引起不可抗力的原因-法师兄

引起不可抗力的原因

来源：互联网时间： 2023-03-27 17:01:26 446 人看过

（一）是自然原因，如洪水、暴风、地震、干旱、暴风雪等人类无法控制的大自然力量所引起的灾害事故；

（二）是社会原因，如战争、罢工、骚乱；

（三）政府行为，如政府禁止令、征收、征用等引起的。其中，政府行政机关在购房合同履行期间内制定新的行政法规、规章、行政命令以及政策性文件等规范性文件，例如市政规划、抢险抗灾需要等。对于这类政府行为，在其效力范围内，任何有关单位和个人都必须无条件执行，不可抗拒。

而在建设部颁布的合同示范文本中，对不可抗力仅是概括性的表述，并没有明确的界定，因此，我们在合同或补充协议当中，应当更加详尽的明确不可抗力的范围。但应注意以下问题：

1、合同中是否约定不可抗力条款；

2、不可抗力条款是法定免责条款，约定不可抗力条款如小于法定范围，当事人仍可援用法律规定主张免责；如大于法定范围，超出部分应视为另外成立了免责条款；

3、不可抗力作为免责条款具有强制性，当事人不得约定将不可抗力排除在免责事由之外

一、如何认定是否属于不可抗力

在情况发生时大家需要从以下几个方面加以认定：

（一）不可预见性，不可抗力的事件必须是有关当事人在订立合同时，对这个事件是否会发生是不可能预见到的；

（二）不可避免性，即客观上并不能阻止这一意外情况的发生；

（三）不可克服性，当事人对于意外发生的某一个事件所造成的损失不能克服；

（四）履行期间性，必须在合同的履行期间内发生的。

二、不可抗力发生风险承担的原则是什么？

不可抗力发生风险承担的原则是：

（一）工程本身的损害由业主方承担；

（二）人员伤亡由其所在方负责，并承担相应费用；

（三）施工方的机械设备损坏及停工损失，由施工方承担；

（四）工程所需清理修复费用，由业主方承担；

（五）延误的工期顺延。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
智力缺损是什么原因引起的

一、智力缺损是什么原因引起的智力缺陷主要还是表现在智力发育迟缓、智力低下、言语功能障碍、肢体活动功能受到影响等方面，这些主要表现在新生儿期，主要与孕期的营养不足，孕期口服药物，孕期出现妊娠期高血压、妊娠期糖尿病、难产、胎位不正等原因造成出生时胎儿缺血、缺氧有直接的关系。当然，遗传、放射性和化学性环境、药物感染、外伤等，也可以影响孩子的智力发育。疾病重在预防，所以一定要在孕期注意预防，做到早预防、早诊断、早治疗。发现有智力缺陷立即给予孩子加强特殊教育及训练等康复治疗，尽量减轻智力障碍带来的伤害，努力提高孩子的生活质量。二、智商有问题怎么治疗无论你处在什么年龄，都可以改善智力，提高智商。可以通过饮食进行最大程度上调节。能激发创造力的食品：生姜中含有姜辣素和挥发油，能够使人体内血液得到稀释，流动更加畅通，从而向大脑提供更多的营养物质和氧气，有助于激发人的想象力和创造力。能提高分析能力的食物：花生

2023-06-04

384人看过
误工费
不可抗力事件引起的误工费怎么算的？

收入状况对应的计算公式：有固定收入的：误工费=误工收入(天/月/年)*误工时间注：对有固定收入的，应当按照其实际减少的损失计算误工费损失赔偿。至于受害人是否能够负担得起，则是执行的问题。无固定收入的：1、受害人能证明其最近三年的平均收入状况的：误工费=误工时间(天)*最近三年的平均收入水平(天/元)注：收入状况的证明包括纳税凭证、单位出具的证明等。2、受害人不能证明其最近三年的平均收入状况的(定型化标准)：误工费=误工时间(天)*相通、相近行业的上一年职工平均工资(天/元)注：“相通相近行业”判断标准：①产业分类标准；②同一产业内的社会评价标准。③以省、自治区、直辖市为判断标准(区别于民诉法上“受诉法院所在地”)。实践中一般以(每年5月份左右)各省、自治区、直辖市高级法院会对本辖区相关数据作出的统计(引用统计部门)为依据，以江西为例，如《江西省人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释中赔偿项

