建设单位索赔的内容包括了哪些-法师兄

建设单位索赔的内容包括了哪些

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 14:27:07 74 人看过

反索赔是指建设单位(业主)向施工单位(承包商)提出的索赔。建设单位向施工单位索赔的主要途径：一是减少或防止可能产生的索赔;二是反索赔，对抗(平衡)施工单位的索赔要求。建设单位向施工单位提出索赔的内容包括：

1.工期延误反索赔

指工期延误属于施工单位责任时，建设单位对施工单位进行索赔，即由施工单位支付延期竣工违约金。建设单位在确定违约金的费率时，一般要考虑以下因素：建设单位盈利损失;由于工期延长而引起的贷款利息增加;工程拖期带来的附加监理费;由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑时的租赁费等。

2.施工缺陷索赔

指施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求，或使用的设备和材料不符合合同规定，或在保修期未满以前未完成应该负责补修的工程时，建设单位有权向施工单位追究责任。如果施工单位未在规定的期限内完成修补工作，建设单位有权雇佣他人来完成工作，发生的费用由施工单位承担。

3.对指定分包人的付款索赔

指工程施工单位未能提供已向指定分包人付款的合理证明时，建设单位可以直接按照监理工程师的证明书，将施工单位未付给指定分包人的所有款项(扣除保留金)付给这个分包人，并从应付给施工单位的任何款项中如数扣回。

4.建设单位合理终止合同或施工单位不正当放弃工程的索赔

如果建设单位合理地终止施工单位的承包，或者施工单位不合理地放弃工程，则建设单位有权从施工单位手中收回由新的施工单位完成全部工程所需的工程款与原合同未付部分的差额。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

劳动保障
写单位介绍信要包括哪些内容

单位介绍信是一个单位在派遣单位人员时所要出示的信件，范文只是让大家套定的格式，今天，我就来教教大家怎么自己写单位的介绍信。让人耳目一新。第一点：单位介绍信的概念介绍信是介绍派出人员的身份和任务的专用信件。兹介绍同志等三人，前往你处联系物业管理有关事宜，请接洽。兹有×××(人名)的档案属于贵单位管理，现因本公司招聘×××(人名)到本公司任职，签订正式劳动合同××(数字)年，从××(日期)起生效，在此期间，本公司(×××)(公司名)将负责管理该员工的档案，负责该员工与档案有关的各项事宜。(注：本公司为××××，具有保存档案资质)特此申请批准提档。第二点：单位介绍信的作用1.介绍信主要用于联系工作、洽谈业务、参加会议、了解情况时的自我说明。2.对于持信人而言，介绍信具有介绍、证明双重作用。第三点：单位介绍信的种类介绍信有两种形式：一种是便函式的介绍信，一种是带存根的介绍信。第四点：单位介绍信的结

2023-05-08

470人看过
违约金
施工单位索赔包括

反索赔是指业主向承包商提出的索赔。施工单位向施工单位索赔的主要方式有：一是减少或防止可能发生的索赔；二是对施工单位的索赔进行反索赔（平衡）。建设单位向建设单位提出的索赔内容包括：1。工期延误反索赔，是指在工期延误由施工单位负责的情况下，施工单位向施工单位提出的索赔，即由施工单位支付工期延误违约金。建设单位在确定违约金标准时，一般应考虑以下因素：建设单位的利润损失；因工期延长而增加的贷款利息；因工期延误而增加的监理费；因工程竣工延误而租用其他建筑物的租金。施工缺陷索赔是指当施工单位的施工质量不符合施工技术规程的要求，或者所使用的设备、材料不符合合同规定时，施工单位有权向施工单位追究责任，或保修期满前未完成维修工程。建设单位逾期未完成修复工作的，建设单位有权聘请他人完成修复工作，所发生的费用由建设单位承担。3。对指定分包商的付款请求权，是指当施工单位未能向指定分包商提供合理的付款证明时，施工单

