34名购房户告赢开发商案-法师兄

34名购房户告赢开发商案

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-06 10:15:43 368 人看过

核心提示：2004年12月13日，李女士与安庆市虹城房地产开发公司签订了《商品房买卖合同》，合同约定开发商要在2006年5月30日前交房。如果逾期交房超过60天，从约定最后交房期限的第二天起按日向买受人支付已交房款的万分之五的违约金。

8月10日，经过安徽安庆宜秀区法院近3个月的审理，安庆市历史上索赔金额最高、涉案人数最多的房产纠纷案，一审落下帷幕，79名原告中34人获得胜诉，20人在法院判决前达成私下和解，另有25人被开发商反诉。

2004年12月13日，李女士与安庆市虹城房地产开发公司签订了《商品房买卖合同》，合同约定开发商要在2006年5月30日前交房。如果逾期交房超过60天，从约定最后交房期限的第二天起按日向买受人支付已交房款的万分之五的违约金。但直到2007年3月，李女士才接到开发商的交房通知，而更让她不能接受的是，开发商提供的工程竣工验收报告也不完善，购买的房屋没有完成竣工验收。

开发商认为，逾期交房是有特殊原因的，《气象报告》显示从2005年1月1日至2007年1月31日菱建小区建设期间，安庆市遭遇了共计227天的连续阴雨霜冻天气，按照合同约定应该扣除因这些特殊原因导致的延误时间。

和李女士遭遇相同的菱建小区业主有数百人之多，今年4月，其中的79名业主一起将开发商告上法庭，要求其支付共计约159.9万元的违约金。

8月10日，经过宜秀区法院近3个月的审理，这起房产纠纷案一审落下帷幕：79名原告中34人获得胜诉。法院判决，被告于判决生效后30日内将房屋验收合格交付给原告使用;被告支付给原告自2006年5月31日至实际交房之日的已付房款的日万分之二点五的逾期交房违约金。另有20人在法院判决前与开发商达成私下和解，还有25人因其他原因被开发商反诉

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

业主
40户业主告倒创智赢家开发商将赔1500万

苏州古城区东环路创智赢家的开发商因为晚交房长达8个月，闹得沸沸扬扬，40户业主把开发商告了，等了将近半年，昨日，原告们终于拿到了法院的宣判结果。知道法院要宣判，创智赢家的40户原告业主早早的就来到了法庭等候消息，而一些没跟开发商打官司的创智赢家业主也来到法庭旁听。出人意料的是，法庭上并没有看到被告开发商的身影，连律师也没有到庭。法院认为，除去天气原因对开发商的耽搁，最后认定创智赢家开发商晚交房207天，而对于上次开庭被告提出的万分之八过高的诉求，法院综合考虑最后将违约金定在了每天万分之六。听到了这个判决结果，业主们纷纷打电话通知家人。业主们算了笔帐，按照每天万分之六的违约金算的话，创智赢家的每户业主至少都能赔到10到15万，开发商一共将要赔到1500多万。对于业主拿不到钱的担心，原告律师表示，他们已经向法院申请了财产保全，开发商有近1000多万的资产已经被冻结。根据法院判决，被告开发商的违

2023-06-10

453人看过
业主
小区绿地变车库业主告赢开发商

房产开发商擅自占用小区公共绿地，建成五间车库，被业主告上法庭。7月23日，江西省遂川县人民法院审理了这起商品房销售合同纠纷案件，一审判决被告桂东县远昌房地产开发有限公司在判决生效后1个月内拆除在遂川县永泰小区西南角所建的五间车库，并为胡小平等四原告办理所购商品房的房屋所有权证。2006年，被告在遂川县城开发永泰小区。2008年1月15、16日，四原告分别与原告签订了商品房买卖合同，分别购买永泰小区第一幢A单元601室、D单元701室、D单元401室、A单元301室商品房，并约定同年5月交付使用，在房屋交付后90日内为买受人办理房产证。2008年7月，被告未经有关部门批准，擅自改变原设计，在小区西南角设计为绿地的地方改为建造五个车库。2008年9月，遂川县政府办公室通过检查认定，永泰小区商住楼项目建筑占地面积超66平米，建筑容积率超过1.99，建筑密度超6.99，未设置绿地。当年10月，被告

