合同签订后材料价格上涨如何处理
来源:互联网 时间: 2023-03-17 16:51:36 63 人看过

合同签订后如果材料的价格上涨的,当事人可以协商价格上涨的问题,如果材料价格上涨造成情势变更的,可以变更合同。

《中华人民共和国民事诉讼法

第二十六条合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。

《民法典》

第233条当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。

当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,可以向人民法院起诉。当事人应当履行发生法律效力的判决、仲裁裁决、调解书;拒不履行的,对方可以请求人民法院执行。

一、民法典的准合同是什么意思

准合同是带有先决条件的合同。该先决条件是指决定合同要件成立的条件。如:许可证落实问题、外汇筹集、待律师审查或者待最终正式文本的打印、正式签字(相对草签而言)等。准合同与合同从形式上无根本区别,内容格式均一样,只是有时定为草本或正式本之别。但从法律上说,有根本的区别。准合同可以在先决条件丧失时自动失败,而无需承担任何损失责任;而合同则必须执行,否则叫违约;。

二、合同的法律类型

(一)单务合同和双务合同

单务合同,是指合同当事人仅有一方承担义务。双务合同,是指合同的双方当事人互负对待给付义务的合同关系。

(二)有偿合同和无偿合同

有偿合同,是指一方通过履行合同规定的义务而给付对方某种利益,对方要得到该利益必须为此支付相应代价的合同。

无偿合同,是指一方给付某种利益,对方取得该利益时并不支付任何报酬的合同。

(三)有名合同和无名合同

有名合同,又称典型合同,是指法律上已经确定了一定的名称及规则的合同。

无名合同,又称非典型合同,是指法律上并未确定一定的名称及规则的合同。

(四)要式合同和不要式合同

要式合同,是指法律规定或当事人约定必须采取特殊形式订立的合同。

不要式合同,是指依法无需采取特定形式订立的合同。

(五)主合同和从合同

主合同,是指不依赖其他合同而能独立存在的合同。

从合同,是指以其他合同的存在为存在前提的合同,又称为附属合同。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年09月08日 11:17
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多仲裁协议无效相关文章
  • 签订合同的问题如何解决合同涨价
    先私下调解,私下调解不成你可以起诉对方。双方在协调无果的的情况下,可以通过起诉来维持自己的权益。在签订合同后如果对方涨价,可以要求对方继续履行合约,如果对方不同意,可以起诉对方违约。应当由对方承担违约责任,支付相应的违约金。一、签订合同反悔应该怎么处理签订合同后反悔的,首先可以与对方协商解除合同;如果对方不同意解除合同的,可以向法院起诉要求解除合同。但是这种行为属于违约行为,需要承担违约责任,如果双方已经约定如何承担违约责任或者约定了违约金的,可以按照双方的约定承担违约责任。二、不履行合同怎么处理不履行合同你可以起诉对方当事人要求他履行并追究他的违约责任。如果对方未支付价款或报酬的,你的诉讼请求可以是要求其支付价款或者报酬。如果对方是迟延支付价款或报酬的,你还可以要求他支付该价款或者报酬的逾期利息。如果对方是不履行非金钱债务或者履行不符合约定的,你可以要求其继续履行。三、一方不履行合同应当
    2023-06-20
    57人看过
  • 签订合同与合同涨价:如何避免风险
    先私下调解,私下调解不成你可以起诉对方。双方在协调无果的的情况下,可以通过起诉来维持自己的权益。在签订合同后如果对方涨价,可以要求对方继续履行合约,如果对方不同意,可以起诉对方违约。应当由对方承担违约责任,支付相应的违约金。合同涨价有什么条件合同涨价的条件:1、逾期交付标的物的,违约方应当承担不利价格。逾期交付标的物的,价格上涨时按原价执行;2、价格下跌时,按新价执行。逾期提取标的物或者逾期付款的,价格上涨时按新价执行;3、价格下跌时,按原价执行。除执行政府定价或指导价外,任何一方不得按合同约定履行。对于不属于执行政府定价或指导价的商品,无论当事人是否违约,都应按原价执行,不得按新价执行。此时,当事人也可以协商一致,改变原价;但未经双方同意,任何一方不得按新价履行。或要求对方履行。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条:当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行
