索赔工程证据包括哪些方面?
来源:法律编辑整理 时间: 2023-11-18 04:32:48 413 人看过

本文提供了工程索赔证据的相关内容,包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、工程照片、气象报告等。这些证据可用于证明工程延误、费用增加等索赔。

以下内容为工程索赔证据:(1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;(2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表;(3)施工备忘录(日记),在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时,需及时做好记录;(4)记录建筑师和工程师的口头指示,并及时以书面形式报告建筑师予以承认;(5)工程照片需由专人管理:照片应标明拍摄日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;(6)收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;(7)整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。

有哪些证据可以证明工程延误?

工程延误是指工程项目的实际完成时间与计划完成时间之间的时间差异。为了证明工程延误,需要收集以下证据:

1. 延误通知:承包商或项目经理向业主发出的通知,宣布工程项目的延误和延误原因。这些通知通常包括延误时间和延误金额等信息。

2. 延误记录:承包商或项目经理在项目计划中记录的工程延误时间和原因。这些记录可能包括工程延期单、工程变更单、天气影响单等。

3. 业主的证明:业主提供的证明,证明工程项目确实受到了延误的影响。例如,业主可能会提供 weather.com 网站上的天气报告,证明某些天气事件导致了施工计划的延误。

4. 承包商或项目经理的证明:承包商或项目经理提供的证明,证明工程延误是由于某些不可预见或不可避免的原因造成的。例如,承包商可能提供施工过程中出现的意外事件,如机器故障或人为错误等。

5. 财务证据:延误导致的财务影响,如额外成本或工期延误的损失等。

在法律上,业主可以要求承包商或项目经理承担延误引起的任何财务损失。如果业主无法证明延误是故意或重大过失造成的,他们可能需要承担责任。承包商或项目经理可能会面临赔偿金、违约金或其他法律后果。

工程索赔证据是证明工程项目延误的重要依据。承包商或项目经理需要收集延误通知、延误记录、业主的证明、承包商或项目经理的证明和财务证据等证据来证明工程延误。在法律上,业主可以要求承包商或项目经理承担延误引起的任何财务损失。因此,及时收集并保存索赔证据是必要的。

