技术与环境方面的施工合同风险
来源:互联网 时间: 2023-08-17 19:34:21 117 人看过

1、地质地基条件

一般工程发包人提供一定的地基条件,往往这些条件与实际情况出入很大,施工时会引起超挖、超填,处理特殊地质情况如流沙,或遇到其他障碍物和文物都会增加工作量和拖长工期。

2、水文气象条件

主要表现在异常天气出现,如风暴、特大暴雨、洪水、泥石流、坍方等不可抗力的自然现象,都会造成工期拖延和损失。

3、施工准备

由于工程发包人提供的施工现场有隐患或通水通电和交通等准备不足,带来承包人不能做好施工前准备工作,给工程开工后造成后遗症。

4、设计变更或图纸供应不及时

设计变更会影响承包人的施工安排,从而带来一系列问题。设计图纸供应不及时,会导致施工进度延误,造成承包人窝工。

5、技术规范

特别是标准技术规范以外的特殊工艺,往往由于发包人要求不合理或过于苛刻,而事先没有这方面的约定。

6、施工组织设计

施工组织设计包括施工方法选择,施工进度计划,施工设备选择,劳动力安排,施工组织设计的缺陷和漏洞,都对工程造价和工期有着极大影响。

7、施工技术水平

由于承包人承揽了与自己技术能力不太适应的工程项目,不能及时解决所遇到各类技术问题,或者是施工机械某些不配套或维修条件差等。

经过上面的严密论证就可以知道了,施工合同备案审批依据是《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》。在这部《办法》的第四十七条中规定,在双方订立施工的书面合同一个星期内,合同的中标人必须将合同送到政府的有关部门备案。

建立风险控制环境

建立风险控制环境包括建立涉税风险控制策略和目标,主要取决于企业管理层的纳税文化和要求。如果企业管理层更倾向偷税或者倾向于要多争取打税收政策的擦边球,可以肯定地说,该企业的整体涉税风险是很大的。

企业管理层在建立书面涉税风险控制策略和目标时,应明确以下几点,例如:

(一)企业应遵守国家税收政策规定,照章纳税。

(二)企业应积极争取和企业相关的税收优惠。

(三)企业和分支机构必须要设置税务部门以及各级负责人。

(四)企业还要明确一些具体目标,例如:企业任何一笔超过50000元的交易,企业涉税风险管理部门从交易开始时必须参与。税务机关检查出来的罚款及相关成本不能超过总体税额的1%。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月01日 04:29
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多合同风险相关文章
  • 技术合同风险防范
    一、技术合同的概念技术合同是当事人就技术开发、转让、咨询或者服务订立的确立相互之间权利和义务的合同。二、技术合同一般应规定的内容(一)项目名称;(二)标的的内容、范围和要求;(三)履行的计划、进度、期限、地点、地域和方法;(四)技术情报和资料的保密;(五)风险责任的承担;(六)技术成果的归属和收益的分成方法;(七)验收标准和方法;(八)价款、报酬或者使用费及其支付方法;(九)违约金或者损失赔偿的计算方法;(十)解决争议的方法;(十一)名次和术语的解释与合同履行有关的技术背景资料、可行性论证和技术评价报告、项目任务书和计划书、技术标准、技术规范、原始设计和工艺文件,以及其他技术文档,按照当事人的约定可以作为合同的组成部分。三、技术合同的欺诈及漏洞1.利用技术转让合同中的包销条款对技术受让方进行欺诈。技术转让合同是技术持有方将自己的技术交付给受让方使用并从中获得报酬而由技术持有方和被许可实施方
    2023-06-09
    115人看过
  • 技术开发合同的技术风险负担的原则
    第一,看当事人对风险负担有无约定,有约定从其约定。第二,如无约定或者约定不明确,按《民法典》第五百一十条的规定确定。第三,无约定或约定不明确的,也可以由当事人合理分担。合理分担,应当是按公平原则分担。一、开发商延期交房要承担哪些责任开发商延期交房需要承担的责任:根据2021年实施的《中华人民共和国民法典》第五百七十七条,一方不履行合同义务或者不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十二条,履行不符合约定的,应当按照当事人的约定承担违约责任。违约责任没有约定或者约定不明确,依照本法第五百一十条的规定不能确定的,受害人可以根据标的的的性质和损失的大小,合理选择要求对方承担修理、重作、更换、退货、降价或者报酬等违约责任。二、二手房合同没有写明尾款时限怎么办二手房合同没有写明尾款时限,可以与对方协商。经过协商后可以添加条款,也可以签订补充协议。根据2021年实施
    2023-03-10
    226人看过
  • 技术合同风险转移的防范措施是什么
    一、技术合同风险转移的规定是什么?1.谨慎审查签约对象在订立技术合同之前,主要从主体资格、缔约能力和信誉三个方面审查。2.约定技术合同有关权益归属(1)确定技术合同所涉及的技术的权益归属(2)签订技术开发合同要约定开发完成的技术成果的归属3.约定风险责任4.约定后续改进的技术成果的归属5.约定技术的使用范围和保密责任6.技术合同中要设立担保7.注意有关技术合同的区别技术咨询合同与技术服务合同、技术服务合同与技术开发合同、委托开发合同与合作开发合同等就容易混淆。混淆了合同的性质,就容易使合同当事人的权利义务出现错位,导致不应有的纠纷。二、签订技术合同应当注意的事项1、技术开发合同必须采用书面形式。为避免以后产生无谓的纠纷,当事人应当在合同中约定技术开发合同的性质。不同的技术开发合同,当事人的权利义务不同,特别是对于技术开发合同而言,更要明确是委托开发还是合作开发。那种虽然在开发中提供了资金、
    2023-03-16
    93人看过
  • 技术合同技术风险出现时如何承担
    技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险由当事人约定。一方发现可能导致技术开发失败的情形时,要履行通知另一方的义务。《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。第八百五十八条技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险由当事人约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,风险由当事人合理分担。当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失;没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。一、所有的技术合同都能认定吗不是所有的技术合同都能认定。只有自然人(个人
    2023-02-22
    109人看过
  • 技术合同技术风险出现时如何承担?
    技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险由当事人约定。一方发现可能导致技术开发失败的情形时,要履行通知另一方的义务。《中华人民共和国民法典》第五百一十条合同生效后,当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。第八百五十八条技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险由当事人约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,风险由当事人合理分担。当事人一方发现前款规定的可能致使研究开发失败或者部分失败的情形时,应当及时通知另一方并采取适当措施减少损失;没有及时通知并采取适当措施,致使损失扩大的,应当就扩大的损失承担责任。一、技术开发合同面临的风险有哪些(一)技术开发风险责任约定不明确的法律风
    2023-02-22
    58人看过
  • 合同订立风险防范措施与技巧
    1、事先预防,完善合同的审批制度、审查制度。2、事中控制,即合同履行中一旦发现对方有逾期付款或其他违约行为,就应及时采取对应措施,以免延误时机。3、事后补救措施,一旦发现货款无法按期收回及催讨有困难,应分析对方拖延或拒付原因,采取相应措施。债权保全的风险如何防范防范债权保全的风险的方法如下:1、债权人应密切关注债务人的动向,判断债务人是否存在或可能存在转移被查封、扣押的财产的情况;2、债权人应当通过多种渠道掌握债务人的财产状况;3、通过人民法院加强对债务人财产的调查核实,防范债务人弄虚作假,转移财产而逃债,确保申请财产保全措施能够达到保全效果,顺利实现将来法院裁决的实体权利;等等。《中华人民共和国民法典》第四百七十条合同的内容由当事人约定,一般包括下列条款:(一)当事人的姓名或者名称和住所;(二)标的;(三)数量;(四)质量;(五)价款或者报酬;(六)履行期限、地点和方式;(七)违约责任;
    2023-07-02
    436人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开

