《房屋买卖合同格式样本》-法师兄

《房屋买卖合同格式样本》

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-05 21:43:10 193 人看过

卖方：

姓名：____________________________国籍/地区：_________________

身份证/护照号码：_________________联系电话：_________________

通讯地址：________________________邮政编码：_________________

所占份额：_____________________________________________________

公司或机构名称：_______________________________________________

营业执照号码：___________________所占份额：__________________

通讯地址：_______________________邮政编码：__________________

法定代表人：_____________________联系电话：__________________

身份证/护照号码：__________________________________________

代理人：_________________________联系电话：_________________

身份证/护照号码：______________________________________________

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多营业执照相关文章

诉讼代理
房屋买卖合同纠纷答辩状格式范文是怎样的

一、房屋买卖合同纠纷答辩状格式范文是怎样的?民事答辩状答辩人：名称：_____地址：____________电话：____法定代表人：姓名：________________职务：____委托代理人：姓名：_____性别：______年龄：____民族：___职务：____工作单位：______住址：________________电话：____答辩人因_______________一案，对上诉人________不服_____人民法院__字第__号判决，提出答辩状。答辩的理由和根据：_________________________此致_____人民法院答辩人：_______(盖章)法定代表人：_____(签章)____年__月__日附：答辩状副本___份。注：答辩的理由和根据应着重陈述对上诉书中有关问题的意见，并列据有关证据和法律依据。二、房屋买卖合同纠纷的诉讼流程是什么?1、原告起诉。2

2023-04-14

294人看过
法律综合知识
私人房屋买卖合同格式怎么具有合法性

一、私人房屋买卖合同格式怎么具有合法性合同编号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿甲方（出卖人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（本人／法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（身份证／护照／营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方（买受人）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（本人／法定代表人）姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿（身份证／护照／营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托代理人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿国籍：＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿＿＿邮政编码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿根据国家和

2022-01-31

454人看过
农村房屋买卖
农村房屋买卖合同样式（通用版）

1、合同应标明所购的应用面积。2、合同里要有建筑及装修质量标准细则。3、合同应有对附属配套设施建设的有效制约。4、合同中应有物业管理的服务条款及相关收费。5、同应有详细的付款方式。6、合同中必须有具体交房日期及房产商若应有的罚则。2022农村房屋买卖合同范本甲方（卖方）：乙方（买方）：甲、乙双方就房屋买卖事项，经协商一致，并经土地所有权人同意，达成以下合同条款：1、甲方自愿将坐落在房屋院落（包括：正房间、厢房间）出卖给乙方，并将与所出卖房屋相关的土地使用权同时转让给乙方。该院落具体位置为：东邻：西邻：南邻：北邻：登记长度为：米、宽度为米，面积共平米。2、该院落相关的附属物同时全部转让，附属物包括：3、双方议定上述房地产及附属建筑物总价款为人民币大写；即人民币小写元。乙方在合同生效时一次性付清。4、甲方应在前将该房屋交付乙方；届时该房产应无任何担保、抵押、房产瑕疵，无人租住、使用；无欠账，如

2023-07-08

421人看过
第三者
买卖合同纠纷起诉状格式范本

一、买卖合同纠纷起诉状格式范本原告：有限公司住所：市区路号法定代表人：职务：董事长／总经理被告：：有限公司住所：市区路号法定代表人：职务：董事长／总经理联系电话：被告：，男，汉族，年月日生，住址：，联系电话：诉讼请求（一）请求判令被告支付给原告货款元；（二）请求判令被告支付逾期付款违约金元；（三）请求判令被告承担本案的全部诉讼费用。事实与理由年月日，被告从原告处购得元货物，根据合同约定，付款时间是，但至今未付货款。故为维护自己的合法权益，特向贵院提起诉讼，望予支持。此致人民法院具状人：有限公司二、民法典合同纠纷追诉时效期限是多久三年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院

2023-04-13

233人看过

仲裁费用
中外货物买卖合同范本格式（一）

电报挂号：电传号：电话：卖方：X国公司地址：电报挂号：电传号：电话：买方同意购买，卖方同意出售下述商品，并按下列条款签订本合同：1、商品名称、规格、数量及单价：项目序号商品名称及规格单位数量单价总价总值2、生产国别和制造厂：3、包装：以新的、坚固的木箱或纸箱包装，并能防潮、防湿、防震、防锈及防止粗暴装卸，适合于远程海运、邮包邮寄，空运运输。由于采用不适当或不妥当的包装而引起生锈、损坏、丢失，其责任应由卖方承担。4、唛头：卖方应在每件包装箱上用不退色的油漆刷上箱号、尺码、毛重、净重和诸如“勿倒置”、“小心轻放”、“防潮”等字样，以及提升位置和下列唛头：5、装船时间：6、装船港口：7、目的港口：8、保险：装船后由买方负担。9、支付条件：(1)如以信用证支付：买方接到本合同第11条规定的卖方装船通知后交货期15~20天前，由——中国银行开立以卖方为受益人，金额为装货总值的不可撤销的信用证。凭开户