2023-05-07

67人看过
勘察设计
建设项目的竣工决算应包括哪些内容

包括从规划到竣工投产全过程的所有实际费用，即建设工程费用、安装工程费用、设备工程、设备采购费用、工程建设其他费用、预备费用和投资方向的税费调整费用。竣工决算一般由四部分组成：竣工财务决算说明书、竣工财务决算报告、工程竣工图和工程造价对比分析报告。浙江省计划与经济委员会关于印发《浙江省建设项目竣工验收管理办法》的通知第一章总则第二章竣工验收的组织管理第三章竣工验收的依据和要求第四章竣工验收的程序第五章其他各市（地）计委（计经委）、经委、省级有关厅、局（行业办）：为了进一步贯彻落实国务院办公厅《关于加强基础设施工程质量管理的通知》精神，加强对我省建设项目竣工验收工作的管理，我们在严格按照有关法律法规条文规定，反复征求各地、各部门和项目建设单位意见的基础上，制订了《浙江省建设项目竣工验收管理办法》，现印发给你们，请认真学习，遵照执行。建设项目竣工验收是项目建设全过程一个不可缺少的程序，是检查考核

2023-08-18

402人看过
营业执照
单位公章使用规定包括哪些内容

任何单位公章的使用，必须严格遵守领导批准制度。即每次使用单位公章都必须由单位法定代表人批准同意，若单位法定代表人外出或因其他重要任务不能批准使用，也必须由单位法定代表人授权副职等合适人员批准使用。具体经管人员不得擅自使用单位公章办理任何事情。单位公章若因管理不善，造成损坏、遗失或被盗，除按有关法律、制度追究责任人责任外，须尽快向上级及相关部门报告，一面采取相应措施挽救损失；一面尽快补办手续，尽快补刻启用新印章，以免贻误正常工作。鉴于公章在安全使用方面存在巨大风险，人们又推出了防止公章被盗用、滥用或复制的智能商务设备－云章。云章是一个保护公章的可携带智能物品，运用物联网、拍照、存储、机械控制等技术相结合，使其成为传统公章的智能铠甲。一、公章的刻章手续是怎样的由于公安部对办理刻制印章的手续未作统一规定，所以各地公安机关对刻制印章手续的规定有所不同。根据刻制印章的种类不同，手续也不一样。1、刻制

2023-02-16

462人看过

业主
承包商施工索赔的内容有哪些，业主反索赔的内容有哪些

一、承包商施工索赔的内容有哪些1、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔。这类障碍或条件指一个有经验的承包商无法合理预见到的并在施工中发生了的，增加了施工的难度并导致承包商花费更多的时间和费用。2、工期延长和延误索赔。它包括工期索赔和费用索赔两方面，应分别编制，因为这两方面索赔不一定同时成立。凡纯属业主和工程师方面的原因造成的工期的拖延，不仅应给承包商适当地延长工期，还应给予相应的费用补偿。3、加速施工的索赔。有时业主或工程师会发布加速施工指令（其原因应非承包商的任何责任和原因引起），会导致施工成本增加，引起索赔，此按FIDIC合同条款规定，可采取奖励方法解决施工的费用补偿，激励承包商克服困难，提前（或按时）完工。4、因非承包商的任何责任和原因引起施工临时中断和工效降低引起索赔。5、业主不正当地终止工程而引起索赔。6、业主风险和特殊风险引起索赔。7、物价上涨引起索赔。8、拖欠支付工程款引起索赔

2023-02-24

85人看过
合同条款
工程索赔报告的组成部分包括哪些内容？

(1)总论部分。包括以下具体内容：①序言；②索赔事项概述；③具体索赔要求：工期延长天数或索赔款额；④报告书编写及审核人员。(2)合同引证部分。索赔报告关键部分之一，是索赔成立的基础。一般包括以下内容：①概述索赔事项的处理过程；②发出索赔通知书的时间；③引证索赔要求的合同条款；④指明所附的证据资料。(3)索赔额计算部分。索赔报告书的主要部分，也是经济索赔报告的第3部分。索赔款计算的主要组成部分是：由于索赔事项引起的额外开支的人工费、材料费、设备费、工地管理费、总部管理费、投资利息、税收、利润等等。每一项费用开支，应附以相应的证据或单据。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔款的合理性有充分的有了解，这对索赔要求的迅速解决十分重要。(4)工期延长论证部分。工期索赔报告的第3部分。在索赔报告中论证工期的方法，主要有：①横道图表法②关键路线法③进度评估法等等。承包商在索赔报告中，应该对工期延

