如何支付进度款以及支付给谁-法师兄

如何支付进度款以及支付给谁

来源：互联网时间： 2023-05-07 22:14:58 441 人看过

为保证工程正常施工，发包人应按合同及有关规定，根据工程形象进度按时支付工程款。根据《建设工程发包和合同价款管理办法》，“建设工程双方应当按照合同约定的工程进度，定期或者分期结算工程款。”《建设工程施工合同（示范文本）》对工程款的支付也作了相应约定：“发包人在确认计量结果后14日内，向承包人支付工程款（进度款）”发包人逾期未支付工程款（进度款）的，承包人可以向发包人发出要求支付的通知。发包人接到承包人通知后仍不按要求付款的，可以与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意，可以延期付款。协议应当约定延期支付的时间，并自计量结果确认后第15日起计算应付贷款利息发包人未按合同约定支付工程款（进度款），双方未能就延期付款达成协议，致使工程无法施工的，承包人可以停止施工，发包人应当承担违约责任。”。工程进度款的计算主要涉及两个方面，一是工程量的核定和确认，二是单价的计算方法。为核实和确认工程量，承包商应在协议规定的时间向业主代表提交已完成的工程量清单或报告。”《建设工程施工合同（示范文本）》规定：发包人代表在收到工程量清单或报告后7天内，按设计图纸核定竣工工程量，并以确认的计量结果作为工程价款的依据。发包人代表在收到已完成的工程量清单或报告后7天内未进行计量的，承包人报告中所列的工程量自第8天起视为确认，可作为支付工程价款的依据。工程进度款单价的计算方法主要根据发包人与承包人事先约定的工程价款计价方法确定。综合单价法和工程单价法可分为两种方法。在选择中，可以调整价格，即项目成本在实施期内随价格变化而调整，也可以采用固定价格，即项目成本在实施期内不因价格变化而调整，在工程造价中考虑了价格风险因素，在合同中明确了固定价格的内容和范围。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

投标人
工程进度款的支付比例是？

在合同拟定时，预付款条款一般要注意三个问题：1、预付款的额度，比如按合同价的10％左右计；2、预付款的支付时间与方式，比如在合同签订后30日内支付预付款的50％，在承包人主要人员及主要机械到位后30日内再支付50％，支付预付款时承包人需提供预付款保函。3、扣回工程预付款的时间和比例，比如在工程进度款支付至25％到75％之间按工程进度款比例扣回。这三个方面一般没有强制性的规定，主要由招标单位根据实际情况灵活掌握，但不要对投标人过于苛求。工程进度款的支付方式1、按月结算。即实行旬末预支或月中预支，月终按工程师确认的当月完成的有效工程量进行结算，竣工后办理竣工结算。2、分段结算。即双方约定按单项工程或单位工程形象进度，划分不同阶段进行结算。如对一般工业民用建筑可以划分为基础、结构、装饰、设备安装几个阶段。每阶段工程完工后，进行结算。高层建筑也可以把每完成一层作为一个结算段。公路工程也可以分为基础

2023-08-15

465人看过
预付款
工程进度款的计算与支付

工程进度款的计算：工程进度款的计算，主要涉及两个方面，一是工程量的核实确认，二是单价的计算方法。工程量的核实确认，应由承包人按协议条款约定的时间，向发包人代表提交已完工程量清单或报告。《建设工程施工合同（示范文本）》约定：发包人代表接到工程量清单或报告后7天内按设计图纸核实已完工程数量，经确认的计量结果，作为工程价款的依据。发包人代表收到已完工程量清单或报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为确认，可作为工程价款支付的依据。工程进度款单价的计算方法，主要根据由发包人和承包人事先约定的工程价格的计价方法决定。工程价格的计价方法可以分为工料单价法和综合单价法两种方法。在选用时，既可采取可调价格的方式，即工程造价在实施期间可随价格变化而调整，也可采取固定价格的方式，即工程造价在实施期间不因价格变化而调整，在工程造价中已考虑价格风险因素并在合同中明确了固定价格所包括的内容