2023-03-28

498人看过
不可抗力
一起货损案引发的不可抗力免责争议

2000年8月27日，河北唐山某海运公司(简称A海运公司)所属金成山轮，在辽宁营口鲅鱼圈港装载1.41万吨玉米驶往目的地海口港，收货人是海南某粮油贸易公司(简称B贸易公司)。驶抵江苏连云港近海的金成山轮，于29日10时40分收到上海气象台发布的第12号台风信息，船长推断该轮以平均9.2节的航速，可赶在台风之前，于30日14时左右到达浙江舟山群岛北部的绿华山锚地躲避台风，因此决定继续向南航行。航行中的金成山轮，于29日22时40分收到上海气象台发布的气象信息：第12号台风中心已经到达琉球群岛南部一带，移动方向已从29日12时起由西北转向西北偏北，移动速度为9节。船长判断，该轮仍可于30日16时左右驶抵绿华山锚地，而那时台风中心会远在100海里之外，逐令该轮继续向南航行。但是，第12号台风中心的移动速度从30日早晨起，在很短的时间里突然增加到16节。因此，该轮航行受阻，当晚20时左右驶抵长江口

2023-06-08

80人看过
不可抗力
不可抗力原因造成停工能索赔吗？

不可抗力原因造成的停工可以索赔。不可抗力因素造成停工属于业主责任可以索赔工期，但是费用不能索赔。根据相关规定，当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任；因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。一、不可抗力因素合同怎么写不可抗力因素合同上应当写明出具的证明文件的时间以及方式；发生不可抗力之后责任的承担；不可抗力的具体情形；不可抗力事件发生后通知对方的期限等。根据相关法律规定，因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。二、合同不能履行可解除吗合同不能履行可以解除合同。如果是因为一方过错原因造成合同不能履行的，由过错方承担合同不能履行的违约责任或赔偿责任；如果是因为不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任。当事人迟延履行

2023-03-09

92人看过

承诺
引起两个户口的原因

这段内容讲述了户口迁移和重复户口的问题。如果户口发生了多次迁移且迁入手续规范完整,应按照户口登记时间的先后顺序注销其后登记的重复户口。对于长期居住且无法查证原因的重复户口,在经过认真调查的基础上,群众可以提出申请,保留其中一个户口,并注销另一个未发现有违法行为的户口,前提是群众承诺不再申请更正出生日期和姓名。1.如果户口发生了多次迁移,并且迁入手续都规范完整,那么应该按照户口登记时间的先后顺序,注销其后登记的重复户口。2.如果属于长期居住且无法查证原因的重复户口,在经过认真调查的基础上,群众可以提出申请,保留其中一个户口,并注销另一个未发现有违法行为的户口,前提是群众承诺不再申请更正出生日期和姓名。1. 户口迁移与注销：规范与便捷户口迁移与注销是中华人民共和国居民身份管理法中的一项重要内容。根据该法规定，户口的迁移和注销应当规范和便捷。首先，户口迁移应当遵循“先申请，后办理”的原则，即在申

2023-08-18

343人看过
酒驾
引起酒驾事件的原因

酒驾发生的原因如下：1、酒驾的违法成本过低，不能形成足够的威慑；2、酒驾者蔑视交通法规；3、公安交通管理部门的执法工作存在的缺陷，造成监管不力。酒驾行为的危险性在于酒精对人的正常生理功能会产生严重的影响，使驾驶人动作不协调、判断力下降、严重威胁行车安全，一旦发生交通事故，造成的影响也更恶劣。酒驾造成事故多发的原因：1．饮酒后驾车，因酒精麻痹作用，行动笨拙，反应迟钝，操作能力降低，往往不能很好地操纵车辆。2．饮酒后注意力分散，判断能力降低。酒后的人对光、声的反应的时间延长，从而无法正确判断安全间距与行车速度，不能准确接收和处理路面上的交通信息。3．饮酒后会使人的视野减小，视像不稳，色觉功能下降，导致不能发现和领会交通信号、交通标志标线，对处于视野边缘的危险隐患难以发现。4．喝酒的人，大都觉得少喝点，或者自我感觉良好就没事，其实不然。喝酒后，在酒精刺激下，感情易冲动，胆量增大，过高估计自己，具

