弱电工程追加合同范本怎么写
来源：法律编辑整理
时间： 2023-06-15 14:22:56
314 人看过
甲方(全称)：
乙方(全称)：
本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于XXXX年XX月XX日签订合同编号为L2011428-8的《XXXXXX合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。
鉴于：
因甲方资金等方面原因。甲乙双方本着互利互惠的原则，经友好协商，依据实际情况，在原合同基础上对原合同条款部分内容进行补偿说明，特订立以下补充协议。
一、协议内容补充部分为：
乙方责任：
1、乙方在XXXX年XX月XX日保证甲方XXX项目具备通电条件。甲方责任：
1、原合同中的一期合同总价(人民币贰佰伍拾万元)保证在项目通电前付清。具体付款时间及金额为XXXX年X月XX日付XX万元，XXXX年XX月XX日付30万元，XXXX年XX月XX日付40万元，XXXX年XX月XX日付70万元。
二、本协议生效后，即成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。本协议与原合同有相互冲突时，以本协议为准。除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。
三、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
弱电工程维保合同怎么写？弱电工程维保合同范文是怎样的？
390人看过
-
弱电工程分包合同范本有哪些内容
484人看过
-
弱电工程结算书范本是怎样的?
346人看过
-
如何编写弱电工程维修合同模型
183人看过
-
建设工程合同怎么写范本（最新版施工合同范本）
249人看过
-
弱电工程的基本概念
63人看过
律师服务
热门律师推荐
更多合同条款相关文章
-
主合同弱电工程安全协议发包方：(简称甲方)承包方：(简称乙方)甲方项目HSE负责人是___________乙方项目HSE负责人是______为在__________________________________项目合同的实施过程中明确甲乙双方健康、安全和环保(简称HSE)职责，切实做好本项目的HSE管理工作，保证甲、乙双方作业人员的人身安全和设备安全，依照国家、地方政府、中国石油化工集团公司、中原油田以及甲方相关HSE规定，经双方协商一致，特签订本协议。一、工程项目名称：二、工程承包范围:三、工程项目期限：自年月日至年月日四、甲方的职责、权利、义务(一)甲方的职责、权利1、负责对乙方的工商营业执照、企业资质证、安全生产许可证、分包商安全资格证、特种作业操作证及主要设备清单的符合性、有效性进行审查，保存上述各种资质的复印件，并要求乙方在复印件上加盖单位行政印章(复印的行政章无效)。2、对乙方的H2023-05-22155人看过 -
工程施工验收依据国标：电子计算机机房设计规范（GB50174－93）国标：计算站场地技术条件（GB2887－89）计算机机房用活动地板技术条件（GB6650－86）公安部：计算机信息系统实体安全技术要求（GA371－2001）计算机场地安全要求（GB9361－88）建筑内部装修设计防火规范（GB50222－95）高层民用建筑设计防火规范（GB50045－95）建筑设计防火规范（GBJ16－87）低压配电装置及线路设计规范（GBJ54－83）民用建筑电气设计规范（JGJ／T16－9F210）电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169－92）火灾自动报警系统设计规范（GB50116－98）火灾自动报警系统施工及验收规范（GB5016－92）气体灭火系统施工及验收规范（GB50163－97民用闭路监控电视系统工程技术规范（GB50198－94）采暖通风与空气调节设计规范（GBJ19－87）建2023-03-01405人看过 -
工程结算建筑中的弱电工程主要有两类：国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能，有交流与直流之分。交流36V以下，直流24V以下，如24V直流控制电源，或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源，如电话、电视、计算机的信息。智能化系统为楼宇设备自控系统(BA)、安全防范系统(SA)、通讯网络系统(CA)、办公自动化系统(OA)、火灾自动报警及消防联动(FA)等系统-即我们常说的5A系统，以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统;家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路，则称为智能化线路(也就是家庭装修中所说的弱电)。工程结算科目1、要根据该企业营业执照的经营范围来确定使用会计科目。(1)如果经营范围属于弱电技术服务，不需要设置工程施工、工程结算科目。(2)如果经营范围中有弱电工程项目，要设置工程施工、工程结算科目。2、如何确认主营收入及成本?(1)凡是经2023-06-0494人看过 -