2023-06-08

439人看过
合同无效
进度款支付流程是怎样的

一、进度款支付流程是怎样的工程款（进度款）在双方确认计量结果后14天内，发包方应向承包方支付工程款（进度款）。按约定时间发包方应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。符合规定范围的合同价款的调整，工程变更调整的合同价款及其他条款中约定的追加合同价款，应与工程款（进度款）同期调整支付。二、进度条支付的法律依据法律依据：《建设工程合同司法解释》第三条建设工程施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格的，按照以下情形分别处理：（一）修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，应予支持；（二）修复后的建设工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持。因建设工程不合格造成的损失，发包人有过错的，也应承担相应的民事责任。三、工程进度款如何支付为避免工程建筑过程中的不必要的纠纷，在需要支付工程进度款的工程中，进行工程合同订立的时候，应当对工程进度款支付的相关事项进行说明

2023-06-05

309人看过
律师事务所
如何进行进度付款

为保证工程建设的正常进度，发包人应按照合同及有关规定，按照工程形象进度按时支付工程款。根据《建设工程发包和合同价款管理办法》，“建设工程双方应当按照合同约定的工程进度，定期或者分期结算工程款。”《建设工程施工合同（示范文本）》对工程款的支付也作了相应约定：“发包人在确认计量结果后14日内，向承包人支付工程款（进度款）”发包人逾期未支付工程款（进度款）的，承包人可以向发包人发出要求支付的通知。发包人接到承包人通知后仍不按要求付款的，可以与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意，可以延期付款。协议应当约定延期支付的时间，并自计量结果确认后第15日起计算应付贷款利息发包人未按合同约定支付工程款（进度款），双方未能就延期付款达成协议，致使工程无法施工的，承包人可以停止施工，发包人应当承担违约责任。”。工程进度款的计算主要涉及两个方面，一是工程量的核定和确认，二是单价的计算方法。为核实和确认工程量

2023-05-07

443人看过

病历
车险理赔款项支付给谁？

一般情况下保险公司在交通事故当中会把赔偿金直接打给投保人，然后再由投保人向伤者支付相应的赔偿款项，但是，毕竟保险公司在交通事故当中肯定是有赔偿上限的，保险公司支付的赔偿金不足的情况下就需要投保人自己补足了。特殊的情况下，保险公司才会把钱打给被撞者。我全责车险人伤理赔流程发生交通事故，人伤理赔流程有：1．报案：事故发生后可先向交警部门报案，并向保险公司报案。尽量保留事故现场，如伤者伤情严重，则应先拨打120救人。2．现场处理：交警到来之后，说明情况，如无法保留事故现场，需另外提交事故照片；听交警安排送伤者入院治疗；涉及车辆损失需保险公司现场勘查，并出具勘查报告。3．医院处理：如伤者家属到场，可告知自己车辆是有保险的，车已被交警扣留；可留下手机号码，并取得对方联系人的手机；提醒伤者保留好医药费的发票及病历；如需垫付，保留好垫钱票据。4．进行调解：责任划分尊重交警的意见。交警根据出具事故责任认定

2023-07-06

441人看过
诉讼时效
工程款按进度支付如何计算诉讼时效

工程款按进度支付的，其诉讼时效期间应当从最后一期履行期限届满之日起计算。此外，根据法律规定，权利人向法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年因此，在对方未履行支付工程款的义务时，权利人应及时向法院起诉。一、工程欠款诉讼时效有什么规定工程欠款的诉讼时效为三年，从知道或者应当知道对方拖欠工程款之日起计算。如果在诉讼时效期间存在下列情况的，则诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新计算：（一）权利人向义务人提出履行请求；（二）义务人同意履行义务；（三）权利人提起诉讼或者申请仲裁；（四）与提起诉讼或者申请仲裁具有同等效力的其他情形。二、中介合同诉讼期多长向人民法院保护民事权利的诉讼期限为三年。诉讼时效期间，自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起20年以上的，人民法院不予保护。有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。当事人约定同一债