    2023-07-11
    96人看过
  • 如何应对固定总价合同材料成本上涨?
    已签订固定总价合同,风险基本上在施工单位一方。我们认为,如果合同约定有备料款,且发包人严格按照合同约定的时间、金额支付了备料款,则施工单位应当在合同签订后至开工前期备好主要材料,现施工单位以材料涨价为由拖延工期无任何理由,其行为已构成违约。发包人可以发函要求施工单位按照合同约定的工期赶抢施工进度,如果施工单位拒不采取措施,工程进度依旧严重滞后,则发包人可以视情况采取诉讼程序维权。固定总价合同是否可以调整价格固定总价合同是属于价格规定好的合同,在一般情况下是不能调整价格的,但如果出现一些特殊的情形时,是可以调整的。固定总价合同是为供货方提供一个完成任务的固定价格的合同。履行合同的承包商必须承担完成工作的责任而不管完成工作的成本是多少。在这种合同中,价格保持不变,除非采购双方均同意改变。对项目团队是低风险的,因为不管项目实际耗费了供应商(包括分包商)多少成本,项目团队都不必付出多于固定价格的部
    2023-07-05
    392人看过
  • 原材料价格上涨,中标后应该怎么办?
    中标后如果原材料价格上涨,中标人可与招标人协商变更合同内容。根据法律规定,如果在合同成立后发生了当事人在签订合同时无法预见的且不属于商业风险的重大变化,受到不利影响的当事人可与对方协商变更合同相关内容。中标以后原材料价格上涨么1、如果在签订合同后,原材料价格调整了,需要依据合同约定的内容确定,并结合合同的基本原则确定是否能够达到情势变更,依法变更合同,保证合同双方权利义务对等。2、所谓情势变更原则,是指合同依法成立后,因不可归责于双方当事人的原因发生不可预见的情势变更,致使合同的基础丧失或动摇,若继续维护合同原有效力则显失公平,允许变更或解除合同的原则。《中华人民共和国民法典》第五百三十三条合同成立后,合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于当事人一方明显不公平的,受不利影响的当事人可以与对方重新协商;在合理期限内协商不成的,当事人可以请
    2023-07-06
    499人看过
  • 建筑材料涨价了,合同价格可以变更吗
    建筑材料涨价了造成情势变更的,合同价格可以变更,未造成情势变更但双方达成合意的同样可以变更。合理期限内当事人协商达成一致的,可以变更合同价格,建筑材料涨价致使继续履行合同显失公平的,允许变更合同价格。一、项目管理中企业合同变更的主要原因是变更项目管理中合同的主要原因是:1、项目管理中合同双放当事人就合同变更事项协商一致的,可以变更;2、因不可抗力致使合同约定的部分义务不能履行的,当事人可以变更合同;3、因情势变化致使合同履行显失公平而变更;4、因当事人不按合同约定履行合同义务而变更。二、合同履行的基本原则包括哪些合同履行基本原则:1.全面履行原则:全面履行原则,又称适当履行原则或正确履行原则。它要求当事人按合同约定的标的及其质量、数量,合同约定的履行期限、履行地点适当的履行方式、全面完成合同义务的履行原则。2.诚实信用原则:当事人应当遵循诚实信用原则,根据合同的性质目的和交易习惯履行通知、
    2023-06-21
    457人看过
  • 固定总价合同材料上涨怎么办
    已签订固定总价合同,风险基本上在施工单位一方。我们认为,如果合同约定有备料款,且发包人严格按照合同约定的时间、金额支付了备料款,则施工单位应当在合同签订后至开工前期备好主要材料,现施工单位以材料涨价为由拖延工期无任何理由,其行为已构成违约。发包人可以发函要求施工单位按照合同约定的工期赶抢施工进度,如果施工单位拒不采取措施,工程进度依旧严重滞后,则发包人可以视情况采取诉讼程序维权。一、以拖延结算为由拒付工程款的如何处理建设工程施工合同中发包人的主要合同义务是按照合同约定支付工程价款,承包人的主要合同义务是按照合同约定的时间和要求完成工程建设,交付工程。若承包人未按照合同约定时间交付工程的,应承担相应违约责任。另外,因发包人未按照约定支付价款的,法律直接赋予承包人就建设工程折价、拍卖价款享有优先受偿的权利,承包人也不能直接采取扣押、留置等方式拒绝交付建设工程。二、工程合同是否需要约定保修工程合
    2023-06-25
    272人看过
  • 因房价上涨开发商拒绝签订合同