2023-06-10

321人看过
业主
114名业主状告开发商逾期交房开发商赔付500万

因逾期未交房，汉阳区闽东国际城开发商被114名业主告上法庭索赔违约金。昨日，汉阳区法院一审判决开发商赔偿500余万元。闽东国际城独踞汉阳钟家村核心区域，因项目优良曾被喻为“汉阳地王”。建某等114名业主称，2006年8月16日至2007年11月10日期间，他们分别与武汉楚都房地产有限公司签订《商品房买卖合同》，购买闽东国际城商品房115套（注：有一人买了二套），并按约向开发商支付全部购房款。业主代表称，按合同约定，开发商应在2008年3月31日前交付商品房。但时至今年2月此案开庭时，开发商仍未交房，经查系因竣工备案手续不全造成。法院审理后认为，2008年初湖北境内的雪灾属自然灾害，系不可抗力，开发商因此书面告知业主顺延工期47天，这47天不应计算在逾期交房时间内。开发商在2009年4月10日取得竣工验收备案证，具备了交房条件，故逾期交房应从2008年5月18日起至2009年4月10日止，即

2023-06-10

430人看过
业主
不交物业费拿不到房钥匙业主告赢开发商

这些费用不能搭车收物业费采暖费有线电视费因为要求业主在入住前必须先把第一年的采暖费、物业费、水电煤气费及有线电视费等费用都交上，沈阳市和平区一家开发商成了被告。日前沈阳市和平区人民法院一审判决业主胜诉。2007年11月16日，张丽预购了一套商品房。“后来我去办理入住手续时，他们要求必须交采暖费、水电煤气费、有线电视费及物业费，如果不交这些费用就不给钥匙。这不是‘搭车收费’么！”张丽称。2008年12月，张丽将开发商告上法庭。请求法院判决开发商履行合同，交付房屋钥匙。“代收这些费用是我们房地产业的统一做法，现在这是常识。”开庭时，开发商表示。今年3月，沈阳市和平区人民法院一审判决：开发商将张丽购置的房屋交付张丽。法官说法开发商无权代收费用“张丽与开发商双方签订的《商品房买卖合同》合法有效，双方均应自觉全面履行。张丽已经依照合同约定按时交付了房价款，开发商就应履行合同按时交付商品房。而采暖费、

2023-06-10

387人看过

房产交易
开发商一房二卖赢官司,原因:原告诉请错误

开发商一房二卖，当第二个买家将开发商起诉到法院时，法院却判决非法买卖房屋的开发商赢了官司。昨日，审理此案的渝中区法院的法官阐明了缘由———原告诉讼请求搞错了，要求解除合同、双倍赔偿才能赢官司。业主状告开发商陈女士在朋友推荐下，决定购买渝中区中兴路的新兴大厦的房屋。考虑到此地出门方便，又紧邻解放碑CDB中心商圈，而房价却比解放碑中心一带便宜七八百至一千元/米，遂一口气同开发商、重庆利恒旺实业有限公司(以下称利恒旺公司)签了两份合同，购买两套建筑面积均为118平方米的住房。按约定付了80%的房款后，开发商将房屋钥匙交给了她，但却没在规定的时间内为其办理产权证。为此，陈将利恒旺公司告上法庭，要求该公司在30天内为其办理房产证和土地证。诉讼请求被驳回起诉过程中，陈女士的代理人在房管部门调查时却发现，陈购买的两套房屋已经在她购买之前，就卖给了他人。两套房屋都是通过

2023-06-10

213人看过
购房合同
请求开发商更改购房合同的购房者名字

购房合同网签后还未办理备案的想要更名，需要购房者和开发商提出申请撤销网签购房合同的预告登记手续，待房管局审批通过后，房管局回收作废的购房合同，撤销预告登记，然后开发商就可以与购房者重新签订购房合同了，在这个时候就可以更改户主姓名了。与开发商签订的购房合同可以更名吗与开发商签订的购房合同经双方协商一致可以更名。购房者应先与开发商进行协商，一般情况下协商一致即可更名。如果该商品房未竣工验收，需前往有关单位开具未竣工检查报告，并由开发商提交合同更名的原因，支付相关手续费用。如果该商品房已经竣工验收，则无法进行更名，但可等产权证办理出来后再以赠予的形式更名。《中华人民共和国城市房地产管理法》第六十条以出让或者划拨方式取得土地使用权，应当向县级以上地方人民政府土地管理部门申请登记，经县级以上地方人民政府土地管理部门核实，由同级人民政府颁发土地使用权证书。在依法取得的房地产开发用地上建成房屋的，应当凭