2023-06-27

467人看过
工程造价
施工方拖延支付进度款时该如何处理

咨询：施工方拖延支付进度款怎么处理？我公司承包某工程，合同约定甲方应按月支付进度款。由于甲方所在集团出现财务危机，主体结构出地面后，甲方开始拖延支付进度款。我公司应该怎么办?律师回答：如果合同没有特别规定，根据最高人民法院解释和建设部颁布的示范文本的规定，首先，贵公司可以书面催告甲方付款。如果甲方有诚意,并提供付款担保，贵公司可以同意与甲方签订延期付款协议，约定延付期间、利息及担保等;其次，如果甲方既不付款又不愿达成延期付款协议，贵公司可以停止施工，并书面通知甲方,同时保留停工期间工资、材料、机械租赁费等的凭证;再次，如果停工超过56天后,甲方仍未付款的，贵公司可以书面通知甲方解除合同，同时应该与甲方、监理确认已完工工程范围，并最好与甲方谈妥已完工工程造价及甲方应补偿的损失。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第十二条从事建筑活动的建筑施工企业、勘察单位、设计单位和工程监

2023-06-15

239人看过
合同条款
如何进行工程款支付流程

如何进行工程款支付流程?工程款包括公司工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款、零星工程款。首先工程预付款、进度款和结算款支付流程，工程进度款支付流程，工程结算款支付流程等等。工程款支付管理流程一、目的规范工程款支付流程，明确各相关方在工程付款各环节审核(批)的责任，确保工程款的正确支付，杜绝错付、超付，以确保工程质量和进度，控制工程成本。二、适用范围适用于公司工程预付款、进度款、结算款、设备款、保修金、工程尾款、零星工程款的支付。三、工程预付款、进度款和结算款支付流程(一)工程预付款支付流程1、施工单位提交预付款《工程款支付申请表》给预算专员，施工单位项目经理要签字确认;2、预算办根据合同约定的预付比例审核预付款，签署预付款《工程款支付申请表》然后交给财务部;3、财务部再次复核后，交给总经理和董事长审批，然后将审核审批通过的《工程款支付申请表》交给出纳安排付款。(二)工程进度

2023-04-23

203人看过

预付款
探讨竣工进度款的支付方式

工程进度金是指根据月度或其他标准计算出的完成工程数量所包括的各项费用总和。在施工过程中,按月结算和支付进度金,竣工后结算的方法则为阶段性结算和支付。具体划分在合同中明确。施工单位在月初完成工程量清单和工程款支付申请书,由监理审查,监理在收到上述表格后14天内发行审查意见,向建设单位提交审查和支付,建设单位收到监理书面通知后14天内向建设单位支付进度款。工程进度金是指在施工过程中，根据月度或其他标准计算出的完成工程数量所包括的各项费用总和。工程进度付款方式按合同中的付款方式执行，主要有按月付款、按工程阶段付款、一次性付款等。按月结算和支付是按月支付进度金，竣工后结算的方法。合同工期超过两年的工程，年底进行工程盘点，办理年度结算。阶段性结算和支付是当年开工，当年不能竣工的工程按工程进度，分阶段支付工程进度费。具体划分在合同中明确。以月支付为例，主要流程如下：施工单位在月初完成工程量清单和工程款

2023-11-12

142人看过
工程造价
延迟支付进度款引起的纠纷

该段内容讲述了施工方在未按时支付工程款项时具有催告权,但如果出现进度款拖欠的情况,需要通过人民法院进行诉讼解决。政府部门可以调处工程款的支付问题,但对于拖欠工程款的问题没有裁判权或强制权。如果是政府工程,政府部门可以向建设该工程的政府要求支付或处理。由于未按时支付工程款项,施工方具有催告权。如果出现进度款拖欠的情况,这属于普通民事纠纷,需要通过人民法院进行诉讼解决。法院判决胜诉后，拖欠方仍不支付的，再申请法院强制执行。政府部门可以调处工程款的支付问题，但对拖欠工程款的问题没有裁判权，强制权。但如果是政府工程，可以向建设该工程的政府要求支付或者处理。政府强制解决工程款问题根据《中华人民共和国建筑法》的规定，建设单位应当按照工程造价比例及时足额支付工程款，最迟不得拖延工期，也不得任意压缩合理工期。如果建设单位违反规定，拖欠工程款或者提供担保、保证，造成施工单位拖欠工程款

