如果由于业主的原因导致工期延误,承包商需要收集什么证据
来源:互联网 时间: 2023-05-07 21:50:13 355 人看过

工期延误时,承包人可以收集下列证据,证明确实是发包人原因造成的:

<1。双方的信件和各种会议、会议记录;

2。招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各种签字记录、批准的施工进度计划、工程图纸、技术规范等;3。雇主或工程师签署的签证;4。项目的气象资料、工程验收报告和各种技术鉴定报告、供电、供水、道路开闭记录及证明。国家有关法律、法令和政策文件;

6。施工现场的施工进度计划和实际施工进度记录、相关文件(施工记录、备忘录、施工月报、施工日志等)和工程照片;7。工程会计资料、财务报告、财务凭证、各种验收报告和技术鉴定;8。与工程有关的图片、视频、备忘录、对工程师或业主的口头指示和电话应随时以书面形式记录,并请给予书面确认;

9。招标前业主提供的现场资料和参考资料;

10。其他,如官方物价指数、汇率、法规,具体工期索赔依据承包人向业主提出的具体工期索赔依据如下:

(1)合同约定或双方认可的施工总进度计划;(2)双方认可的详细进度计划;(3)双方认可的工期变更文件;(4)施工日志和气象资料;(5)业主或工程师的变更令;(6)影响工期的干扰事件;

(7)干扰后的实际工程进度等;二是施工合同(范本)(gf-2013-0201)中确定的工期延长条件

施工合同(范本)(gf-2013-0201)第7.5.1条规定,在合同履行过程中,因下列原因造成工期延误和(或)费用增加的,由发包人承担延误的工期和(或)增加的费用:,承包人应向承包人支付合理利润:(1)发包人未按合同约定提供图纸或者提供的图纸与合同不符;(2)发包人未提供施工场地、施工条件、基础资料、许可证等,(三)发包人提供的测量基准点、基准线、水准点及其书面资料有错误或者遗漏的;(4)发包人未在计划开工日期起7天内同意发出开工通知;

(5)发包人未按合同约定的日期支付预付款、进度款或竣工结算款;(六)监理人未按合同约定发出指示、批准等文件;

