2)作为文物保护的工程;(3)抢险救灾工程;(4)临时性建筑;(5)军用房屋建筑;(6)按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程。在

2023-04-27

210人看过
工程保险
延期工程申报条件

由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；3、异常恶劣的气候条件；4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；5、除承包单位自身以外的其他任何原因。承包人延期工程合同怎么算建筑工程合同延期，承包人的赔偿是，发包方和监理既然已经同意了工期索赔，说明延长工期是合理的，那么在工期延长的时间内引起的人工费、管理费、设备费、工程保险费等额外增加的费用当然应该由发包方承担，除非这些费用在合同中被认为是施工方的风险。根据《建筑法》第9条规定：建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。

2023-07-25

258人看过

法律综合知识
建设用地规划许可证申办程序，建设用地规划许可证的有效期

一、建设用地规划许可证申办程序建设用地规划许可证申办程序如下：1．建设单位在每个工作日持有关材料到规划局窗口申报。2．窗口工作人员在核收申报材料时，如符合条件的，应进行项目建设报件登记并注明收件内容及日期。工作人员核收后，将申报材料转项目经办人。3．项目经办人审核申报材料合格后，项目经办人进行现场勘察，符合规划要求的项目，由项目经办人完成会签工作并转设计科核发“建设用地规划许可证”，经窗口发给项目单位；经研究不符合规划要求的报件，由项目经办人填写“退件通知”经窗口回复建设单位。如申请人、利害关系人提出需要听证的，应当举行听证。二、建设用地规划许可证的有效期建设用地规划许可证的有效期为一年。如果是以划拨方式供地的建设项目，还包括以规划条件为主要内容的附件。在有效期内取得“国有土地使用证”的，有效期与“国有土地使用证”相同。建设用地规划许可证临期时可以续期，逾期未办理土地使用手续或在有效期届满

2023-06-17

248人看过
建设用地
申请建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的一般程序

一、建设工程规划许可证(一)、申请建设工程规划许可证的一般程序：1)凡在城市规划区内进行建设需要申请用地的，必须持国家批准建设项目的有关文件，向城市规划行政主管部门提出定点申请;2)城市规划行政主管部门根据用地项目的性质、规模等，按照城市规划的要求，初步审定用地项目的具体位置和界限;3)根据需要，征求有关行政主管部门对用地位置和界限的具体意见;4)城市规划行政主管部门根据城市规划的要求向用地单位提供规划设计条件;5)审核用地单位提供的规划设计总图;6)核发建设用地规划许可证。(二)提交材料：1)计划行政主管部门批准的项目建议书;2)建设项目规划审批申报表：建设单位名称写全称，加盖建设单位公章，建设项目名称、建筑规模应填写完整，在申办内容中的建设用地规模规划许可证一栏划勾;3)征(占)集体用地时，需有市政府批准文件一份(原件);使用国有土地时，需有市国土资源和房屋管理部门批准意见一份;4)按

2023-06-04

59人看过
法律综合知识
施工许可证的有效期有哪些规定

一、施工许可证的有效期有哪些规定施工许可证的有效期规定如下：1．建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按时开工的，应当向发证机关申请延期，延期以两次为限，每次不超过三个月。2．建设单位既不按时开工，又不申请延期的，自期限届满之日起施工许可证自行废止。3．如果建筑工程在施工过程中，建设单位或者施工单位发生变更，应当重新申请领取施工许可证。二、申请施工许可证步骤申请施工许可证的步骤如下：1．建设单位向发证机关（政务中心建委窗口）领取《建设工程施工许可证申请表》。2．建设单位持加盖单位及法定代表人印签的《建筑工程施工许可证申请表》，并附上包括：（1）建筑工程规划许可证；（2）资质证书；（3）施工图设计文件审查合格书；（4）招标（定标）备案书；（5）建设单位开户银行出具的资信证明；（6）已备案的施工（监理）合同；（7）工程质量监督申请表；（8）安全报监表等在内的全部材料，向发证机

2024-07-26

424人看过
土地使用权
有效期为规划许可证的期限

该段内容讲述建设工程规划许可证的有效期限为六个月，若建设单位或个人在规划许可证核发后满六个月仍未开工，可以向规划行政管理部门申请延期，经批准后可延续，否则证件自行失效。若建设工程规划许可证有有效期限，则该证件的有效期为六个月。建设单位或者个人在建设工程规划许可证核发后满六个月仍未开工的，可以向规划行政管理部门申请延期，由规划行政管理部门决定是否准予延续。未申请延期的，建设工程规划许可证自行失效。3. 建设工程规划许可证未申请延期会怎么样？根据《中华人民共和国建筑法》第四十六条规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工，如果不能按期开工，则应当向发证部门申请延期。延期以两次为限，每次不超过 3 个月。如果既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证将自行废止。因此，如果建设工程规划许可证未申请延期，则施工许可证将自行废止，建设单位将面临法律风险。建议建设单位在规定期限内及

2023-08-19

248人看过

法律综合知识
允许交房延期6个月的条件是哪些

在一些特定的情况下，例如存在法定的免责事由时，房屋交付期限方可予以适当延长。这就意味着在签订购房合同的过程中，房地产开发商有权利和购买方就延迟交付房屋的免责事项进行详细协商并界定责任划分范围。若出现无法预见、不可避免以及不可克服的不可抗力因素，且房地产开发商能在第一时间内尽到告知义务，则同样具有延期交付房屋的法律依据。此外，假如购房者自身存在违约行为或者主观臆测开发商存在违约行为，而事实上开发商严格按照约定履行了相关责任，此时也可参照以上原则，适当延迟房屋交付日期。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理

2024-05-13

401人看过
业主
工程延期有哪些审批程序

1、工程延期与工程延误的区别工程延期——承包单位不仅有权要求延长工期，而且还有权向业主提出赔偿费用的要求以弥补由此造成的额外损失。工程延误——损失由承包单位承担。同时，业主还有权对承包单位施行误期违约罚款。2、工程延期的申报与审批(1)申报工程延期的条件A、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加;B、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的C、离检查及不利的外界条件等;D、异常恶劣的气候条件;E、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等;F、除承包单位自身以外的其他任何原因。(2)工程延期的审批程序A、当工程延期事件发生后，承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师(即工程延期意向通知)。B、承包单位应在合同规定的有效期内(或监理工程师可能同意的合理期限内)向监理工程师提交详细的申述报告(延期理由及依据)。C、监

2023-06-02

285人看过