2023-06-26

95人看过
要约
建筑单位劳动合同要包括什么内容？

一、建筑单位劳动合同要包括什么内容?《劳动法》第十九条规定了劳动合同的法定形式是书面形式，其必备条款有7项：1、劳动合同期限。法律规定合同期限分为三种：有固定期限，如1年期限、3年期限等等均属这一种;无固定期限，合同期限没有具体时间约定，只约定终止合同的条件，无特殊情况，这种期限的合同应存续到劳动者到达退休年龄;以完成一定的工作为期限，例如：劳务公司外派一员工去另外一公司工作，两个公司签订了劳务合同，劳务公司与外派员工签订的劳动合同期限是以劳务合同的解除或终止而终止，这种合同期限就属于以完成一定工作为期限的种类。用人单位与劳动者在协商选择合同期限时，应根据双方的实际情况和需要来约定。2、工作内容。在这一必备条款中，双方可以约定工作数量、质量，劳动者的工作岗位等内容。在约定工作岗位时可以约定较宽泛的岗位概念，也可以另外签一个短期的岗位协议作为劳动合同的附件，还可以约定在何种条件下可以变更岗位

2023-04-29

488人看过
民事诉讼当事人
民事诉讼状伤害索赔应包括哪些内容

民事诉讼起诉状主要内容包括原告、被告基本情况、诉讼请求、事实和理由、署名和时间四项内容。(一)民事诉讼原告、被告基本情况1、自然人原告、被告是自然人的，应写明姓名、性别、出生年月日、民族、工作单位、户籍所在地或者经常居住地等基本情况。为便于联系，要求民事诉讼当事人提供联系地址和电话，民事诉讼原告应当填写法律文书送达地址确认书。个体工商户以营业执照上登记的业主为民事诉讼当事人。有字号的，应在民事起诉状中注明字号。营业执照登记的业主与实际经营者不一致的，以业主和实际经营者为共同诉讼当事人。劳动者与起有字号的个体工商户产生的劳动争议诉讼，以营业执照上登记的字号为民事诉讼当事人，但应同时注明该字号业主的自然情况。个人合伙组织以全体合伙人为共同诉讼人，有字号的，应在民事起诉诉状中注明字号。民事诉讼过程中，原告明知被告下落不明的，应当在诉状中注明该情况，并尽可能提供被告的信息以及原户籍地。民事诉讼原告

2023-04-16

395人看过

工程总承包
工程建筑项目的报建内容包括哪些?

建筑,项目,工程,敷设,投资,通称工程建筑项目是指各类房屋建筑、土木工程、设备安装、管道线路敷设、装饰装修等固定资产投资的新建、扩建、改建以及技改等建筑项目，通称为工程建筑项目。凡在我国境内投资兴建的工程建筑项目，都必须实行报建制度，接受当地建筑行政主管部门或其授权机构的监督管理。一、建筑企业申请资质都需要什么条件建筑业企业，是指从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装工程、装修工程的新建、扩建、改建活动的企业。建设部《建筑业企业资质管理规定》明确：建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、净资产、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等资质条件申请资质，经审查合格.取得相应等级的资质证书后，方可在其资质等级许可的范围内从事建筑活动。二、工程总承包监督和管理办法在征求意见稿由住房和城乡建设主管部门指导和监督工程总承包活动，由投资主管部门监督管理投资项目的审批、核准、备案基础上，进一步细化了

2023-06-26

129人看过
工伤保险
工伤保险的单位承担部分包括哪些内容？

1．医疗、康复和辅助器具费用：政策规定范围内的实报实销（工伤保险基金）2．伙食、交通、食宿费：市内住院伙食补助按本单位因公出差标准70％发给；转外住院的食宿、交通费按本单位因公出差标准报销（企业）3．工资、福利及护理费：停工留薪期内原工资福利不变，停工留薪期不超过12个月，特殊情况经鉴定后，延长期不超过12个月。生活不能自理的，护理费由单位负责（企业）代位权行使的费用由谁承担代位权行使的费用由债务人负担。原因如下：1、根据法律规定，代位权的行使范围以债权人的到期债权为限。债权人行使代位权的必要费用，由债务人负；2、债权人行使代位权的必要费用，由债务人负担。此处需要注意的是，条文中强调的是“必要费用”，也就是说债权人行使代位权超出必要费用范围而支付的其他费用，应当自行负担。这里的必要费用包括，律师代理费、差旅费等。另外，依照解释的规定，在债权人诉讼中，债权人胜诉的，诉讼费由次债务人承担，从实