法律综合知识建筑工程施工合同范本甲方：乙方：地址：地址：邮编：邮编：电话：电话：法定代表人（委托代理人）：法定代表人（委托代理人）：开户行：开户行：帐户：帐户：甲乙双方为携手合作，促进发展，满足利益，明确责任，依据XXX和国有关法律之相关规定，本着诚实信用，互惠互利原则，结合双方实际，协商一致，特签订本合同，以求共同恪守：第一条工程名称（指分包部分之间工程名称）第二条工程地点。第三条工程范围。第四条质量标准可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出）。第五条承包人（如按预算实行包工包料，属于总承包人及发包人负责供应之材料，分包人应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明）。第六条工程总价本工程包价计人民币元整。第七条工程包价本工程包价计人民币元整（本工程全部总造价减去发包人及总承包人供应材料总值）。第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条的工程范围自年月日开工2024-01-21193人看过
-
书面合同弱电施工合同主要包含了以下几个方面，1、包含了合同双方当事人的详细信息，如单位名称，地址，电话传真，邮编等。2、包含了施工项目的具体名称，工程的简要概况。3、明确了双方在施工过程中的责任和义务。第四，对于工程的进度安排也做了相应的约定，工程验收的时间也做了相应的确定。第五，对于合同的预算金额和结算的方式也包含在内。第六，对于一些不可抗拒的事故会对双方影响和处理的方式解决的办法也要做好相应的规定。最后，如果发生违约的情况和处理的办法以及解决争议的方式都包含在内。这就是一份弱电施工合同大概涵盖的内容。弱电施工合同需要备案吗建设工程施工合同不需要备案，现在已经取消了建筑施工合同的备案。《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》第四十六条招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标2023-08-05380人看过 -
民族：_______职务：_____工作单位：_____________________住址：______________电话：_____________________________代申请人：姓名：_______性别：_____年龄：_____民族：_______职务：_____工作单位：_____________________住址：______________电话：_____________________________代理人：_____________被申请人：姓名：_____性别：______年龄：____民族：_____职务：_____工作单位：_____________________住址：____________电话：_____________________________申请事项：请求人民法院追加为原告诉申请人纠纷一案的第三人。申请理由：______________2023-04-21314人看过 -
仲裁委员会申请人：×××(集团)有限公司住所地：××市××区××公路××号、××号，社会统一信用代码：×××。法定代表人：×××，职务：执行董事兼总裁。被执行人：×××建设工程有限公司住所地：×市××沿河×××路×号×号楼×单元×楼，社会统一信用代码：×××。法定代表人：×××，职务：执行董事兼总经理。被申请追加执行人：××省××工程有限公司住所地：××省××市××区××镇××大道中××号，社会统一信用代码：××，联系电话：020-82683007。法定代表人：×××，职务：董事长兼总经理。申请事项：1、申请追加被申请人××省××工程有限公司为(2020)粤×执字第×号案件的被执行人;2、被申请人××省××工程有限公司在其未缴出资的1950万元范围内对本案债务承担清偿责任。事实与理由：××××××(集团)有限公司申请×××建设工程有限公司买卖合同纠纷一案，×仲裁委员会作出的(2020)×仲案×号《仲2023-06-18233人看过 -
报警1、国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能，有交流与直流之分。交流36V以下，直流24V以下，如24V直流控制电源，或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源，如电话、电视、计算机的信息。2、智能化系统为楼宇设备自控系统（BA）、安全防范系统（SA）、通讯网络系统（CA）、办公自动化系统（OA）、火灾自动报警及消防联动（FA）等系统－即我们常说的5A系统，以集中监视、控制和管理为目的构成的综合系统；家庭内各种数据采集、控制、管理及通讯的控制或网络系统等线路，则称为智能化线路（也就是家庭装修中所说的弱电）。弱电工程包括哪些弱电系统包括：闭路电视监控系统、防盗报警系统、门禁系统、电子巡更系统、停车场管理系统、可视对讲系统、家庭智能化系统及安防系统、背景音乐系统、弱电管道系统、UPS不间断电源系统、机房系统、综合布线系统、酒店管理系统等等。2023-08-17289人看过
