装修公司逾期违约，该如何处理-法师兄

装修公司逾期违约，该如何处理

来源：法律编辑整理时间： 2024-08-10 10:24:37 66 人看过

针对装修公司因逾期导致违约行为的情况，应依据实际状况进行处置：

首先，若工程延期事件的罪魁祸首属于业主方面，而后在装修公司已竭力采取有效应对措施，遗憾的是问题仍旧无法得到妥善解决的情况下，那么在此情况下，装修公司并不需负担任何责任。

然而，如果工程延误的主要因素由业主方面所引发，并且装修公司对该问题听之任之的话，则此刻装修公司理当对由此产生的后果负责。

例如，倘若业主未能按时提供相关装修材料，而装修公司在发现问题后未做出积极的提醒行动，最终使得工期受到了严重的影响，诸如此类情况皆需要装修公司承担起继续执行合同义务、弥补过失或者赔偿相应经济损失等违约责任。

《民法典》第五百七十七条

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

法律综合知识
公司装修问题投诉如何处理

一、公司装修问题投诉如何处理解决装修纠纷的方式和流程，有协商和诉讼两种。协商的方式有多种多样，包括自行与装修公司协商、委托律师与装修公司协商；请求消费者协会调解；报警后由警察进行调处或者向辖区司法所申请调解，等等。诉讼有两种，分别是：根据与装修公司达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁、直接向人民法院提起诉讼。大家需要清楚，调解的方式虽然有多种，但是都没有法律约束力，必须双方协商一致，诉讼方式则可以强制执行。二、装修合同纠纷如何确定管辖法院发生装修合同纠纷的管辖规定是：由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖。若合同双方对管辖法院另有约定的，只要不违反级别管辖，应当按照约定办理。且约定管辖应当在合同履行地、合同签订地、原告住所地、标的物所在地等范围内。三、装修合同纠纷诉讼时效是多久装修合同纠纷的诉讼时效一般是三年，法律另有规定的，从其规定。诉讼时效自当事人知道或者应当知道权利受到侵害之日起计算。《中

2023-08-13

108人看过
法律综合知识
装修公司超期未约定违约金合法吗

一、装修公司超期未约定违约金合法吗如若发现装修工程公司未能按照预定的时间表完成施工任务，导致工期延误，您有权依法追究该公司的违约责任。在此情况下，倘若双方具备协商解决问题的意愿并能够达成共识的话，便可自主选择商议解决途径。然而，若协商无果，您亦可选择向当地人民法院提起诉讼，或者向相关的仲裁机构提交仲裁申请。另外，若在签署合同时并未明确规定工期延误的责任归属，且双方均无法达成妥协，那么您还可以向消费者协会或装饰行业协会进行投诉。根据我国法律法规，当合同一方未能履行其合同义务或者履行义务时存在瑕疵，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、装修公司逾期违约怎么处理若是因业主的独自行事引发装修项目的延误，同时即便装修公司采取了积极的应对措

2024-07-22

89人看过
仲裁机构
装修合同签了装修公司违约怎么办?

装修合同签了装修公司违约可以要求装修公司承担违约责任，违约责任的承担方式有以下几种：1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济补偿。3、继续履行继续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行合同债务。4、其他补救措施质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。相关法律的规定：《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、违约金比例怎么确定违约金比例可以由房屋买卖双方协商后确定，协商不一致的情形可以起诉。相关法律规定：1、《民法典》第五百八十

2023-06-19

433人看过
继续履行
装修公司超期违约尾款要给吗

装修公司拖延工期，是否需要给后期的尾款，要看合同是否有约定。合同有约定的，那么按照约定来处理。如果合同双方在内容中约定好，因施工方原因造成延期的，每延期一天则扣除多少钱的，就可以按照约定将扣除尾款，直至全部扣完。合同中无约定的，可以请求支付违约金，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、单方终止合同违约责任如何定性处理单方终止合同的违约责任的方式是：1、合同有约定的，按其约定处理；2、未约定的，另一方当事人可请求违约的当事人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。根据2021年实施的《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、签订合同后违约责任内容有什么签订合同后违约责任主要有违约金、继续履行、采取补救措施、赔偿损