2023-07-18

343人看过
计划生育
单位应付职工薪酬核算的内容包括哪些

应付职工薪酬的内容1.职工工资、奖金、津贴和补贴职工工资、奖金、津贴和补贴是指按国家统计局《关于职工工资总额组成的规定》，构成工资总额的计时工资、计件工资、加班加点工资和奖金、津贴、物价补贴等。按国家法律、法规和政策规定，企业在职工因病、工伤、产假、计划生育假、婚丧假、事假、探亲假、定期休假、停工学习等按计时工资的一定比例支付的工资，也属于职工工资范畴，应计入工资总额。2.职工福利费职工福利费是指企业为职工集体提供的福利，如职工伙食补贴、生活困难补助等。3.社会保险费社会保险费现在被称为五费。即医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费。以上五费，企业一般是按工资总额的一定比例计提，并向社会保险经办机构缴纳。此外，企业根据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理试行办法》等有关规定，向有关单位(企业年金基金账户管理人)缴纳的补充养老保险费和以商业保险形式提供给职工的各种保险

2023-04-27

175人看过
建筑工程索赔
建筑工程中索赔报告应包含哪些内容？

建筑工程索赔报告包含的内容有：1、总论部分，是索赔报告的开始部分；2、合同引证以及索赔额计算部分；3、期延长论证；证明中从论据到论题的推演。通过推理形式进行，论证必须遵守推理的规则；4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔的依据和证据提出索赔的依据主要有以下几方面：1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录，经认可的施工进度计划书，工程图纸及技术规范等。2、双方往来的信件及各种会议，会谈纪要。3、施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件（施工记录备忘录施工月报施工日志等）及工程照片。4、气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明。5、国家有关法律法令政策性文件。6、发包人或者工程师签认的签证。7、工程核算资料，财务报告，财务凭证等。8、各种验收报告和技术鉴定。9、工

2023-07-18

306人看过

行政处罚听证
建设行政处罚听证程序都包括哪些内容

建设行政处罚听证程序：1、在行政机关告知可要求听证权利后，受处罚的当事人如要求听证的，应当在行政机关告知可要求听证权利后的三天内向该行政机关提出。2、行政机关在收到受处罚的当事人的听证要求后，应当着手准备有关举行听证的事项。违法建设行政处罚程序立案阶段（一）、阶段概述违法建设的立案阶段是违法建设处罚程序的第一个阶段，执法部门在接到违法行为的线索以后，先要针对这些线索做一个甄别，如果符合立案的条件还要履行一个内部审批的手续，通常都是部门负责人签字同意。只有内部审批手续完成以后，这个案子才可以正式进入到查处的环节，才正式启动调查程序。一般立案线索来源于三个方面：第一是来源于城管执法部门在进行日常巡查、检查；第二是来源于相关群众的的投诉、举报；第三是来源于其他部门移送和上级部门交办等途径发现。（二）程序要点：1、限期立案：执法部门如果发现公民、法人或者其他组织有依法应当查处的违法行为，应当在两个

2023-07-24

87人看过
建筑工程安全
建设工程项目实施阶段策划的基本内容包括了哪些

项目实施的环境和条件的调查与分析;项目目标的分析和再论证;项目实施的组织策划;项国实施的管理策划;项目实施的合同策划;项目实施的经济策划;项目实施的技术策划;项目实施的风险策划等。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十六条建筑工程安全生产管理必须坚持安全第一、预防为主的方针，建立健全安全生产的责任制度和群防群治制度。第三十七条建筑工程设计应当符合按照国家规定制定的建筑安全规程和技术规范，保证工程的安全性能。第三十八条建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的安全技术措施;对专业性较强的工程项目，应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施。第三十九条建筑施工企业应当在施工现场采取维护安全、防范危险、预防火灾等措施;有条件的，应当对施工现场实行封闭管理。施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业应当采取安全防护措

2023-06-15

438人看过