-
股份有限公司鉴于：_________有限公司（甲方）是一家位于中国_________的内资企业，是一家专门提供网上交易平台的电子商务公司。_________快运股份有限公司（乙方）经营地在中国，从事中国国内包裹和小件货物快递业务和综合物流服务。甲方已经同意由乙方为其网上交易提供物流配送服务来满足其客户的需求。为了满足上述物流需求，双方同意签订一份物流战略合作协议。因此，甲乙双方本着平等互利、优势互补的原则，就结成长期、全面的电子商务物流战略伙伴关系，实现资源共享、共同发展，并为以后在其他项目上的合作建立一个坚实的基础，经友好协商双方达成如下协议条款：1．定义产品：指在甲方交易系统－_________上进行交易的各种产品。货物：同本协议产品的定义。供应商：指在_________上进行交易的供货方，包括自然人、法人和其它组织。客户：系指通过_________交易系统购买商品的自然人和法人以及其它组织机构。2023-04-29429人看过 -
工程施工合同你好，照明亮化工程施工合同范本如下：甲方：乙方：内蒙古xx有限责任公司经甲乙双方协商，就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜，达成如下协议，以期共同遵守。一、工程概况1、工程名称：xx大酒店LED亮化工程2、地点：3、工程内容：二、乙方所购产品要求：1、按照甲方亮化工程的要求乙方所购产品为LED数码管。价格、数量、型号详见附表：2、LED数码管应满足国家现行行业和企业有关标准。3、乙方应将工程所需的全部材料运至施工现场，运输到现场卸货及相关费用均由乙方承担。4、乙方将产品运到甲方指定的工地后，由甲方组织管理及相关人员，按国家标准或行业标准抽检验收，若产品质量经检验验收不合格的，乙方应及时调换合格的产品，保证在合同规定的期限内完成施工，若给甲方造成损失的，乙方承担违约赔偿责任。5、甲方负责提供施工场地和电源接入口（配电室电源接口）。合同工期1、开工日期。2、合同工期总日历天数。三、工程质量与验2023-08-0997人看过 -
法律综合知识电销人员劳动合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国劳动法》和有关规定，甲乙双方经平等协商一致，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。一、劳动合同期限第一条本合同为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿期限劳动合同。二、工作内容第二条乙方同意根据甲方工作需要，担任岗位（工种）工作。第三条乙方工作应达到甲方规定的技术标准。三、劳动保护和劳动条件第四条甲方安排乙方执行八小时工时制度。第五条甲方为乙方提供必要的劳动条件和劳动工具。第六条甲方负责对乙方进行职业道德、业务技术、劳动安全、劳动纪律和甲方规章制度的教育。四、劳动报酬第七条甲方每月以货币形式支付乙方工资。第八条甲方生产工作任务不足使乙方待工的，甲方无需支付乙方的月生活费。第九条有下列情形之一的，甲乙双方应变更劳动合同并及时办理变更合同手续：（一）甲乙双方协商一致的；（二）订立本合同所依据的客观情况发生重大变化，致使本合同无法履行的第十条乙方有下列情形2024-01-06187人看过 -
抚养费原告：xxx男xx年x月x日生x族，xxx人，住x市x区x路x号x小区x单元x号。法定代理人(系原告生母)：xxx女xxx年x月x日生，x族，xx市人，住址同上。被告(系原告生父)：xxx男xxx年x月x日生x族xx市xxx公司职工住xx市xx区xxx路xxx号xxx小区xx单元xx号。诉讼请求：责令被告从起诉之日起每月支付原告抚养费xxxx元。事实与理由：原告系被告亲生女儿。xx年x月x日，被告与原告之母因夫妻感情不和经xx市xx区人民法院判决离婚，原告由母亲抚养，被告每月支付抚养费500元。该抚养费在当时也仅够维持。但随着近年物价的逐年增高，原告因上学及生活开支的需要，每月500元的抚养费早已不够。而原告生母的收入有限，一直未再婚，独自承担原告的抚养费用非常困难。被告虽有较高的经济收入，但基于与生母的关系恶化，拒不增加抚养费用。为维护原告合法权益，特诉至人民法院，请求支持原告的诉讼请求2023-04-29296人看过
-