    签订认购书并交纳定金后,因房价上涨开发商拒绝签订合同的,认购人除要求开发商双倍返还定金外,还能要求差价赔偿吗?商品房买卖认购书大量出现在商品房预售等远期交付房屋交易中,在实践中认购书称谓繁多,如:认购意向书、订购房屋协议、购房订购单等。签订认购书后,开发商通常会向买房人收受定金作为订立商品房买卖合同的担保,如签订认购书并收受定金后因房价上涨开发商拒绝签订合同的,属于因出卖人原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理,由开发商双倍返还定金,但买房人无权要求赔偿差价。还需要提醒买房人的是,如果商品房的认购、订购、预订等协议具备商品房买卖合同的主要内容,包括下述内容中的主要条款:(1)当事人名称或者姓名和住所;(2)商品房基本状况;(3)商品房的销售方式;(4)商品房价款的确定方式及总价款、付款方式、付款时间;(5)交付使用条件及日期;(6)装饰、设备标准承诺;(7)供水、供电、
    2023-06-10
    386人看过
  • 签订了价格不合理的合同
    1、如果是基于自己真实意思表示签订的价格不合理的合同,那么该合同具有法律效力,一旦签订,必须履行。2、如果是基于重大误解签订的合同,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。3、如果是一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形,致使合同成立时显失公平的,受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。一、违约合同怎么撤销如果双方协商一致,可以无条件撤销合同。如果有重大误解,欺诈,胁迫,显失公平等情况的,不利的一方可以请求人民法院或者仲裁机构撤销合同。《民法典》第一百四十七条【基于重大误解实施的民事法律行为的效力】基于重大误解实施的民事法律行为,行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十八条【以欺诈手段实施的民事法律行为的效力】一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百四十九条【受第三人欺诈的民事法律行为
    2023-04-04
    322人看过
  • 如何处理房屋买卖中介合同中卖方价格上涨的问题
    如何处理房屋买卖中介合同中卖方价格上涨的问题。守约方不同意解除合同的,可以向法院提起上诉,要求违约方双倍返还定金,继续履行合同。守约方不同意解除合同的,可以起诉法院要求违约方返还双倍定金,继续履行合同;守约方同意解除合同的,不仅可以要求违约方返还定金,但也允许违约方在双方签订合同、与违约方解除合同期间,赔偿因房价上涨造成的房价差价损失。第二,为什么同意解除合同是不退双倍定金。对于违约行为,守约方只能让违约方承担定金、违约金和赔偿金中的一项,而不能两者兼有。所谓押金罚则,就是除了退押金外,还要付押金的两倍,额外的押金就是为了赔偿损失。违约金既是一种惩罚,又是一种赔偿,所以它与定金的处罚是重复的,不能同时提倡。(1)原则上可与最相似房屋的市场成交价格进行比较(一是同一楼盘同层同户型;二是相邻楼盘同层同户型;二是相邻楼盘同层同户型;第二种是相邻建筑的同一楼层、同一户型);第三种是同一区域内房屋的
    2023-05-08
    152人看过
  • 中标后原材料价上涨怎么办?
    合同签订后如果材料的价格上涨的,当事人可以协商价格上涨的问题,如果材料价格上涨造成情势变更的,可以变更合同。对于合同签订后材料上涨是否属于所谓情势变更还是商业风险,需要参照合同约定,并从可预见性、归责性以及产生后果等方面进行分析。因此,如果在签订合同后,原材料价格调整了,需要依据合同约定的内容确定,并结合《民法典》基本原则确定是否能够达到情势变更,依法变更合同,保证合同双方权利义务对等。合同成立以后客观情况发生了当事人在订立合同时无法预见的、非不可抗力造成的不属于商业风险的重大变化,继续履行合同对于一方当事人明显不公平或者不能实现合同目的,当事人请求人民法院变更或者解除合同的,人民法院应当根据公平原则,并结合案件的实际情况确定是否变更或者解除。一、中标合同纠纷起诉流程有哪些?1、确定诉讼管辖的法院法院是否有管辖权,主要是约定管辖和法定管辖两种方式确定,合同双方在合同签订时可能会对诉讼纠纷可
    2023-02-13
    418人看过
  • 合同签订后发现价格有误
