窝工费索赔规定是什么?
来源:互联网 时间: 2023-11-18 12:01:33 236 人看过

停窝工损失费,是指因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。

窝工费工期间的现场施工机械停滞费、现场工人的工资以及周转性材料的维护和摊销费。且该人工窝工费应该计算在索赔内。停窝工损失费,是指承包方按合同规定或双方协定的条款进入现场后,如因设计或发包方责任造成停窝工损失的费用,应由发包方负责。故该人工窝工费应该计算在索赔范围内。停窝工期间的现场施工机械停滞费以定额中机械台班的停滞费乘以停滞台班量计算。现场工人的工资以窝工总工日数乘以每工日单价,再以停窝工工资总额的30%作为管理费。其中停滞台班量和工人停窝工总工日数,均应扣除法定节、假日。周转性材料的停窝工损失费可按实结算。按上述规定计算的停窝工损失费总和后,只计取税金。

窝工费索赔是如何计算的?

窝工费索赔的计算通常基于合同约定的工程进度和实际完成情况。如果由于非承包方原因延误了工程进度,承包方有权要求索赔窝工费。索赔金额应根据实际窝工天数、人工费标准和承包方的损失情况进行计算。在计算索赔金额时,应考虑到工程延误对承包方造成的损失,包括人工费、材料费、机械设备费等。同时,承包方也应提供相关证据证明窝工的事实和损失情况,以确保索赔的合理性和有效性。

总结来说,人工窝工费是指在施工过程中因设计或发包方的责任造成的停工损失,应该由发包方负责。计算索赔金额时,应考虑工程延误对承包方造成的损失,包括人工费、材料费、机械设备费等,并提供相关证据。

《中华人民共和国劳动法》

第七十七条用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼,也可以协商解决。调解原则适用于仲裁和诉讼程序。

第九十一条用人单位有下列侵害劳动者合法权益情形之一的,由劳动行政部门责令支付劳动者的工资报酬、经济补偿,并可以责令支付赔偿金

(一)克扣或者无故拖欠劳动者工资的;

(二)拒不支付劳动者延长工作时间工资报酬的;

(三)低于当地最低工资标准支付劳动者工资的;