根据《民事诉讼法》第六十三条,证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录。证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月01日 14:45
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多违约金相关文章
  • 工程索赔事件的起因包括哪些
    业主没有按合同规定的要求交付设计资料、图纸;未按合同规定的日期交付施工场地,提供道路、水电等施工条件,使承包商的施工人员和设备不能进场,或进场后不能正常开展工作,出现人员窝工、停工和机械闲置;没有按合同规定的时间和数量支付工程款;供应材料、设备不及时或不合格等。2、不利的自然条件与人为障碍引起的索赔不利的自然条件是指施工中遭遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣,是一个有经验的承包商无法预测的。如承包商遇到了现场气候条件以外的外界障碍或条件,或遇到了图纸上并未说明的地下构筑物或文物,施工单位可提出工期延长和成本补偿。3、设计变更引起的索赔由于工程项目建设周期长,工程受地形、地质、水文、气象等自然条件变化和技术、经济环境变化的影响,可能导致项目施工时实际情况与招投标时相比发生变化,故工程施工中经常发生设计变更。由于承包商的报价是以原招标文件和设计图纸为基础计算的,根据合同条款,
    2023-04-27
    210人看过
  • 工程索赔的处理原则包括哪些
    1、索赔必须以合同为依据。遇索赔事件时,监理工程师应以完全独立的身份,站在客观公正的立场上,依合同为依据审查索赔要求的合理性、索赔价款的正确性。另外,承包商也只有以合同为依据提出索赔时,才容易索赔成功。2、及时、合理处理索赔。如承包方的合理索赔要求长时间得不到解决,积累下来可能会影响其资金周转,从而影响工程进度。此外,索赔初期可能只是普通的信件来往的单项索赔,拖到后期综合索赔,将使索赔问题复杂化(如涉及利息、预期利润补偿、工程结算及责任的划分、质量的处理等),大大增加处理索赔的难度。3、必须注意资料的积累:积累一切可能涉及索赔论证的资料,技术问题、进度问题和其他重大问题的会议应做好文字记录,并争取会议参加者签字,作为正式文档资料。同时应建立严密的工程日志,建立业务往来文件编号档案等制度,做到处理索赔时以事实和数据为依据。4、加强索赔的前瞻性,有效避免过多的索赔事件的发生。监理工程师应对可能
    2023-06-15
    231人看过
  • 主要职责工程承包商包括哪些方面?
    建设工程合同的类型主要有建设工程勘察合同、建设工程设计合同、建设工程施工合同。建设工程勘察合同的标的是为建设工程需要而作的勘察成果。工程勘察是工程建设的第一个环节,也是保证建设工程质量的基础环节。建设工程设计合同是承包方进行工程设计,委托方支付价款的合同。建设工程施工合同是工程建设单位与施工单位,也就是发包方与承包方以完成商定的建设工程为目的,明确双方相互权利义务的协议。建设工程的承包主要有三种类型:(1)基础设施和土木工程。如水利、水坝、运河工程路和铁路建设下建筑工程梁、港口和岸上建筑场工程水排水工程力工程历史或名胜古典建筑工程、园林工程等。(2)以资源为基础的工程。如石油开发、炼油厂、矿山、炼钢厂、化工厂、化肥厂等。(3)制造业工程。如造纸厂、纺织厂、机器厂等。工程类承包承揽的付款方式有哪些1、项目无工程预付款。工程款按形象进度支付已完成工程量的80%进度款,工程竣工验收合格办理完结算
    2023-07-04
    303人看过
  •  证据总揽:工程索赔的9个方面是什么?
    证据包括工地会议记录、施工进度表、备忘录、建筑师和工程师指示、气象报告、工资单等。需由专人管理照片,按工程进度整理编排,并收集记录每天的气象报告和工资单据等。以下是对工程索赔证据的改写:证据包括:工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件;各种施工进度表,包括发包人代表和分包商编制的进度表;施工备忘录(日记),在施工过程中发生影响工期和索赔相关的事项时,应及时记录;应记录建筑师和工程师的口头指示,并及时以书面形式报告建筑师予以承认;工程照片需由专人管理:所有照片均应标明拍摄日期,最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。证据类型标题:关于互联网侵权行为的法律分析近年来,随着互联网的快速发展,网络侵权行为日益猖獗。此类行为不仅给受害人带来了严重的财产损失,还对我国网络安全和信息安全造成了极大
    2023-10-18
    275人看过
  • 出轨证据被法院认可,包括哪些方面?
    法院认可出轨的证据包括:1、男女双方在床上的视频和照片最直接;2、一方自己承认的录音、录像、悔过书、保证书,都是自己承认并保留证据的,证明效果比较高;3、警察做的询问记录,单位做的作风处罚等;4、警察抓嫖娼的材料也是过错的证据;5、酒店频繁开房的记录,直接反映出出轨的证据。搜集哪些出轨证据(一)对方写下的包括出轨事实、发生时间等内容的悔过书、保证书。(二)公安机关的询问笔录。(三)对方的银行卡号,与“第三者”长期持续的银行流水记录。(四)聊天记录、视频等电子数据。(五)对方出轨的床照。我们在收集证据时要注意,一定要采用合法的手段,否则取得的证据很可能被法院认定无效。此外有当事人咨询说,我只有一张聊天记录截图,能认定对方出轨吗像这种情况,仅凭单一证据是很难认定的,想要证实对方出轨,需要形成完整的证据链。《中华人民共和国民法典》第一千零九十一条有下列情形之一,导致离婚的,无过错方有权请求损害赔
    2023-07-07
    92人看过
  • 单方面离婚的证据一般都包括哪些
    (1)结婚的证明材料(结婚证或婚姻登记机关证明);(2)婚姻基础状况的证明材料。如经人介绍或包办买卖婚姻等证明材料;(3)婚后夫妻感情变化、引起离婚原因的证明材料。如因第三者插足引起离婚的,提供第三者介入的具体事实、证人证言、视听资料等证明材料;如有生理缺陷、精神病的,提供诊断书、鉴定书;(4)夫妻关系现状的证明材料。如分居的,提供分居时间、原因等材料;(5)曾经起诉离婚的,提供法院判决书、裁定书等材料;(6)子女状况。提供子女出生证、户口证明,夫妻双方抚养条件、子女愿意跟随哪一方生活的表示证明;(7)财产清单。包括财产的品种、数量、现状,取得时间和方式;(8)双方经济状况。双方收入、存款、债权债务等证明。如单位证明、工资卡,存款人、帐号、金额,债权、债务数量,债务债权人姓名、住址等;(9)住房的证据材料。产权证书、租赁合同、证明或产权单位对租赁关系的意见;(10)需要对方给予经济帮助的,
    2023-03-28
    338人看过
  • 人身侵权索赔的范围究竟包括哪些方面
    一、人身侵权索赔的范围究竟包括哪些方面人身侵权赔偿包含项目:造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。造成严重精神损害的,被侵权人还有权请求精神损害赔偿。《中华人民共和国民法典》第一千一百七十九条【人身损害赔偿范围】侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金;造成死亡的,还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、人身损害赔偿起诉后多久可以结案人身损害赔偿起诉后一般需要3-6个月左右才可以结案,但具体还需要根据案件的具体案情来决定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条人民法院适用普通程序审理的案
    2023-07-17
    275人看过
  • 工程索赔报告的内容应包括哪些