2023-07-03

91人看过
购房合同
回迁房与购房合同不符拆迁户状告开发商被驳

原告刘女士等人诉称，2006至2007年间，新**城房地产公司因开发建设拆迁了原告的房屋，经协商，双方同意以回迁的方式进行拆迁，并签订了补偿协议和购房合同，合同明确了提供给原告的房屋的位置和楼房的结构。2007年9月，在原告接收房屋时发现，新**城房地产公司交付的房屋不符合合同的约定，原定的地下一层，地上五层的楼房变成了七层的楼房。新**城房地产公司的行为侵犯了原告的合法权益，故诉至法院，要求新**城房地产公司履行合同，交付合同约定的合格房屋。本案的诉讼费由新**城房地产公司负担。**凰城公司辩称，本案所涉房屋属于回迁房，而不是商品房。公司并未违反双方签订的合同的任何条款。公司向原告等人交付的房屋与合同中约定的房屋位置、楼号、单元号及门号完全一致，双方签订的合同中并未明确约定房屋的结构、户型、空间尺寸及朝向，且我们所交付的房屋与原告等人购买房屋时公司所告知的建筑形式也没有变化。现在房屋半地

2023-04-30

439人看过
股份有限公司
楼盘广告冒打大师招牌贝聿铭告赢开发商

江苏省常州市高档楼盘常发·豪庭国际的广告称，该楼盘是由国际著名建筑师贝聿铭设计的。但贝聿铭先生称，他从未参与该楼盘设计，其虚假宣传已损害了他的名誉，遂将该开发商及其股东、一报社、新浪网告上法庭。近日，北京市海淀区人民法院审结了此案。2008年常发置业公司在江苏省常州市开发名为常发·豪庭国际的商品房住宅项目。当年7月，常发置业公司在常发·豪庭国际的楼盘周围悬挂的大型户外广告牌中使用了常发地产携手国际大师贝聿铭等表述，并在广告牌上使用了贝聿铭的巨幅照片，在该楼盘的售楼处发现其售楼广告资料里使用了贝氏设计，百年传奇等表述，其中还包括贝聿铭的照片。常发地产公司是常发置业公司的股东，2008年6月在其公司网站登录了《常发·豪庭国际奢华开盘在即产品品鉴会成功举行》和《6.18、见证低调的奢华——常发·豪庭国际首发成功》两篇文章，并在文中使用了更是融入了国际建筑大师贝聿铭的建筑风格和力承国际建筑大师贝聿

2023-06-07

457人看过

业主
21名业主为"缩水"房屋状告开发商

中国法院网讯认为房屋面积严重缩水，兆丰园小区的21名业主将开发商玉泉房地产开发中心告上法庭。记者今天获悉，北京市第二中级人民法院终审判决，驳回业主上诉，维持原判，判决业主与玉泉房地产开发中心按封闭式阳台计算建筑面积；各楼地下一层设备层兼自行车库部位建筑面积，按50％作为公用建筑面积由业主分摊的原则，重新确定房屋实测建筑面积，并按合同约定房屋单价及关于面积差异处理方法约定对重新确定的建筑面积进行结算的判决。2004年初，业主入住兆丰园小区后，发现房屋面积有“缩水”现象。同年上半年，小区部分业主以建设行政部门为被告，玉泉房地产开发中心为第三人，向一审法院提起诉讼。一审法院认定建设行政部门在对房屋面积进行登记时，将不符合规定的房产测绘成果作为认定房屋面积的依据，没有尽到审查义务。判决撤销房产证中对房屋建筑面积一项内容的登记。2005年8月，业主以玉泉房地产开发中心销售房屋的建筑面积不符合国家规定

2023-06-10

129人看过
业主
拒交专项维修基金业委会告赢开发商

近日，河南省洛阳市涧西区人民法院审结一起商品房专项维修基金纠纷案件，业主委员会作为原告依据法律规定最终告赢开发商。法院判令开发商向业主委员会支付拖欠的小区住宅共用部位、共用设施设备维修基金136404元及利息。被告某房地产公司开发建设的涉案房于1997年9月前建成交付使用，原告业主委员会为该小区建筑物所有权人，小区总投资为6820215余元。依照有关规定，按投资比例的2%计算，开发商应于预售房屋前将归业主所有的“住宅共用部位、共用设施设备维修基金（又称专项基金）”136404元交到洛阳市房管局银行专户代管。被告于2005年4月撤出物业管理，小区业主委员会成立后，因实施维修需使用维修基金时，原告方得知被告未缴纳上述款项。双方经多次交涉无果，原告诉至法院。法院审理后认为，根据国家法律和洛阳市的有关规定，商品房开发企业开发建设、销售商品房，依法缴纳住房共用部位、共用设施设备维修基金，是其基于与全