(四)解除劳动合同后,未依照本法规定给予劳动者经济补偿的。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年07月27日 00:52
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多用人单位相关文章
  • 工程窝工怎么索赔,工程停工索赔条件有哪些
    一、工程窝工怎么索赔1、建设工程因发包人原因造成停工、缓建的,承包人可以向发包人因窝工产生的相关费用和实际造成的损失。2、《中华人民共和国民法典》第八百零四条【因发包人原因造成工程停建、缓建所应承担责任】因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。二、工程停工索赔条件有哪些索赔条件,又称干扰事件,是指那些使实际情况与合同规定不符合,最终引起工期和费用变化的各类事件.通常承包商可以索赔的事件有:1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失;2、因工程变更(含设计变更,发包人提出的工程变更,监理工程师提出的工程变更,以及承包人提出并经监理工程师批准的变更)造成时间和费用的损失;3、发包人提出提前完成项目或缩短工期而造成承包人的费用增加;4、发包人延期支付期限造成承包人的损失;5
    2023-04-19
    446人看过
  •  保持原句式版:正当防卫杀人罪的认定问题是什么?
    正当防卫杀人是否负刑事责任取决于是否符合我国《刑法》规定的条件,如是否是为了防止非法侵害,是否明显超过必要限度等。一般情况下,正当防卫而杀人构成防卫过当的,会减轻或免除处罚;而在特殊正当防卫的情况下,即针对行凶、杀人、抢劫、强奸等行为做出的防卫,是不存在防卫过当的,即使是杀死人,此时也不承担刑事责任。根据我国《刑法》第二十条规定,为了防止正在进行的非法侵害,而采取的阻止非法侵害的行为,对非法侵害人造成了损害的,被视为正当防卫,不负刑事责任。正当防卫明显超过必要限度造成重大损害的,应当负刑事责任,但是应当减轻或者免除处罚。对正在进行行凶、杀人、抢劫、强奸、绑架以及其他严重危及人身安全的暴力犯罪,采取防卫行为,造成不法侵害人伤亡的,不属于防卫过当,不负刑事责任。从以上规定可以看出,正当防卫分为一般正当防卫和特殊正当防卫,在一般正当防卫的情形下,因为正当防卫而杀人,构成防卫过当的,需要承担相应的
    2023-11-13
    130人看过
  •  农民工误工费的索赔问题
    这段文字主要介绍了患者收入证明的开具标准。通常以单位开具的收入证明和工资单作为依据,奖金则以患者上年度单位人均奖金来计算。如果奖金超过了奖金税的起征点,那么应以起征点为限。需要注意的是,个人独资、合伙企业等私营企业以及财务不健全的有限公司出具的特别是证明患者“固定收入”高于上年度职工年平均工资3倍以上的收入证明。通常以单位开具的收入证明和工资单作为依据,奖金则以患者上年度单位人均奖金来计算。如果奖金超过了奖金税的起征点,那么应以起征点为限。需要注意的是,个人独资、合伙企业等私营企业以及财务不健全的有限公司出具的特别是证明患者“固定收入”高于上年度职工年平均工资3倍以上的收入证明。 根 据 素 材 , 误 工 费 的 起 征 点 是 多 少 ?根据提供的核心内容,误工费的计算方式会因当事人的情况而有所不同。误工费是根据当事人的误工时间和收入状况来确定的,而伤者本人的误工时间则根据当事人接受
    2023-10-09
    104人看过
  • 支票背书盖章的具体要求是什么?
    转账支票收款人可写为收款人个人姓名,收款人在转账支票背面被背书栏内加盖个人名章或者签名后,填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和转账支票兑现存入个人在开户银行开的个人结算帐户内。转账支票收款人可写为收款人个人姓名,收款人在转账支票背面被背书栏内加盖个人名章或者签名后,填上身份证号码和发证机关名称,凭身份证和转账支票兑现存入个人在开户银行开的个人结算帐户内。转账支票收款人一栏填写收款单位名称,正面加盖出票人预留银行印章。收款单位取得转账支票后,在支票背面被背书栏内加盖收款单位财务专用章及法定代表人或者财务负责人个人名章,填写好银行进帐单后连同该支票交给收款单位的开户银行委托银行收款。如果转账支票要进行背书转让,一定要注意背书的连续性。背书连续是指票据第一次背书转让的背书人是票据上记载的收款人,前次背书转让的被背书人是后一次背书转让的背书人,依次前后衔接,最后一次背书转让的被背书人是票据的最
    2023-11-11
    260人看过
  • 暴雨停工费的索赔问题
    暴雨水浸造成的停工的索赔方式:1、索赔事件发生28天内,向工程师发出索赔意向通知;2、发出索赔意向通知后28天内,向工程师提出延长工期和补偿经济损失的索赔报告及有关资料;3、工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后,于28天内给予答复,或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据。郑州暴雨为什么没有停工郑州暴雨在救灾的过程中有很多感人的瞬间,但20日当天没有停工是重大决策失误,应该有人承担责任。之所以这样说,是因为《气象法》规定了地方政府有根据气象主管机构提供的气象信息,组织实施气象灾害防御方案的义务。而不管是国家气象局还是河南省气象局对暴雨红色预警的建议都包括停工。在郑州气象台19号晚上就发布暴雨红色预警的情况下,做出不停工的决定是要承担责任的。《建筑法》第六十七条承包单位将承包的工程转包的,或者违反本法规定进行分包的,责令改正,没收违法所得,并处罚款,可以责令停业整顿,降低资质等级;情
    2023-08-13
    313人看过
  • 新一代革命军人
    遗产处理
    四有”新一代革命军人,即有灵魂、有本事、有血性、有品德的新一代革命军人。“四有”,明确了新一代革命军人应当具备的理想抱负、素质本领、精神特质和道德情操。如同房屋的四梁八柱,哪一“有”都不能少,哪一“有”都不能弱。著名教育家陶行知在谈到育人时说:“方向不定准,无论方法如何敏捷,如何洽意,只是行错路,究不能达目的地。”“四有”体现了时代发展要求和官兵价值追求的有机统一,我们既要联系优良传统来理解,又要弄清楚“新一代”究竟“新”在哪;既要根据官兵实际来践行,又要围绕强军目标来展开。革命军人致残、牺牲而发放的抚恤金不能作为遗产继承因革命军人致残、牺牲而发放的抚恤金。依照我国兵役法的规定,现役军人参战或因公负伤致残的由部队评定残废等级,发给残废军人抚恤证和一次性发给抚恤金,这些抚恤金是发放给残废军人的,属于其个人的财产,在其死后可以作为遗产,由其继承人继承。现役军人牺牲、病故,我国兵役法规定的应由国
    2023-07-12
    79人看过
换一批
#劳动关系
北京
律师推荐
    展开