    工程索赔报告的内容一般会包括:1、总论部分,这是索赔报告的开始部分;2、合同引证以及索赔额计算部分;3、期延长论证;4、证据部分,包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。工程索赔报告的内容应包括哪些的法律依据《民法典》第一千一百六十五条行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。依照法律规定推定行为人有过错,其不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。第一千一百六十六条行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。《中华人民共和国民法典》:第一章 一般规定  第一千一百六十六条 行为人造成他人民事权益损害,不论行为人有无过错,法律规定应当承担侵权责任的,依照其规定。
    2022-06-15
    147人看过
  • 建筑工程索赔涉及哪些方面内容
    一、建筑工程索赔涉及哪些方面内容工程索赔的内容有:人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、现场管理费、利息(一般按照中央银行贴现率加三个百分点的利率)、总部(企业)管理费、利润损失。当事人可以根据索赔事件的实际增加天数确定索赔工期,根据索赔工期确定索赔费用。二、建筑工程索赔的特点是什么1.索赔是双向的,不仅承包人可以向发包人索赔,发包人同样也可以向承包人索赔。2.只有实际发生了经济损失或权利损害,一方才能向对方索赔。3.索赔是一种未经对方确认的单方行为。三、建筑工程索赔时效是怎么规定的1.业主未能按合同约定履行自己的各项义务或发生错误以及应由业主承担责任的其他情况,造成工期延误和(或)承包商不能及时得到合同价款及承包商的其他经济损失,承包商可按下列程序以书面形式向业主索赔:(1)索赔事件发生后28天内,向业主方发出索赔意向通知。(2)发出索赔意向通知后28天内,向业主提出补偿经济损
    2023-06-10
    110人看过
  • 工期索赔和费用索赔内容包括哪些
    (1)人工费。索赔费用中的人工费是指完成合同之外的额外工作所花费的人工费用于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用过法定工作时间加班劳动定人工费增长以及非承包商责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。(2)材料费。材料费的索赔包括:由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费于客观原因材料价格大幅度上涨于非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。材料费中应包括运输费、仓储费,以及合理的损耗费用。如果由于承包商管理不善,造成材料损坏失效,则不能列入索赔计价。(3)施工机械使用费。施工机械使用费的索赔包括:由于完成额外工作增加的机械使用费承包商责任工效降低增加的机械使用费于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。窝工费的计算,如系租赁设备,一般按实际租金和调进调出费的分摊计算系承包商自有设备,一般按台班折旧费计算,而不能按台班费计算,因台班费中包括了设备使用费。(4)分
    2023-02-12
    379人看过
  • 房屋买卖公证流程包括哪些方面?
    房屋买卖委托公证流程为:一、申请与受理;自然人、法人或者其他组织申请公证的,可以向居住地、经常居住地、行为地或者事实发生地的公证机构提出申请。申请涉及房地产的公证,应当向房地产所在地的公证机构提出;二、申请涉及房地产的委托、声明、赠与、遗嘱的公证,可以适用前款规定;公证机按照不同公证事项的办证规则,分别审查下列事项:1、当事人身份,申请公证资格及相应权利;2、提供的文件内容是否完整,含义是否清晰,签名、印鉴是否齐全;3、提供的证明材料是否真实、合法、充分;4、申请公证的事项是否真实合法。三、出具公证书。经审查,公证机构认为申请提供的证明材料真实、合法、充分合法的,应当自受理公证申请之日起十五个工作日内向当事人出具公证书。办理公证流程:1、到“登记信息、验证协议”窗口办理信息登记上网和协议验证手续;2、到“房地产估价”窗口办理评估手续;3、到“公证”窗口办理公证手续;4、到“私房交易”窗口办
    2023-07-14
    97人看过
  • 工程机械债权管理包括哪些方面
    1、根据我们在山西、北京、江西、山东等地的特约服务发现,厂家对代理商债权管理水平的掌握不及时、不准确、不全面,极易引发大的债权危机。制造商的债权和风险控制部门缺乏对代理商信息的掌握和控制能力。盲目追求市场和销量,没有与市场和销量相适应的平行的债权监督体系和制度流程。我们建议厂商指定第三方专业机构配合内部信用风险控制部门,定期或不定期深入各代理商,对其信用管理状况进行全面、专业的评估,包括建立信用管理机构和人力资本状况,设计信用管理系统流程,数据统计和使用,信用的监控和收集,以及二级代理(下级代理或分销商)的完备、专业化,对代理人(经销网络)的管理、二手车(债权车)的赎回和销售、合法处置、代理人债权管理的综合水平、各种潜在风险等进行审慎客观的评价。在评估的基础上,第三方机构给出调整和纠正意见。制造商应将代理人债权管理评估作为债权管理的重要风险控制措施之一,并予以规范实施。其次,厂家对代理商严
    2023-05-07
    353人看过
  • 工程索赔中,承包人所能提供的证据有哪些?
    提出索赔的依据主要有以下几方面:1.招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记录,经认可的施工进度计划书,工程图纸及技术规范等;2.双方往来的信件及各种会议,会谈纪要;3.施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场的有关文件(施工记录备忘录施工月报施工日志等)及工程照片;4.气象资料、工程检查验收报告和各种技术鉴定报告、工程中送停电、送停水、道路开通和封闭的记录和证明;5.国家有关法律法令政策性文件;6.发包人或者工程师签认的签证;7.工程核算资料,财务报告,财务凭证等;8.各种验收报告和技术鉴定;9.工程有关的图片和录象;10.备忘录,对工程师或业主的口头指示和电话应随时书面记录,并请给予书面确认;11.投标前发包人提供的现场资料和参考资料;12.其他,如官方发布的物价指数,汇率,规定等。工程索赔的内容有哪些?工程的索赔包括人工费、材料费、施工机械使用费、分包商的索赔费、
    2023-08-14
    292人看过
  • 建筑工程上的反索赔包括哪些项目
    发包人反索赔,即发包人向承包人提出索赔,是指承包人因不履行或不完全履行约定义务,或因承包人行为给发包人造成损失时,发包人为维护自身利益向承包人提出索赔。项目反索赔依据如下:《合同条件》第三十一条规定,乙方不能按合同工期完成,施工质量不符合设计施工规范要求,或者发生其他使合同无法履行的行为,甲方代表可以通知乙方按照协议条款支付违约金,赔偿因违约给甲方造成的损失。也就是说,发包人可以向承包人索赔。在这种索赔中,发包人往往处于主动地位,可以从应付工程款中扣除,甚至可以保留承包人的材料和设备作为抵押。此外,《建筑法》第五十八条规定,施工企业应当对工程的施工质量负责。施工企业必须按照工程设计图纸和施工技术标准进行施工,不得偷工减料。原设计单位负责工程设计的修改,施工企业不得擅自修改工程设计。建筑工程索赔程序是怎样的建设工程索赔程序是:1、索赔事件发生后28天内,向监理工程师发出索赔意向通知;2、发出
    2023-08-18
    384人看过
换一批
#合同违约
北京
律师推荐
    展开
    #违约金
    词条

