承包人在建设期间的索赔指南-法师兄

承包人在建设期间的索赔指南

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-06 14:42:57 191 人看过

承包人有权依法索赔的施工赔偿包括：发包人未按约定提供施工场地、施工条件所造成的损失赔偿；工程设计变更导致工期延长的损失赔偿；发包人未按约定供应材料、设备造成的损失赔偿以及发包人工作失误造成的损失赔偿等。

施工合同承包人承担什么违约责任

（一）在施工过程中，施工人应当按照设计文件和施工规范进行施工，不得偷工减料、粗制滥造，不得擅自修改工程设计，否则施工人对施工质量应承担瑕疵履行违约责任；施工人不得延误工期，否则将承担迟延履行违约责任。（二）因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

《民法典》第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《民法典》第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《民法典》第八百零五条

因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多迟延履行相关文章

直系亲属
工伤索赔指南：索赔常识

遭遇工伤后，在索赔的过程中，会遇到诸多问题。对于一些常见的工伤索赔常识进行指导，让工伤受害者可依法维护自身工伤赔偿金。一、职工可自己申请工伤认定职工发生工伤事故后，用人单位应当在伤害事故发生之日起30日内向劳动保障部门提出申请，申请将该事故认定为工伤。但实践中，大多数的企业在职工受伤后，总是找各种理由推脱，拒绝提出申请。任凭你怎么求情，就是不予理睬。在这种情况下，职工可以自己申请工伤认定。《工伤保险条例》第17条规定，用人单位在30日内没有提出申请的，职工本人或直系亲属有权直接向劳动保障部门提出工伤认定申请，提出申请的期限为自事故发生之日1年。所以发生工伤后，用人单位拒绝承担责任的，职工方就可直接提出工伤认定申请，千万不要被企业的说法所忽悠。二、未参加工伤保险，企业照样承担赔偿责任工伤总是和保险联系在一起，依据相关法律规定，用人单位必须参加工伤保险，这样在职工发生工伤后，就可以直接向经办机

2023-06-08

314人看过
单方解除合同
承包人个人在建设工程中的合同义务

承包人在建设工程中施工合同的主要义务是：（1）承包人应当按照合同约定的日期进行施工；（2）承包人应当接受发包人的监督；（3）承包人应当确保建设工程质量达到发包人的要求；（4）承包人应当就其导致的损失承担相应的赔偿责任。一、发包人承包人可以单方解除合同的情形有哪些发包人解除施工合同的情况包括：1.承包人明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；2.承包人在合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；3.已经完成的建设工程质量不合格，承包人并拒绝修复；4.承包人将承包的建设工程非法转包、违法分包。二、工程竣工验收不合格怎么处理建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：(一)修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成

2023-04-07

183人看过
工程承包资质
建筑工程承包资质标准指南

建筑工程承包资质标准是：特级资质标准是，企业注册资本金超过三亿元，并且企业净资产超过三点六亿元，或者是企业近三年年平均工程结算收入超过十五亿元。特级资质满足上述要求的同时还要满足以及资质标准，比如建造过二十五层以上的房屋建筑工程，或者建造过高度超过一百米的建筑物等。古建筑工程承包资质要求有哪些承包古建筑工程的资质要求是：1、有法人资格，和相关的资质证书；2、有与开展对外承包工程相适应的资金和专业技术人员；3、有与开展对外承包工程相适应的安全防范能力；4、最近2年内没有发生重大工程质量问题和较大事故以上的生产安全事故。《建筑业企业资质管理规定》第五条建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资质、施工劳务资质三个序列。施工总承包资质、专业承包资质按照工程性质和技术特点分别划分为若干资质类别，各资质类别按照规定的条件划分为若干资质等级。施工劳务资质不分类别与等级。