    用人单位是指具有用人权利能力和用人行为能力,运用劳动力组织生产劳动,且向劳动者支付工资等劳动报酬的单位。用人单位的用人权利能力和用人行为能力,自其依法成立之时产生,自其依法撤消之时消灭。 用人单位应当依法建立和完善劳动规章制度,保障劳动者享... 更多>

    #用人单位
    相关咨询
    • 工程窝工怎么索赔
      天津在线咨询 2023-05-26
      工程窝工怎么索赔 建设工程窝工费,是指承包商(包括合法分包商)在进入施工现场后,不能按照总包合同约定或者分包合同约定或者开工通知书指令或者设计安排进行施工,使得施工进度慢于计划进度或者合同约定进度而造成原来按照进度计划所配备的施工人员或施工机械设备不能正常施工而产生的费用。 根据《民法典》有明确规定,其规定如下并为窝工索赔的法律基础: 1、第七百九十八条:隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检
    • 索要工伤赔偿程序简化的解释为?
      内蒙古在线咨询 2022-08-16
      工伤事故的处理程序是: 1、工伤事故发生后一个月以内向劳动社保部门申报工伤认定,单位不申报的,个人应在事故发生后以内申报工伤认定。 2、认定工伤后,在治疗结束后申请劳动能力伤残等级鉴定。 3、根据鉴定结果要求单位赔偿。 4、单位不赔偿的,向单位所在地劳动与社保部门所属的劳动仲裁委员会申请劳动仲裁。 5、对仲裁不服的可以起诉人民法院。
    • 工程索赔的方式有哪些工程索赔的条件是什么
      上海在线咨询 2022-10-14
      工程索赔在工程中是经常遇到的事情,因为工程索赔发生在合同履行的过程之中,所以工程索赔要严格按照合同的约定来进行,导致工程索赔的原因有很多,例如天气的变化以及设计图纸的变更等都可能引起工程索赔,那么工程索赔的依据和方式有哪些具体的规定呢?广东伟伦律师事务所李广萍律师解析。 一、工程索赔的依据和方式有哪些提出索赔的依据主要有以下几方面: 1、招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场的各类签认记
    • 窝工停工损失如何索赔
      澳门在线咨询 2022-01-27
      一、承包方窝工停工确实发生,但索赔数额证据不足,发包方对索赔数额不认可,但对停工负有责任,则法院行使自由裁量权酌定承包方应得的窝工停工损失最高院案件:(2014)民一终字第108号二、双方施工合同约定承包人放弃发包人导致的窝工停工损失索赔权利,则窝工停工损失不可索赔最高院案件:(2015)民申字第1004号三、双方施工合同中约定窝工停工索赔程序,承包人未按照程序索赔,则窝工停工索赔金额不予支持最高
    • 化妆品标识管理规定第30条第6款的句子
      海南在线咨询 2022-09-19
      违反本规定第十四条,未依法标注生产许可证标志和编号的,按照《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》第四十七条的规定处罚。