2023-04-10

115人看过

法律综合知识
怎样起诉装修公司违约

一、怎样起诉装修公司违约如果合同中约定了仲裁条款，且该仲裁条款有效的，则装修公司违约应当提交约定的仲裁委员会仲裁；即使起诉也不会被法院受理。如果说没有约定仲裁，但是约定了管辖法院，且约定管辖有效，则应当向约定的管辖法院起诉。起诉应当提交起诉状以及相关证据材料。起诉状需要载明原被告双方的身份信息、诉讼请求以及事实理由。二、装修贷款如何申请（一）如果有住房公积金可以申请公积金贷款。借款人申请贷款时，应准备以下资料：1、借款人及配偶身份证明（身份证、户口簿、结婚证或离婚证、法院判决书、裁定书，单位出具的未婚或离婚未再婚证明等）；2、稳定的经济收入证明材料（单位工资收入证明等）；3、缴存住房公积金的证明；4、与售房单位签订的购房合同、协议（自建住房的需要提供土地、规划部门的批件）；5、本人及配偶共同填写好的借款申请审批表；6、要有不低于总房价20％的房款（首付款）收据（购买私产房，建造、大修自住住

2023-06-04

159人看过
法律综合知识
装修违约，应如何索赔

若在双方所签署的合约条款中已经明确规定了违约金的事宜，应严格依照约定支付相应金额的违约金；然而，当规定的违约金低于受害方实际损失时，人民法院或仲裁机关有权依据相关法律法规及当事人的请求进行适度调整以提高赔偿标准；另一方面，若规定的违约金超过了受害方实际损失太多，人民法院或仲裁机关亦可依据相关法律法规及当事人的请求进行适宜程度的减轻处理。倘若双方未能在合约中提前约定违约金相关事宜，则需依照实际给受害方带来的损失来承担相应的违约责任。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债

2024-08-17

145人看过
法人
装修公司法人跑路后续事宜该如何处理

召开全体股东大会，并作出变更法人代表、印章及其他的变更请求，同时指定新的法人代表，做好及相关文件，经全体股东签字后，与股东会作出此决定的30日内，向原公司登记机关，提出上述变更请求。在发生矛盾纠纷时，公司的法人代表是企业法人的法定代表人,代表法人从事民事活动,成为法人代表后,其自然人格即被法人吸收,其以法人代表的身份进行的民事行为所承担的责任都由法人承担。但行使与法人代表身份无关的民事行为而承担的责任由自己承担，法人代表行使代表权违法法律法规存在过错的，承担相应的责任。一、我国第四十五条规定了六种情况：(1)超出登记机关核准登记经营范围从事非法经营活动的;(2)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的;(3)、隐匿财产逃避债务的;(4)解散、被撤销、被宣告破产后，擅自处理财产的;(5)变更、终止时不及时早请办理登记和公告，使利害关系人遭受重大损失的;(6)从事法律禁止的其他活动，损害国

2023-06-02

400人看过
法律综合知识
建行装修贷信用卡逾期如何处理

一、建行装修贷信用卡逾期如何处理如果信用卡逾期了，有以下处理办法：1．持卡人要及时把欠款还请，主动和银行客服联系，说明情况，保持信用卡账户状态正常；2．持卡人不要因为逾期而去注销银行卡，因为这样反而会失去修复信用的机会，逾期以后，持卡人要继续正常使用逾期的信用卡，多进行消费，按时进行还款，用新的还款记录替代逾期记录；3．持卡人逾期以后千万不要失联，失联会让银行认为持卡人恶意透支以及欠款，银行可能会因此起诉持卡人。二、信用卡逾期的诉讼时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决

2023-08-10

478人看过

继续履行
装修公司逾期没有给延期该怎么办

装修公司延期装修，当事人可以依照合同主张违约责任。根据《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。第五百七十九条规定，当事人一方未支付价款、报酬、租金、利息，或者不履行其他金钱债务的，对方可以请求其支付。如何开装修公司一、如何开装修公司1、开装修公司有九个流程，分别是：（1）核名；（2）租房；（3）编写公司章程；（4）刻私章；（5）到会计师事务所领银行询征函；（6）去银行开立公司验资户；（7）办理验资报告；（8）注册公司；（9）办理税务登记。领取执照后，15日内到当地税务局申请领取税务登记证，即可开始营业。2、法律依据：《中华人民共和国公司法》第六条设立公司，应当依法向公司登记机