2023-07-01

130人看过
保险公司
物流运输中的时间损失索赔指南

用户对快递服务质量不满意时，可以向经营快递业务的企业投诉，企业应在7日内处理并告知用户。对于保价的快件，延误时应按照约定保价规则确定赔偿责任；对于未保价的快件，则需依照民事法律的规定确定赔偿责任。您可以向经营快递业务的企业提出投诉，并寻求赔偿。根据相关法律规定，用户对快递服务质量不满意的，可以向经营快递业务的企业投诉，经营快递业务的企业应当自接到投诉之日起7日内予以处理并告知用户。快件延误的，对保价的快件，应当按照经营快递业务的企业与寄件人约定的保价规则确定赔偿责任；对未保价的快件，依照民事法律的有关规定确定赔偿责任。快递服务投诉及赔偿根据我国《消费者权益保护法》和《快递服务管理办法》的相关规定，快递服务提供者应当提供符合合同约定的服务，确保快递安全、及时交付。如果快递服务提供者未履行合同约定的义务，导致消费者受到损失，消费者可以向快递服务提供者要求赔偿。如果消费者在快

2023-09-12

297人看过

损害赔偿
人身损害赔偿案件索赔指南

一、常见的故意或过失致人伤害受害人无过失时，由侵权人承担全部责任，受害人有过失时，按照双方过失大小承担相应责任。二、交通事故交通事故案件中，机动车之间和机动车与非机动车驾驶人、行人之间发生交通事故，承担责任的方式不完全一样，具体根据《道路交通安全法》规定进行。三、共同侵权二人以上共同故意或共同过失致人损害，或者虽无共同故意、共同过失，但其侵害行为直接结合发生同一损害后果的，须承担连带责任。如果二人以上没有共同故意、共同过失，但其分别实施的数个行为间接结合发生同一损害后果的，根据过失大小或原因力比例各自承担相应赔偿责任。四、共同危险行为二人以上共同实施危及他人人身安全的行为并造成损害后果，不能确定实际侵权人的，承担连带责任。如果能证明损害后果不是由其行为造成的，可以不承担责任。五、餐饮、学校等有关组织的补偿赔偿责任从事住宿、餐饮、娱乐等经营活动或者其他社会活动的自然人、法人、其他组织，以及对

2023-05-02

318人看过
施工合同纠纷
建设工程施工合同纠纷承包人如何索赔、收集证据

如何索赔和收集证据是建设工程承包人面对的重要问题，现将自己的经验成果和大家分享：一、可以向对方提起索赔的项目1、业主拖延交付合格的施工现场2、业主拖延交付图纸3、业主或工程师拖延审批图纸、施工方案、计划等4、业主拖延支付预付款或工程款5、业主指定的分包商违约或延误6、业主未能及时提供合同规定的材料或设备7、业主拖延关键线路上工序的验收时间，造成承包商下道工序施工延误8、业主或工程师发布指令延误，或发布的指令打乱了承包商的施工计划9、业主提供的设计数据或工程数据错误10、业主原因暂停施工导致的延误11、业主设计变更或要求修改图纸，导致工程量增加12、业主对工程质量的要求超出原合同的约定13、业主要求增加额外工程14、业主的其他变更指令导致工期延长等15、人力不可抗拒的自然灾害导致的延误16、特殊风险如战争、叛乱、革命、核装置污染等造成的延误17、不利的施工条件或外界障阻引起的延误等二、根据上

2023-06-15

318人看过
合同履行地
建设工程合同是指承包人进行工程的勘察

一、建设工程合同是指承包人进行工程的勘察建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的协议。依照施工合同，施工单位应完成建设单位交给的施工任务，建设单位应按照规定提供必要条件并支付工程价款。建设工程施工合同是承包人进行工程建设施工，发包人支付价款的合同，是建设工程的主要合同，同时也是工程建设质量控制、进度控制、投资控制的主要依据。施工合同的当事人是发包方和承包方，双方是平等的民事主体。二、施工合同范本甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿实业发展有限公司乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建筑工程公司甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：一、工程造价1．土建工程造价按二类工程取费，总价下浮＿＿＿＿＿＿％后为甲乙双方土建工程结算造价。2．安装工程造价按三类工程取费，总价下浮＿＿＿＿＿＿％后为甲乙双方安装工程结算造价。