    合同风险是指由于合同条款不完备、当事人违约或不可抗力等原因,导致合同不能按约履行或不能充分履行,从而给当事人带来损失的可能性。 在签订和履行合同的过程中,需要注意识别和防范各种合同风险,包括但不限于合同条款不完备的风险、违约风险、不可抗力风... 更多>

    #合同风险
    相关咨询
    • 签订工程合同技术与环境方面的风险有哪些
      江西在线咨询 2022-07-19
      1、地质地基条件。一般工程发包人提供一定的地基条件,往往这些条件与实际情况出入很大,施工时会引起超挖、超填,处理特殊地质情况如流沙,或遇到其他障碍物和文物都会增加工作量和拖长工期。 2、水文气象条件。主要表现在异常天气出现,如风暴、特大暴雨、洪水、泥石流、坍方等不可抗力的自然现象,都会造成工期拖延和损失。 3、施工准备。由于工程发包人提供的施工现场有隐患或通水通电和交通等准备不足,带来承包人不能做
    • 技术开发合同技术开发合同的风险保证
      黑龙江在线咨询 2021-11-23
      根据当事人的约定,技术开发合同承担风险责任。没有约定或者约定不明确的,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同相关条款或者交易习惯确定。如仍不确定,风险由当事人合理分担。
    • 环境与健康监测与风险评估包含哪些方面
      宁夏在线咨询 2022-09-01
      的最终目的,是保护人体健康。目前,我国环境污染引起公众健康损害问题日益突出,甚至成为影响社会和谐稳定的重大问题,备受社会各界关注。因环境污染引起的健康问题影响范围广,后果严重,可能导致疾病、致癌、出生缺陷、不孕不育风险等,且隐蔽性强。环境保护法规定,国家建立健全环境与健康监测、调查和风险评估制度。建立健全环境与健康监测、调查制度,是环境与健康管理的基础性工作,有利于加强对环境污染可能导致的健康损害
    • 技术开发合同的风险责任
      天津在线咨询 2022-07-11
      技术开发合同的风险责任承担为合同中有约定的,按照约定的风险责任由承担人承担,没有约定或者约定不明的,双方当事人可以签订一个补充协议,买房就补充协议达成一致的,风险由双方当事人合理分担。根据《民法典》第八百五十八条规定,技术开发合同履行过程中,因出现无法克服的技术困难,致使研究开发失败或者部分失败的,该风险由当事人约定;没有约定或者约定不明确,依据本法第五百一十条的规定仍不能确定的,风险由当事人合理
    • 如何避免技术措施对环境的影响
      吉林省在线咨询 2022-08-29
      相比单个的建设项目而言,一些重大经济和技术政策,对环境的影响范围更广,历时更久,且影响发生之后更难处置。通过对政策进行战略性环境影响评价,在制定之初就由相关部门对其可能造成的环境影响进行评估,就能提早采取有效措施,防止在公共政策的执行过程中造成重大的生态环境损失和破坏。环境影响评价是指对决策实施后可能造成的环境影响进行分析、论证、预测和评估,提出预防或减轻不良环境影响的对策和措施,进行跟踪监测的方