2023-07-10

176人看过
不可抗力
什么是不可抗力？因不可抗力违约怎么办？

不可抗力指当事人订立合同时不可预见，它的发生不可避免，人力对其不可克服的自然灾害、战争等客观情况。不可抗力造成违约的，违约方没有过错，因此通常是免责的，但法律规定因不可抗力造成的违约也要承担责任的，违约方也要承担无过错的违约责任。例如，民用航空法第一百二十四条规定，因发生在民用航空器上或者在旅客上、下民用航空器过程中的事件，造成旅客人身伤亡的，承运人应当承担责任；但是，旅客的人身伤亡完全是由于旅客本人的健康状况造成的，承运人不承担责任。该事件包括因承运人过错而发生的事故，也含与承运人无关不可抗力，只要造成了旅客人身伤亡，承运人即使无过错，也要承担违约的民事责任。不可抗力与情事变更、意外事件不同，不可抗力虽然也可以引起合同的变更或者解除，但不可抗力以免除当事人的责任为己任，对不可抗力造成不能履行合同的损害，原则上实行免责原则，而情事变更、意外事件是以危险公平分担为目的，二者的法律后果不同。当

2023-06-08

72人看过
不可抗力
因为疫情影响的合同能否以不可抗力原因解除？

若疫情及其防控措施仅导致合同履行发生了一般的困难，比如受疫情影响，不能按期发货、生产成本增加等，合同双方应当重新协商，通过采取延迟发货期限、增加价款等方法使得合同继续得到履行。受疫情影响一方可与合同相对方进行协商，通过变更合同履行期限、履行方式等内容的方式来减少履行合同带来的损失，以疫情导致合同履行困难或以不可抗力为由要求解除合同的，不予支持。若疫情及其防控措施直接导致合同不能履行、合同的目的不能实现，依法适用不可抗力的规定，当事人可以解除合同。律师补充：不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。当前，新冠肺炎疫情反复，对商事活动的方方面面均影响重大，新冠肺炎疫情防控措施作为不可抗力，并非

2023-05-07

158人看过

不可抗力
不可抗力的概念是什么，不可抗力因素包括什么

一、不可抗力的概念是什么不可抗力的概念是不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不能预见是指当事人对某一事件是否会发生是不可能预见到的。不能避免是指当事人客观上不能阻止这一意外情况的发生。不能克服是指当事人对于意外发生的客观情况所造成的后果不能排除。而客观情况，是指当事人不可抗拒的外来力量，如地震、水灾等。二、不可抗力因素包括什么不可抗力因素包括：1.自然灾害、如台风、地震、洪水、冰雹；2.政府行为，如征收、征用；3.社会异常事件，如罢工、骚乱。三、不可抗力条款的表现形式不可抗力条款的表现形式有：1.概括式。即在合同中不具体规定不可抗力事故的种类，只用笼统的规定。如"由于公认的不可抗力原因而不能履行合同规定的一方可不负有责任"。由于规定太笼统，一般不宜采用。2.列举式。即合同中列举交易双方认为可以作为不可抗力事故的类型。“战争、洪水、地震等”。由于规定过死，一旦发生超出列举范围的不抗力事故

2023-06-07

329人看过
借款
引起房地产泡沫的原因

房地产作为泡沫经济的载体，本身并不是虚拟资产，而是实物资产。但是，与虚拟经济膨胀的原因相同，房地产泡沫的产生同样是由于出于投机目的的虚假需求的膨胀，所不同的是，由于房地产价值量大，这种投机需求的实现必须借助银行等金融系统的支持。一般来说，房地产泡沫的成因，主要有三个方面。土地稀缺首先，土地的有限性和稀缺性是房地产泡沫产生的基础。房地产与人们和企事业单位的切身利益息息相关。居者有其屋是一个社会最基本的福利要求，人们对居住条件的要求是没有穷尽的;而与企事业发展相关的生产条件和办公条件的改善也直接与房地产密切相关。由于土地的有限性，从而使人们对房地产价格的上涨历来就存在着很乐观的预期。当经济发展处于上升时期，国家的投资重点集中在基础建设和房屋建设中，这样就使得土地资源的供给十分有限，由此造成许多非房地产企业和私人投资者大量投资于房地产，以期获取价格上涨的好处，房地产交易十分火爆。加上人们对经济前