2023-04-23

462人看过
工程承包
建设工程承包人处理施工索赔时要注意什么问题

1、提高承包人合同管理人员的合同管理意识和索赔意识。承包人的合同管理人员只有具备了索赔意识，才能在工程施工过程中注意对有关索赔资料进行收集和整理。2、承包人应对施工合同的所有文件了如指掌。发包人的招标文件、承包人的投标文件、中标通知书、施工合同及补充协议、规范、图纸以及标价的工程量表等资料，承包人都应相当熟悉。承包人应该清楚哪些工程内容是合同中约定的，哪些又是在施工过程中变更和增加的，尤其是对合同变更和增加的内容承包人更应该引起注意。3、施工中注意对有关资料的收集和整理。工程索赔工作处理的好坏归根到底取决于承包人对索赔资料的收集和整理工作是否做得扎实。因此，承包人注意对有关资料的收集和整理应该是索赔工作的重中之重。FIDIC《施工合同条件》中列举的施工过程中发包人及监理工程师的各种指令、来往公文函件、各种会议记录、施工现场记录、工程财务记录以及施工气象记录等资料都可能成为承包人提出索赔时的

2023-03-03

272人看过

法律综合知识
建设工程索赔与反索赔的区别

一、建设工程索赔与反索赔的区别（一）两者区别1、发包人违反合同给承包人造成时间、费用的损失；2、因工程变更造成的时间、费用损失；3、由于监理工程师对合同文件的歧义解释、技术资料不确切，或由于不可抗力导致施工条件的改变，造成了时间、费用的增加；4、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加；5、发包人延误支付期限造成承包人的损失；6、合同规定以外的项目进行检验，且检验合格，或非承包人的原因导致项目缺陷的修复所发生的损失或费用；7、非承包人的原因导致工程暂时停工；8、物价上涨，法规变化及其他。二、建设工程索赔程序索赔主要程序是施工单位向建设单位提出索赔意向，调查干扰事件，寻找索赔理由和证据，计算索赔值，起草索赔报告，通过谈判、调解或仲裁，最终解决索赔争议。建设单位未能按合同约定履行自已的各项义务或发生错误以及应由建设单位承担的其他情况，造成工期延误和（或）施工单位不能及时得到合同价

2021-12-04

457人看过
交通事故处理程序
索赔指南：交通事故后的索赔流程

发生交通事故后，索赔时要做的事情有：1、保持冷静，记录肇事车辆信息。发生事故后，受害人应保持冷静并立即采取自救措施，确认交通肇事者及肇事车辆，并记录肇事车辆号牌、车型、颜色等，防止肇事车辆逃逸。为了防止出现套牌事件，最好让当事人能够留在事发现场。2、不得擅自扣留造成事故的车辆。发生交通事故后，事故受伤者亲属、朋友或案发地附近的群众，切莫私自扣留车辆、人质，或哄抢车上物品，否则要承担造成的不利后果。3、造成严重伤情的，应该要求交警部门做伤残评定在交警调解不成功的话，应该及时到法院起诉，尽快理赔，不要超过了诉讼时效。4、保存好己方受损失的相关证据。无论是人身伤害还是财产损失，在要求赔偿时都必须提供确实、充分的证据。不然，到了理赔的时候是不被支持的。5、私了要慎重。交通事故造成人员伤亡双方尽量不要私了，以免事后伤情恶化，后患无穷。发生交通事故如何进行索赔呢？发生交通事故后：第一步，保护好现场。如