    违约金是指合同一方或双方违反合同约定的义务或责任时,应向另一方支付的金钱或金钱替代物。在合同违约的情况下,违约金通常是一种违约的惩罚,用于弥补对方因违约行为而遭受的损失。 需要注意违约金的具体金额和支付方式,以及是否符合合同条款和相关法律法... 更多>

    #违约金
    相关咨询
    • 工程索赔证据包括哪些,有哪些规定
      西藏在线咨询 2023-08-11
      工程索赔证据有: 1、工地会议记录和有关工程的来往信件; 2、施工进度表、施工备忘录; 3、施工照片、录像; 4、整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据等。
    • 施工工程过程中出现失误,施工索赔证据的种类包括哪些?
      重庆在线咨询 2022-06-12
      对于施工索赔证据的种类如下:(1)本工程合同协议书(2)中标通知书(3)投标书及附件(4)本合同专用条款(5)本合同通用条款(6)标准、规范及有关技术文件(7)图纸(8)工程量清单(9)工程报价单或预算书。工程变更、来往信函、指令、通知、答复、会议纪要等应视为合同协议书的组成部分。由于构成索赔证据的内容广泛,有时会形成相互抵触(或矛盾),或作不同解释的情况,导致合同纠纷。根据我国有关规定,合同文件
    • 施工现场索赔的证据应包括哪些内容?
      青海在线咨询 2021-11-07
      施工索赔证据包括:双方的工商登记材料;招标文件、施工合同文本及附件、补充协议;双方的信件、各种会议和会谈纪要;施工进度计划和实际施工进度记录;气象数据、工程检验验收报告和各种技术鉴定报告等。
    • 北京市XX敲诈勒索罪证据的搜集包括哪些方面?
      浙江在线咨询 2022-10-01
      根据《中华人民共和国(2011年修正)》第条,【】公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下、或者,并处或者单处;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑,并处罚金。
    • 工程索赔证据包含什么
      广西在线咨询 2023-07-07
      工程索赔证据有: (1)工地(地盘)会议记录和有关工程的来往信件; (2)各种施工进度表,包括发包人代表和分包编制的进度表; (3)施工备忘录(日记),在施工中发生影响工期和索赔有关的事项,都要及时做好记录; (4)做好建筑师和工程师的口头指示记录,及时以书面形式报告建筑师予以承认; (5)工程照片需有专人管理:照片都应标明拍摄的日期,最好购买带有日期的相机将照片按工程进度整理编排; (6)收集、