2023-05-01

367人看过
不可抗力
因不可抗力灭失的如何处理，不可抗力的范围有哪些

一、因不可抗力灭失的如何处理标的物因不可抗力灭失损失的处理方式为，无过错方不承担损害赔偿责任；但需要提出证明，否则承担损害赔偿责任。逾期未提货，标的物因不可抗力灭失，逾期未提货的一方应当承担逾期的违约责任，不可抗力造成的损失，如果合同有规定的依合同规定办。合同没有规定的，协商解决，协商不成，任何一方都可以向人民提讼。二、不可抗力的范围有哪些不可抗力的范围：1．自然灾害包括地震、洪水、海啸、火灾等，因自然灾害导致合同不能履行的，应使当事人被免除合同责任。2．政府行为它是指当事人的合同订立以后，政府当局颁布新的法律、政策、行政措施而致使合同不能履行。当然，对政府行为的外延必须作限制性解释，所谓政府，仅指那些具有行政规章制定权、实施权的政府部门，如国务院、国务院各部委、省政府、市政府等，而不包括各级政府下设的局、处、科、室进行日常工作颁发的文件。3．社会异常事件主要是指一些偶发的事件阻碍合同的履

2023-02-09

251人看过
探望权
探望权引起的纠纷原因

造成探视权纠纷的原因如以下几点：1、误解：一些与子女同居的一方错误地认为，由于法院判决子女属于自己，子女属于自己，与对方无关；2、报复心理：与子女同居的父母一方故意甚至强行阻止对方因报复和困难而探视子女；3、赡养费支付不到位：一些不与子女同居的父母因经济困难或其他原因暂时无法支付或不愿支付赡养费；4、不良教育：一些未成年子女在父母一方的不良教育下对另一方有错误的理解，导致他们不愿意在情感上接受另一方；5、滥用探视权：一些不与子女同居的一方利用频繁与子女见面的机会干扰对方的正常生活。探望权执行难的原因第一，执行标的模糊。其他民事案件的执行有明确的执行标的，要么是金钱、物，要么是具有某一物质性结果的一定的行为，如加工、修缮；而探望权纠纷案件的执行内容是探望权及其行使方式，具有抽象性，因而没有明确的执行标的。第二，是缺乏法定的执行措施。既然是执行，就应有一定的执行措施。而现有的民诉法规定的各种措

2023-07-05

457人看过

不可抗力
不可抗力的赔偿有哪些,不可抗力的主要因素有哪些

一、不可抗力的赔偿有哪些因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。(1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；(2)发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；(3)承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；(4)停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；(5)工程所需清理、修复费用，由发包人承担。《中华人民共和国民法典》第一百八十条【不可抗力】因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。第八百零四条

2023-06-17

92人看过
不可抗力
用到预防不可抗力引起的合同迟延怎么处理

不可抗力导致合同迟延履行的处理方式是一般可以根据不可抗力的影响，部分或者全部免除迟延履行人的违约责任。具体的责任承担由当事人协商确定或者法院判决确定。一、解除合同需要满足什么条件（一）因不可抗力致使不能实现合同目的。但不是有不可抗力就可以解除合同，而必须是由于不可抗力导致合同目的不能实现才能解除合同。（二）与主要债务履行相关又可分为两种情况：1.预期违约指在履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务。2.迟延履行指当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行。（三）不能实现合同目的。指当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。（四）不定期合同。不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通知对方。（五）在不归属双方过错的情况下，因情势变更致使继续履行合同有失公平的，当事人也可以提出解除合同，只是此时当事人并不当然拥有解

2023-06-24

126人看过