2023-07-02

453人看过
第三者
行为人在交通事故中的法律维权：索赔指南

交通事故受害方要在诉讼时效内携带相关证据材料向有管辖权的法院提起诉讼。诉讼流程为：1、当事人在诉讼时效内向法院起诉；2、根据谁主张谁举证原则，向法院提交材证据材料；3、立案庭受理之后对符合立案条件的，在七日内立案并通知当事人；4、当事人收到后预交案件受理费等其他诉讼费用；5、法院排期开庭审理；6、法院出具判决书。交通事故理赔诉讼费由谁出在民事诉讼中一般是约定由败诉方承担诉讼费用在当前道路交通事故人身损害赔偿案件的审理过程中，保险公司一般认为自己不应当承担诉讼费用，具体法律依据是中国保监会《机动车交通事故责任强制保险条款》（下称《保险条款》）第十条第四项：“因交通事故产生的仲裁或者诉讼费用以及其他相关费用属于交强险责任免除的项目，作为保险公司不负责赔偿和垫付。”然而，从交强险的立法设计来看，其保护的利益核心是不特定的事故第三者受害人，其订约的目的就是为了使事故受害人迅速、直接获得保险合同确定

2023-07-15

282人看过
工程结算
工程结算程序在建设单位的使用指南

建设单位工程结算程序如下：1、首先工程竣工并验收合格，包括总包、分包、材料设备等；2、验收合格后，即可按照合同约定进行工程结算，需要乙方向监理或者甲方上报所有结算资料；3、经审核通过，双方达成一致后，由甲方签发并交由财务付款。对于实行激励机制产生的费用，如优质优价、超工费等就要以合同、协议为计费依据。工程结算程序是怎样的工程结算主要有四个流程：1、核对与编制好结算资料基础；2、工程量是审核的关键；3、定额单价的审核不可忽视；4、其他费用的审核坚持合情合理。其中定额单价往往很容易出现差错，特别需要注意。如出现较大偏差，可以上造价通再次核实价格。《建设工程价款结算暂行办法》第十三条工程进度款结算与支付应当符合下列规定：（一）工程进度款结算方式1、按月结算与支付。即实行按月支付进度款，竣工后清算的办法。合同工期在两个年度以上的工程，在年终进行工程盘点，办理年度结算。2、分段结算与支付。即当年开工

2023-07-02

498人看过

人寿保险
人寿保险索赔指南的各项规定

《人寿保险索赔指南》的各项规定如下：（1）索赔申请要求。报到方式：网点柜台、电话（报到电话见附表1）、传真等。投保人：（1）被保险人（2）监护人（3）保单指定的受益人（4）法定继承人保单未指定受益人，死亡保险金作为遗产分配。原则：我国的继承分为遗嘱继承和法定继承。遗嘱继承先于法定继承。法定继承顺序：（1）第一顺序：配偶、子女、父母（2）第二顺序：兄弟姐妹、祖父母、祖父母及以上申请人可以委托代理人办理债权。3。申报时间（1）一般按照各险种条款的具体要求。（2）公司要求：在公司指定或认可的医院治疗（指定和认可的医院见附表1），3日内通知公司；被保险人死亡，24小时内通知公司，等待公司调查处理善后事宜。索赔时效的起算时间，自有权要求保险金的权利人知道保险事故发生之日起计算。1寿险理赔时效为5年。人寿保险索赔的时效为2年。（2）顾客提供的文件和资料的要求。对于索赔案件，应收集客户的文件和信息，包括

2023-05-31

249人看过
工程承包
建设单位是否可以直接指定分包工程承包人

分包工程需要经过建设单位认可才能分包，但建设单位不能直接指定分包人。一、分包单位应具备哪些条件分包单位应当具有相应的资质条件。根据法律规定，除总承包合同中约定的分包外，总承包单位必须经建设单位认可后才可将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位，但建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。二、基础和主体结构必须实行分包吗？基础和主体结构不能进行分包。法律规定，施工总承包的，建筑工程主体结构的施工必须由总承包单位自行完成。而且建设单位将基础工程单独分包的属于肢解发包，而法律又规定，发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发包给数个承包人。因此即使对基础和主体结构工程进行分包且签订分包合同了，也会因为合同违反法律规定而导致合同无效。三、如何界定劳务分包专业分包和违法分包三者的区别：1、限制的分包条件不同：劳务分包无需事先获得分包人的同意便可以进行独立分包；而工

2023-04-02

302人看过