2023-06-12

91人看过
定金合同
【二手房定金合同样本】房屋买卖定金合同

房屋买卖定金合同卖房人：_________________________________;(以下简称甲方)买房人：_________________________________;(以下简称乙方)为了保证甲乙双方签订的房屋买卖合同的顺利履行，经甲乙双方协商，订立此合同，以便双方共同遵守。第一条甲方愿将座落_______市_______区______街____段______号的_____房(____室_____厅______平米)卖于乙方，永远为业，空口无凭，立字据为证。第二条该房的房价款计人民币________万______千_____百元整(__________元)。第三条由于卖房人房证及发票没有到手，房子的买卖现在不能兑现，经甲乙双方决定甲方不得再卖他人，乙方不能悔约，订立此合同，甲方应在签此合同后一个月之内给予房证或发票等证件。第四条在房屋买卖合同签订后三日内，乙方支付甲方定金&

2023-06-06

373人看过
不可抗力
农村建房合同样本(格式范本)

甲方：________________(姓名，身份证号码)乙方：________________(姓名，身份证号码)甲方拟建房屋一座，位置在___县__镇__村__组，由乙方负责承揽建设。为明确双方权利义务关系，经平等协商，双方自愿签订本加工承揽合同。1、甲方负责提供石灰、砖、水泥、沙子、水源、钢材等建筑材料。根据施工进度，乙方应提前___天通知甲方购买所需材料。2、乙方具有从事农村房屋建设的成熟经验，负责施工建设并交付建房成果。当事人明确，双方不存在雇佣关系。3、搅拌机、震动器等施工机械以及模板、脚手架等所有劳动工具由甲方自带，费用由乙方自理。4、工期从_____年___月___日开始建设，工期为___天。如发生下雨、停电、地震等影响施工的不可抗力情况的，可顺延工期。5、乙方加强对其人员的安全教育，严格管理，遵守国家，安全施工。由于乙方人员的故意或过失引起的安全事故由乙方自行负责，与甲方

2023-06-09

400人看过
法律综合知识
房屋赠与合同格式是怎样的？房屋赠与合同范本是怎样的？

房屋赠与合同范本本协议由以下双方当事人在＿＿＿＿＿＿＿＿＿签订：甲方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿住所：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿为明确双方本次赠与房屋行为的权利义务，甲乙双方本着诚实信用的原则，并根据有关法律法规，制订本协议，以资共同遵守。第一条甲方决定将位于＿＿＿＿＿＿＿＿＿区＿＿＿＿＿＿＿＿＿街＿＿＿＿＿＿＿＿＿楼＿＿＿＿＿＿＿＿＿层＿＿＿＿＿＿＿＿＿号的房屋一套，建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米无偿赠与给乙方；乙方同意接受此赠与。第二条甲方保证其对上述房屋拥有所有权。第三条甲方保证本次赠与并无任何恶意，而且已将其所知的一切包括瑕疵在内的注意事项告知乙方（但甲方不保证本次赠与物完全无瑕疵），否则，愿意对因此给乙方造成的损失承担赔偿责任。第四条应甲方的要求，乙方保证将房屋不用于违法（或双方约定的其他事

2024-01-10

299人看过

小产权房
买卖小产权房屋协议书格式怎样

甲方(售房方)身份证号码：乙方(购房方)身份证号码：甲、乙双方就房屋买卖事项在平等自愿，协商一致前提下订立本合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方自愿将其位于萍乡市安源区城郊管理委员会流万管理处施家冲高专拆迁安置小区第栋第层的毛坯房(建筑面积144平方米)以人民币拾万仟佰拾元整(￥元)的价款出售给乙方。二、本合同签定时，甲乙双方都不具备过户条件。等过户条件成熟时，甲方应协助乙方办理房屋产权手续。本合同发生的契税，土地出让金等由乙方负担。其他税费按有关法律规定负担。本合同签订后，乙方在2013年12月31日之前分两次将房款交付甲方(付款以实际票据为准)三、本合同签订后，甲方将该层房屋使用、收益、出租、担保、抵押、买卖、占有等权利一并转让给乙方。四、本合同签订后，甲方保证乙方享有同甲方相同的居住权利，乙方保证分摊公共部分损坏所需维修费用。本合同签订后，甲方不得就该层房屋与他人订立《买卖合同》。五