    如果合同条款并非双方的合意,可以协商要求变更;一方也可以重大误解为由,要求撤销合同。合同是双方当事人合意的意思表述,如果在合同内容中出现错误,应该积极跟合同另一方沟通协调,重新达成合意内容,对错误的地方进行补正,签字盖章确认。如果不能协商处理,建议尽快诉讼解决,这样可以规避将来给自己一方带来不可挽回的损失。一、合同签订方与付款方不一致怎么办?1、合同签订金额与付款金额不一致,是合同一方未严格按照合同约定的签订金额付款,如果是付款金额少于签订金额,一般会构成违约。如果是付款金额多于签订金额,多出的部分属于另一方的不当得利,应当予以返还。2、合同签订金额与付款金额不一致,是合同双方在履行过程中达成合意的调整。也就是说,在合同履行过程中,可能出现市场价格的变化,双方进行沟通后达成共识,对合同签订金额进行了调整。那么此时不一致实际是合同双方共同对金额的调整,属于合同内容的变更,不构成违约,不影响合
    2023-04-05
    419人看过
  • 原材料不合格如何处理
    原材料不合格的,提供原材料的一方应当承担更换合格的原材料或者减少价款等违约责任。根据《民法典》第五百八十二条规定,履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。对违约责任没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,受损害方根据标的的性质以及损失的大小,可以合理选择请求对方承担修理、重作、更换、退货、减少价款或者报酬等违约责任。购买原材料会计分录怎么做一、买材料1、实际成本法(1)货款已经支付,发票账单已到,材料已验收入库:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:银行存款(2)如果货款尚未支付,发票账单已到,材料已验收入库:借:原材料应交税费——应交增值税(进项税额)贷:应付账款(3)如果货款尚未支付,发票账单未到,材料已验收入库:暂估入账:借:原材料贷:应付账款——暂估应付账款下月初用红字编制会计分录冲回:借:应付账款——暂估应付账款贷:原材料(4)货款已
    2023-07-27
    224人看过
  • 签订认购书后开发商上涨房价合法吗
    1、依据我国相关法律的规定,购房者与开发商签订认购合同后,认购合同是具有法律效力的,开发商私自上涨房价的,是违反法律规定的行为,要承担违约的责任。2、《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第四条出卖人通过认购、订购、预订等方式向买受人收受定金作为订立商品房买卖合同担保的,如果因当事人一方原因未能订立商品房买卖合同,应当按照法律关于定金的规定处理;因不可归责于当事人双方的事由,导致商品房买卖合同未能订立的,出卖人应当将定金返还买受人。3、《民法典》第五百八十六条【定金担保】当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际交付定金时成立。定金的数额由当事人约定;但是,不得超过主合同标的额的百分之二十,超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的,视为变更约定的定金数额。一、商品房认购书的效力是怎样的1、没有取得预售许可证的情况下
    2023-02-24
    482人看过
  • 材料涨价理由拒绝履行合同合法吗?
    一、材料涨价理由拒绝履行合同合法吗?材料涨价理由拒绝履行合同是不合法的,因为材料涨价不是正常可以符合情势变更的情节而不能随便破坏约定好的事项,只要对方不履行合同就是违约,被违约的一方认为受到侵害就可以要求对方支付违约金或者起诉对方进行赔偿。而根据情势变更原则的内涵要求,情势变更原则的适用条件,可归结为:1、在客观上,须有情势变更的客观事实。这是适用该原则的前提条件。所谓“情势”是指合同生效时作为该合同赖以成立的环境或基础的一切客观情况。所谓“变更”是指合同生效后至履行终止前,该合同赖以生效的环境或基础情事发生异常变动,造成合同基础动摇或丧失。2、在主观上,情势的变更须是当事人无主观过错。即情势变更的发生,必须是因不可归责于双方当事人的事由引起的,才可能适用该原则。如果情势的变更因可归责于当事人的事由造成的,则有主观过错的当事人应承担由此而产生的风险,其不得以情势变更为由来请求免除自己的过错
    2023-06-01
    164人看过
换一批
#仲裁协议
北京
律师推荐
    展开