(七)专用合同条款约定的其他情形。

因发包人原因不能按期开工的,发包人应按实际开工日期顺延竣工日期,以保证实际交货期不少于合同约定工期的总日历日。因发包人原因造成工期延误,需要修改施工进度计划的,按第7.2.2款【施工进度计划的修改】执行。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年08月13日 15:23
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多业主相关文章
  • 因为业主原因导致工程延期,装修公司要承担责任吗?
    一般来说,为了保证能够及时拿到装修好的房,通常上业主会跟装修方确定好竣工时间。而实际中,装修过程中还可能出现延期交房造成业主损失的情况,但有时也可能因为业主自身的原因造成延期,比如说业主中途修改装修方案等。由于业主原因导致工程延期,有些人就会考虑,因为双方还有延期违约责任,实际上确实是延期了,那么在此情况中装修公司应该还需要承担延期责任。其实,就业主自身原因出现延期的,想要装修公司为此承担责任,一般是不可能的,毕竟不是他们的责任,但是装修公司是否需要担责,还应视具体情况认定。具体情况如下:1、如果工程延误是由业主单方造成,且经过装修公司采取补救措施依然未能解决的,那么此时装修公司不需要承担责任。例如装修隐蔽工程封闭前,需要业主及时验收而不按时验收的,且经装修公司催促后依然未按时验收,进而导致工期延误的,装修公司不承担责任。2、如果工程延误主要是由业主单方造成,且装修公司放任其产生的,此时装
    2023-05-01
    287人看过
  • 企业发包人导致工期延误如何赔偿
    因发包人导致工期延误的,承包人有权请求赔偿停工、窝工等损失。具体包含有:发包人逾期支付工程预付款、进度款;发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等;发包人逾期提供甲供材料;发包人未办理建设行政审批手续,导致建设行政主管部门勒令停工的损失。一、工程索赔成立的条件是什么工程索赔成立要同时具备以下三个前提条件:(1)承包人根据合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告;(2)与合同对照,事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出,或直接工期损失;(3)造成费用增加或工期损失的原因,根据合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。以上三个条件必须同时具备,缺一不可。构成施工项目索赔条件的事件:索赔事件又称为干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件。在工程实施过程中,要不断地跟踪、监督索赔事件,就可以不断地发现索赔机会。一般承包商可以提起索赔的事件有:(1)
    2023-04-03
    98人看过
  • 发包人未如约付款导致工期拖延,索偿时要收集哪些证据?
    通常情况下,发包人要是没有及时支付工程款的,大多都会导致承包人停工,而停工又会导致承包人损失。如果双方协商赔偿不成,承包人想要通过法律途径索偿的,就需要收集相关证据资料。那么承包人索偿时需要收集那些证据资料呢?停工损失索偿所需的证据资料打官司就是打证据,在承包人准备通过法律途径索偿时,就必须收集好充分的证据资料,那样起诉到法院的时候,才能得到法院的支持,胜诉索偿。一般情况下,承包人可以收集下列发包人未及时付款导致工期拖延的证据资料:1、书面催告发包人限期支付工程款。2、如发包人逾期未予支付,承包商准备停工,应向发包人发出停工通知书,通知书要载明停工的具体时间。3、与此同时,对现场的设备设施以及未使用的各项材料进行统计拟出清单,请监理或者甲方代表签字确认,形成索取机械费、材料费的证据资料。4、复工时注意与对方共同确认具体的复工时间的证据资料。5、能够证明承包人停工损失相关资料。通常具体而言,
    2023-04-30
    86人看过
  • 因患者原因延误治疗导致不良后果,主要指的是患者哪些行为
    因患者原因延误治疗导致不良后果主要指的是患者以下行为:1、患者对医疗行为不理解,不按医嘱服药和私自服药;2、患者出于某种动机和目的,不真实反映病状;3、全麻醉手术擅自进食发生受损中或手术后呕吐反流致患者死亡;4、术后过早进餐,隐瞒呼吸道吸入异物的情节,导致医生将呼吸道异物误诊为呼吸道炎症,延误病情;5、不遵医嘱擅自喂食禁忌药物或食物。一、病人有权复印病历吗根据医疗事故处理条例第10条的规定,患者有权复印或者复制自己的门诊病历、住院志、体温单、医嘱单、化验单(检验报告)、医学影像检查资料、特殊检查同意书、手术同意书、手术及麻醉记录单、病理资料、护理记录以及国务院卫生行政部门规定的其他病历资料。门诊病历包括门诊和急诊的各种记录及有关检查报告单。住院志指患者入院时的记录,主要有姓名、性别、年龄等一般项目,有主诉、现病史、既往史、体格检查等记录,有初步诊断和治疗意见等。体温单指患者住院期间的体温、
    2023-03-14
    474人看过
  • 因不可抗力导致的费用和工期延误要如何承担责任
    因不可抗力导致的费用和工期延误由双方按以下的方法分别承担:1、工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害,由发包人承担;2、发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责,并承担相应费用;3、承包人机械设备损坏及停工损失,由承包人承担;4、停工期间,承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担;5、工程所需清理、修复费用,由发包人承担;延误的工期相应顺延。因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的,不能免除迟延履行言的相应责任。相关法律知识:《中华人民共和国建筑法》中有关规定的内容第七十四条建筑施工企业在施工中偷工减料的,使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的,或者有其他不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的行为的,责令改正,处以罚款;情节严重的,责令停业整顿,降低资质等级或者吊销资质证书;造成建筑工程质量不
    2023-04-27
    170人看过
  • 导致离婚的主要原因是什么
    离婚的主要原因有:因为一方或双方有婚外恋(占40%以上)、性格不合(占38%)、一方不尽家庭义务(占16%)以及为经济、亲属关系和赌博(分别占一成左右)。性生活失调、一方出国分别约为3%左右。所以说,从调查的结果来看婚外情成为离婚的主要原因。一、女性怀孕期间离婚如何明确赡养费吗女性怀孕期间离婚,男性要给小孩是多少赡养费沒有确立的金额要求。给付儿女抚育费的金额,一般为月全年收入的百分之二十至三十。参考儿女的具体必须、爸爸妈妈彼此的承担工作能力和本地的具体衣食住行水准为规范,由爸爸妈妈彼此协议书明确。不可以达成共识的,由人民法院根据所述标准裁定。抚育费的给付限期,按照彼此承诺明确,沒有承诺的到儿女工作能力单独衣食住行才行。离婚之后一方养育的儿女,另一方应承担必需的生活费用和教育费的一部或所有,承担花费的是多少和限期的长度,由彼此协议书;协议书不了时,由人民检察院裁定。有关儿女生活费用和教育费的
    2023-03-14
    240人看过
换一批
#小区物权
北京
律师推荐
    展开
    #业主
    词条