2023-06-10

130人看过
违约金
开发商延期交房购房户获赔百万

11日，宿迁中院承办法官费尽口舌，终于成功调解了一起涉及多达50多名当事人的商品房预售合同纠纷案件，房产开发商因延期交房当庭给付106万元涉案违约金。2005年底至2006年上半年，蔡某等52名当事人先后与宿迁市某房地产开发有限公司签订商品房买卖合同。合同约定，某公司于2006年8月30日前向蔡某等人交付验收合格的房屋，如逾期不交房，将按照总房款日万分之十计算支付违约金。但由于客观条件的影响，到了合同约定的交房日期，该批房屋尚未通过验收，无法交房。蔡某等人便向法院提起诉讼，要求某公司支付逾期交房违约金。一审法院经审理，判决某公司支付蔡某等人逾期交房违约金共计214万元。开发商不服，提起上诉。法官了解到该公司延期交房确有客观原因，遂首先做通开发商的工作，要求其向购房户分别赔礼道歉，请求购房户的谅解。然后，承办法官又逐个找购房户谈心，使他们自愿降下了过高的诉求，与开发商愉快达成了调解协议。

2023-06-10

364人看过
购房合同
如何找开发商办理购房合同更名

1、为什么要进行购房合同更名?购房合同更名通常是因为以下几种需求：(1)买房人贷款额度不足，增加买受人以补足贷款额度;事后再去掉其中一个买受人;(2)买房人因为个人原因，需将房产转给他人，直接更改购房人;(3)出于共同还款共同拥有产权的目的，在完成购房合同后，需增加买受人。2、购房合同能更名吗?购房合同更名的过程相对复杂。这里需要提醒大家的是，如果您的购房合同已经备案，则无法通过更名的方式来满足以上三种需求。我国法律规定：禁止商品房预购人将所购买的未竣工的预售商品房再行转让。未取得房产证前主管部门不得为其办理转让等手续;房屋所有权申请人与登记备案的预售合同所载明的预购人不一致的，也不得办理房屋权属登记。3、购房合同更名的流程(1)购房合同网签后还未办理备案的想要更名，需要购房者和开发商提出申请撤销网签购房合同的预告登记手续，待房管局审批通过后，房管局回收作废的购房合同，撤销预告登记，然后开

2023-05-05

309人看过

经济仲裁委员会
二手房购买开发商更名合同范本

一、二手房购买开发商更名合同范本甲方：乙方：经甲乙双方协商，现就甲方将合同编号为房屋出售给乙方事项签订本协议。1、房款金额及付款方式：双方商定房款金额为：贰拾伍万捌仟元整；付款方式：乙方于2011年4月4日付购房诚意金整给甲方；双方约定于2011年4月8日前到开发商处确定更改购房合同相关事宜后乙方再支付房款整；开发商处将购房合同、发票等相关资料更名为乙方后，乙方立即付清剩余房款整。2、开发商处更改购房合同及交房后所需缴纳费用由乙方承担。3、如果开发商处不能办理更改购房合同手续时，双方再行协商相关事宜或可取消购买行为4、本协议未尽事宜，双方可另行协商。5、本协议一式两份，双方各执一份；双方签字后生效，两份具有同等法律效力。6、本协议若产生纠纷，双方同意向衡阳经济仲裁委员会申请仲裁。7、补充协议：甲方：乙方：身份证号：身份证号：联系地址：联系地址：联系电话：联系电话：签订日期：年月日二、购房合

2023-04-12

146人看过
违约金
安置房系办公用拆迁户告赢房产商

中国法院网讯房地产公司与12名住户签订了《拆迁补助协议》，约定为他们安置住房，随后住户与房产公司签订房屋买卖合同，购买了所安置房屋。入住后，才得知房屋为办公用房，不得用作住宅。3月20日，北京市第一中级人民法院仅用10天时间就快速审结了这12件房屋买卖合同纠纷上诉案，并判令北京房开置业公司给付12名住户每人违约金一万元，共计十二万元。北京房开置业股份有限公司经批准，对宣武区大川淀、平原里等地区进行拆迁。在1995年11月先后与12名住户签定《拆迁补助协议书》，约定为他们安置半地下层一居室住房一套，同日，12住户与房开置业公司签定房屋买卖合同，购买了上述房屋并交纳购房款。12名住户领取的住房准住证和临时产权证明中，均载明所购楼房为半地下室，入住后，他们与房开置业公司签定了《物业管理协议》。但北京市规划委员会2003年对此处勘验后认定，该住房使用性质为办公用房，不得用作住宅。因此，12名住户将

2023-06-10

415人看过