    仲裁协议无效是指仲裁协议的内容或形式不符合法律规定,无法产生法律效力。当仲裁协议无效时,当事人无法通过仲裁方式解决争议,而需要通过其他途径解决争议。 因此,在签订仲裁协议时,当事人应当确保协议的内容和形式符合法律规定,以避免产生无效仲裁协议... 更多>

    #仲裁协议无效
    相关咨询
    • 签合同后发现材料价格上涨是什么情况
      台湾在线咨询 2022-06-10
      合同签订后材料价格上涨的,可以由当事人协商解决。需要变更合同的,可以变更合同。如果合同对此有约定,按照合同约定。没有约定,继续履行有违公平的,当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。
    • 合同签订后原材料涨价可以补差价的吗?
      福建在线咨询 2022-07-08
      既然是市场经济,因为市场因素变动导致价格出现起伏,这属于正常的商业风险,对每一个经营者而言,这是必须承担的,经营本来就是有亏有赚,从来没有可以永远盈利的“保险箱”。你想想,你现在是碰到了原材料涨价,所以觉得亏。但是如果你碰到原材料价格下跌,难道你还希望对方要求你再降价?因此,合同签订后,在履行过程中原材料价格上涨不构成合同变更的理由,除非你能和对方通过平等协商同意变更价格条款,否则该合同必须按照原
    • 合同签订合后价格上涨怎么办,怎么规定
      内蒙古在线咨询 2023-10-16
      合同签订后价格上涨应该依约继续履行,不得随意终止合同。债务人可以要求债权人在约定期限内履行合同义务,或起诉至法院要求债权人及时履行合同,承担相应的违约责任。
    • 合同签订材料价格可以变更吗
      台湾在线咨询 2022-01-17
      工程材料款的价格和支付方式需要根据合同约定处理,对于价格方面,合同需要有明确约定,暂估价等违法。 合同是双方协商一致签订的,你们不同意这种方式的话,可以协商更改。不可以强迫签订合同进行交易。
    • 购房合同签订后房价上涨,房价能否以涨价为由拒绝签订购房合同呢?
      江西在线咨询 2022-04-28
      1、你和开发商签订的购房订单虽然没有冠以购房合同的标题,但如你所述,准备购买的房屋具体位置、单价以及买卖双方均在订单中得到确定,你也预交了百分之八十的购房款,并且该房屋在2006年就已修建完毕,你和开发商之间关于购房合同的主要条款已达成一致意见,在法律上可以视为你们之间存在房屋买卖合同关系。开发商以加价为签订正式合同的条件,在物价局答复不能涨价的情况下又拒签合同导致你不能及时获得房屋,开发商已构