不可抗力合同编号：_________甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_________乙方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_________甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下：一、工程概况1、工程名称：_________（地点名称）弱电综合布线系统2、工程地址：_________3、工程概况：金属桥架安装、信息点管路安装、信息点布线及安装；机房光缆布线信息点布线及安装；协助安装防雷、消防系统产品。二、甲乙双方的责任和义务1、甲方负责协调处理工地现场有关问题，保证现场正常施工的必要条件。2、乙方应按合同规定的时间施工、完工，在保证工程质量和工程进度的前提下完成如下工作：1）完成__2023-06-09294人看过 -
仲裁委员会加工合同(示范文本)合同编号：______________定作人：________________________承揽人：________________________签订地点：______________________签订时间：________年____月____日第一条加工物、数量、报酬、交货期限┏━━━┯━━┯━━━┯━┯━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃加工物│规格│计量│数│报酬│交货期限及数量┃┃名称│型号│单位│量││┃┠───┼──┼───┼─┼─┬─┼─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┨┃││││单│金│合││││││││┃┃││││价│额│计││││││││┃┠───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨┃││││││││││││││┃┠───┼──┼───┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┨┃││││││││││2023-04-23469人看过
#合同订立
北京
律师推荐
展开
#合同条款
词条
合同条款是指双方协商一致后，约定双方的权利义务，对双方具有约束力的条款。合同条款是合同内容的具体表现形式，主要通过合同条款体现和表达。合同作为当事人之间的交易协议，内容由合同各方在法律允许的范围内独立约定。一般来说，合同应具备以下条款： 1... 更多>
#合同条款
最新文章
-
2024-01-18 -
2024-01-17 -
2024-01-11 -
2024-01-01 -
2024-01-01
#合同条款
相关咨询
-
弱电工程维保合同是怎么写的有范本吗海南在线咨询 2022-06-29维护费乙方按半年方式收取：合同签订后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元整元合同到期后十天内支付总款项的50%即(36000.00元)叁万陆仟元。 六、双方责任 (1)甲方责任 1、硬件或软件发生故障时，甲方应及时通知已方。 2、甲方不得随意拆卸及改变设备的其他连接，不得由第三方介入本合同内的服务; 3、甲方不得要求乙方在服务过程当中提供违法服务; 4、维护过程中，甲方有重要 -
弱电工程设计范本范本的书写格式山西在线咨询 2022-08-09首先你要知道个定位，你要做什么标，设计标？工程标？施工组织标？这就要决定写的方向，着需要和投标方确认。 然后，你就要用招标文件里找了，有个整体框架，工程包括哪些系统（决定了框架），每个系统的要求（决定了这个系统的大概的结构，你又改的依据了） 然后就是上网或者找之前的案例里类似的结构或者部分。 最后拼在一起 大概就这么个意思，像一些系统概述，系统功能介绍几本大同小异，大多可以直接粘过来用，注意数量细 -
关于弱电工程安装合同范本有哪些青海在线咨询 2021-09-03合同编号：_________甲方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_________乙方：_________地址：_________电话：_________联系人：_________传真：_________邮编：_________甲乙双方为_________（地点名称）弱电综合布线系统签订合同如下： -
弱电工程合作协议的范本是什么山东在线咨询 2023-11-19甲方：乙方：甲乙双方为_(地点名称)弱电综合布线系统签订合同如下： 1、工程概况 2、甲乙双方的责任和义务 3、工程进度安排 4、工程验收时间 5、合同预算金额六、结算方式七、人力不可抗拒事故八、违约责任九、解决争议的方式十、合同生效及其它。甲方：乙方：年月日。 -
室外弱电工程承包合同具体该怎么写？上海在线咨询 2023-09-24甲方、乙方。依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程合作项目协商一致，订立本合同。 1、合同名称、地点。 2、施工范围。 3、合同工期。 4、合同价款金额。 5、合同付款方式。