2023-09-11

206人看过
工程施工
工程施工进度款支付明细表

工程进度款是指在施工过程中月或其他标准完成的工程数量计算的费用总和。工程进度款的支付方式按合同中的支付方式执行，主要包括按月支付、按工程阶段支付、一次性支付等。按月结算和支付是按月支付进度款，竣工后清算的方法。合同期限在两年以上的工程，年末进行工程盘点，进行年度结算。分段结算与支付是当年开工、当年不能竣工的工程按照工程进度，划分不同阶段支付工程进度款。合同中明确了具体的划分。以月度支付为例，主要流程如下：施工单位应在月初编制上月完成的工程量清单和工程款支付申请表，交监理审核。监理应在收到上述表格后14日内完成审核并出具审核意见，并提交施工单位进行审核和支付。施工单位应在收到监理书面通知后14日内向施工单位支付进度款。具体支付方式按合同执行，一般以应付工程款为基础。扣除质量保证金比例、预付款比例和已支付的措施费后，实际支付施工单位，工程量变更或索赔按合同执行或竣工时结算。劳动合同明细表包括什

2023-08-07

169人看过
工程造价
工程进度款支付流程是什么

工程进度款支付流程：1、施工单位先向工程部提交进度款《工程款支付申请表》，要求附上已完工程的预算书，一式叁份(工程部、预算办、财务部各一份)，施工单位项目经理要签字。2、工程部审核当月完成的部位及项目及相关工程量，审核完毕由工程部经理签字后交到预算专员。3、预算专员审核已完成工程量，并审核工程预算价，确定当月完成工程造价，根据合同约定，审批工程款，然后预算专员签字确认。(注：预算办要求提供电子版预算书时，施工单位要积极配合。)4、预算专员将进度款《工程款支付申请表》上交财务部审核。5、财务部审核无误后，将进度款《工程款支付申请表》交由总经理和董事长审批。6、施工单位根据审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》中的金额开具当地建安发票，发票需按进度款《工程款支付申请表》中的工程项目分别填开。7、施工单位将审核审批通过的进度款《工程款支付申请表》以及相同金额的建安发票上交到财务部，财务部再次复

2023-06-15

259人看过

专利
谁将支付年度专利费？

1、谁来支付专利年费专利权人应当在专利权有效期内每年向专利局支付的费用，自专利法规定授予专利权的年度起II。专利年费的支付方式可以直接向专利局支付费用，也可以通过邮局汇款向专利局支付的所有费用应注明正确的申请号、费用简称和分项金额。未注明的，视为未办理付款手续。因此，请务必在汇款信息中填写正确的申请号、费用名称缩写和明细金额如果未按时支付年费（授权年度的年费除外）或支付的金额不足，可在年费到期之日起六个月内支付，同时支付滞纳金；超过规定缴纳时间的每月，按当年全额年费的5%计算滞纳金；补缴期限超过规定期限不满一个月的，不缴纳滞纳金。补交时间超过规定期限一个月的，滞纳金按年费的5%增加，最高不超过25%。期满未缴纳专利权的，专利权自缴纳年费之日起终止。专利申请授权后的专利年费滞纳金，专利申请人办理登记手续时，除缴纳专利登记费外，还应当缴纳授予专利权当年的年费。以后每一年的年费应在上一年期满前一

2023-05-07

269人看过
借款
如何贷款支付房子首付

1、日前,很多金融机构针对年轻人想买房子,首付却不够的情况推出了“首付政策”。首付政策贷款分为有抵押和无抵押两种,有抵押的首付政策贷是为改善型的买房人设计的:买房人想卖掉现有的房子重买一套,但是卖出自己的房子和买新房交首付的时间却不一定能正好凑上,短时间内存在首付资金紧张,就将已有住房抵押换取新房的首付。2、无抵押的首付政策贷眼下似乎更大行其道:没有抵押物,全靠“更加严格的审核”提供给买房人贷款用于买房首付。然而现在许多城市已经紧急叫停了“首付政策”,据说包括中国央行和中国银监会在内的金融部门,正密切关注部分地区房地产行业融资风险,计划推出措施,打击发放贷款作为房屋贷款首付的行为。可以知道，抵押品就是公民购买的那套房屋的房产权，但是并非是所有的职员都需要抵押，若能证明自己日后有偿还能力的，就不需要提供抵押品。不管是通过哪种方式借贷，都是需要进行偿还的。一、买房子贷款拿什么抵押?买房子贷款，

2023-03-25

152人看过