2023-07-25

311人看过
房屋装修
房屋装修如何委托装修公司

1.洽谈用户提出的要求最好事先与全家人详细讨论后，尽量一次告诉装修公司。装修公司会仔细聆听用户意见，并做记录。如果事后装修公司发觉有不清楚的地方，会与用户联络直到全部明了为止。2.设计装修公司收到用户的平面图之后，会由设计师或技术人员亲自到实地测量及观察现场环境，研究用户的要求是否可行及获取现场设计灵感。装修公司会初步选出一些材料样品，及粗略估价，向用户介绍，如果用户表示同意，设计师会进一步提供准备采用的家具设备资料，以便配合设计。装修公司最后提供的图纸和报价单，要能表示出每个项目的尺寸、做法、用料(包括牌子、型号)、价钱。不能笼统的一句“厨房组合柜一套”等等。如果有些组合柜是由许多小组合柜组成的，用户应清楚这些小组合柜的型号、尺寸、有什么配件。用户收到工程图和报价单，一定要仔细阅读，要留意你所要求的装修项目，装修公司是否已全部提供，比如有没有漏掉窗帘等等。往往许多用户所关心的只是最后一个

2023-06-15

207人看过
法律综合知识
装修被诈骗后该如何处理

被电信诈骗后，受害人应该立即报警。通过电信诈骗财物的行为既可能是违反治安管理行为，也可能涉嫌刑事犯罪，但都属于公安机关管辖范围。如果诈骗财物行为尚未构成犯罪的，可以对行为人进行行政处罚；如果诈骗财物行为涉嫌犯罪的，应进行立案追诉。《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款；情节较重的，处十日以上十五日以下拘留，可以并处一千元以下罚款。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

2024-05-10

98人看过
继续履行
装修公司未按约定完成装修，我该怎么办？

装修公司未按合同要求施工，是属于违法的行为，造成业主损失的，业主可以要求装修公司赔偿，装修公司不赔偿的，可以起诉装修公司。装修公司未按照合同约定的期限完工，应当按照双方当事人签订合同的违约条款承担违约责任，如果有约定的，从其约定。约定的违约金若低于实际造成损失的，业主可以要求予以增加。约定的违约金若过分高于造成实际损失的，装修公司可以要求适当予以减少。装饰公司迟延履行约定造成未按照约定期限完工的，在支付违约金后，还应当按照合同约定的继续将装修工程完工。装修公司不履行合同怎么办如果合同签订生效后，在履行期届满以前，一方明示不履行合同或者以行为表明不履行合同的，为预期违约，当事人可以解除合同。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满之前要求其承担违约责任。所以，对于预期违约，你可以解除合同并要求对方承担违约责任。如果是合同签订生效后，一方当事人在履行期届满

2023-07-20

429人看过

法律综合知识
装修公司延误工期如何办

一、装修公司延误工期如何办1．及时与装修公司沟通：首先，可以及时与装修公司负责人或项目经理沟通，了解工期延误的原因和计划，并要求他们尽快采取补救措施。2．了解合同条款：在沟通之前，应该仔细查看合同条款，了解其中关于工期延误的约定和违约责任。这有助于在谈判中更有条理地表达自己的诉求。3．提出合理的索赔要求：如果装修公司没有按照合同约定按时完成工作，造成工期延误，可以根据合同条款提出合理的索赔要求。这可能包括要求装修公司支付违约金、赔偿损失等。4．保留相关证据：在提出索赔要求之前，应该保留相关证据，如工期延误的证据、合同条款的证据等。这些证据可以帮助支持自己的索赔要求。5．寻求法律援助：如果与装修公司协商不成，可以寻求法律援助。可以咨询律师或法律援助机构，了解自己的权利和法律途径，并采取法律手段解决问题。二、装修公司延误工期怎么赔偿装修公司延误工期的赔偿必须依照当初双方签订的条款履行赔偿或因违

2024-03-16

101人看过
仲裁机构
装修公司逾期赔付方案

1、业主和装修公司双方可先相互协商，寻找妥善的方法得以解决，问题发生了要与装修公司积极协商解决2、业主和装修公司协商达成一致后，要签定合同工期延期补充协议书，明确利和义务，工期和赔偿金额要以文字形式落实，双方签字认可3、如果双方能协商，则按自愿协商，如果无法协商，可到法院起诉或到仲裁机构仲裁，并要求装修延期的赔偿4、法院起诉时你需要向法院提供装修合同书，付款收据和你所遭受损失的证据。选择装修公司注意事项选择装修公司注意事项来源：作者：时间：2010／12／04乔迁新居或居家翻新，总要和装修公司打交道，这就需要掌握一些特殊的技巧，否则花钱买烦恼，得不偿失，以下是一些基本方法帮助您减少风险，选择一家满意的装修公司：1．定装饰公司的资历首先，装饰公司最好有进行装饰工程施工的资格。这类公司通常收费高，但从人员到乔迁新居或居家翻新，总要和装修公司打交道，这就需要掌握一些特殊的技巧，否则花钱买烦恼，得

2023-07-16

65人看过