2023-06-05

476人看过
法律综合知识
房屋买卖合同范本2024年

房屋买卖合同范本出卖人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）买受人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）甲、乙双方就房屋买卖事项经过多次协商，一致同意订立合同条款如下，以资共同遵守。一、甲方愿将自有坐落＿＿＿＿＿＿＿＿市＿＿＿＿＿＿＿＿路＿＿＿＿＿＿＿＿号房屋＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿间，建筑面积＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿平方米售卖给乙方。二、甲方出售给乙方的房屋东至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，南至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，西至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，北至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（附四至平面图一张）。其房屋包括阳台、走道、楼梯、卫生间灶间及其他设备。三、上列房屋包括附属设备，双方议定房屋价款人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元，由甲方售卖给乙方。四、房屋价款乙方分三期付给甲方。第一期，在双方签订买卖合同之日，付人民币＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿万元；第二期

2024-03-27

346人看过
银行贷款
房屋买卖合同买卖合同支付方式有哪些

买卖合同的付款方式包括：1、一次性付款。该支付方式简单明了，受外力影响因素少，手续比较单一。也就是说，购买者预定在约定的时间内一次性履行支付义务，开发者将住宅交给购买者，合同即履行。该方式适用于具有较好经济能力的购房者，也希望开发企业使用。2、分期付款。这种支付方式约定购买者与房地产经纪人协商，分几次支付购买费用。3、其他方法。在实际销售工作中，主要包括银行贷款和住房公积金贷款。银行贷款是指购房者为了支付购房费向银行申请贷款，在约定期限内分期付款，向银行分期付款，开发人员提供担保的支付方式住房公积金贷款是指购房者为支付购房费向住房公积金管理中心申请贷款，在约定期限内分期付款，分期付款偿还贷款利息，开发人员不提供担保的支付方式。4、特殊支付方式主要包括其他债务抵消、易货交易等。房屋买卖合同中能作为任何条件的房屋买卖合同吗？不可以。法律关系，是指法律规范在调整人们的行为过程中所形成的具有法律上

2023-08-06

206人看过
书面合同
房屋买卖纠纷诉状的格式

一、房屋买卖纠纷诉状的格式原告：薛某，女，汉族，1977年＊月＊5日出生，住北京市丰台区马家堡嘉园三里乙＊号楼＊室。联系电话：、1370116＊＊75被告：薛乙，女，汉族，1974年＊月＊日出生，住北京市丰台区马家堡＊号院＊室。被告：北京某房地产开发有限公司，住所地北京市大兴区宠各庄镇工业西区＊＊号，法定代表人刘某。联系电话：010－6722＊＊91案由：房屋买卖合同纠纷诉讼请求1、请求法院判令第一被告向原告支付首付及还贷购房款共计元人民币；2、请求法院判令第一被告向原告支付上述购房款利息共计元人民币；3、请求法院判令第一被告承担本案诉讼费用；4、请求法院判令第二被告对上述费用承担连带责任。事实与理由原告薛某与被告薛乙系姐妹关系，一直以来，双方经济往来频繁，而且，基于姐妹真情及日常行为习惯，没有刻意对每一笔财务交割书写凭证，更没有专门签订书面合同。2006年5月30日，原告与北京某房地产开

2023-04-12

423人看过

代理权
房屋买卖授权委托书格式

委托人：XXX性别：男出生于年月日现住址：XX市XXX区XXX路XXX弄XXX号XXX室身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXX受托人：XXX性别：男出生于年月日现住址：XX省XXX县XXX栋XXX单元XXX号身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXX本人XXXXX购买成都市华盛事业蜀都花园项目开发有限公司所售房屋XXXXX号房，因委托人在外地上班，无法亲自办理相关事宜，特委托王XXXXX为代理人，代为办理如下事宜：一办理该房屋的领取钥匙，实测面积核算验收，办理产权事务(领取产权证)，房屋日常管理，房屋装修等事宜。二支付领取委托事项有关费用三该房屋买卖一切事宜委托期限：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日受托人有转委托权受托人在代理权限内签署的一切文件我均予以承认委托人：年月日

2023-06-07

61人看过
房屋买卖契约
私有房屋买卖契约的格式

私有房屋买卖契约买方：_____(以下简称甲方)卖方：_____(以下简称乙方)双方同意买卖下列房屋：___区___路___弄___号___室建筑面积共_____平方米。经双方设立条件如下：第一条上述房屋由乙方售给甲方，全部价款共计人民币：_____元。第二条本契约签订之日起_____内，甲方应将上列价款付与乙方，乙方收到全部价款后，应将房屋在一个星期内腾出交给甲方。第三条本契约签订后，甲方应向房屋主管部门申请办理房屋所有权登记，所需费用由甲方承担，在取得房屋所有权证后，产权归甲方所有。第四条甲方应遵守国家和本市有关房屋管理的政策和规定，未经市有关部门及乙方同意，不得对上述房屋加层和改建。第五条房屋基地及底层独用园地属国家所有，仅供甲方使用。甲方应遵守国家和本市有关土地管理的政策和规定。从发给产权证之日起，甲方按国家规定向有关部门缴付房产税(土地使用税)。第六条自本契约签订之日起，上述房屋

2023-06-10

476人看过