    业主是指房屋所有权人,按其拥有的物业所有权状况,又可分为独立所有权人和区分所有权人。区分所有权人是指数人区分一幅土地上同一建筑物而各有其专有部分,并就其共用部分按其应有部分有所有权者;独立所有权人是指某土地上的建筑物仅属于某一业主。... 更多>

    #业主
    相关咨询
    • 因发包人导致工期延误的承包人如何索赔
      广西在线咨询 2023-03-05
      发包人导致工期拖延的,承包人可以索赔。当发包人与承包人签订建筑工程合同后,任何一方都应该严格遵守合同约定,积极履行合同,要是一方违约的,另一方都可以要求对方赔偿损失。通常在实践中,因为发包人原因导致工期拖延的如下情况,承包人可以索赔: 1、发包人逾期支付工程预付款、进度款。 2、发包人拖延提供施工条件,拖延提供场地、图纸等。 3、发包人逾期提供甲供材料。 4、发包人未办理建设行政审批手续,导致建设
    • 因患者原因延误治疗导致不良后果主要指的是
      广西在线咨询 2023-01-24
      因患者原因延误治疗导致不良后果主要指的是患者以下行为: 1、患者对医疗行为不理解,不按医嘱服药和私自服药; 2、患者出于某种动机和目的,不真实反映病状; 3、全麻醉手术擅自进食发生受损中或手术后呕吐反流致患者死亡; 4、术后过早进餐,隐瞒呼吸道吸入异物的情节,导致医生将呼吸道异物误诊为呼吸道炎症,延误病情; 5、不遵医嘱擅自喂食禁忌药物或食物。
    • 由于发包人的原因导致工程停工如何处理
      云南在线咨询 2022-10-13
      因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。 《民法典》第
    • 因患者原因延误治疗导致不良后果包括哪些
      云南在线咨询 2021-11-15
      (1)患者不了解医疗行为,不按医嘱服药,私自服药;(2)患者出于某种动机和目的,不真实反映病情;不接受合理的治疗措施,过早增加活动;(3)全麻醉手术擅自进食或术后呕吐反流导致患者死亡;(4)术后过早进食;隐瞒呼吸道吸入异物的情况,导致医生将呼吸道异物误诊为呼吸道炎症,延误病情;私自外出,恶意拖欠医疗费用;(5)不遵医嘱擅自喂食禁忌药物或食物;不遵医院探视制度,擅自探视,导致心血管患者过于兴奋猝死;
    • 因业主原因造成工程延误,导致长期滞留,怎样索赔利息及法律依据
      北京在线咨询 2022-10-09
      根据合同法第一百零七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。业主原因造成工程延误,包括履约保证金利息损失在内的损失,都应当由业主承担。