私人建房安全合同范本-法师兄

私人建房安全合同范本

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-11 08:03:53 269 人看过

甲方：＿＿＿＿＿＿

乙方：＿＿＿＿＿＿

甲方在＿＿＿镇＿＿＿村建房屋一栋，建筑总面积约＿＿＿＿平方米，由乙方承包施工。经双方协商同意，特签订如下合同：

一、承包方式

采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等。乙方提供劳务、建筑技术、模板、撑树、脚手架用材、码钉及生产生活用具等。

二、承建项目

乙方按照设计图纸或甲方提出的＇要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层；装饰室内粗粉刷、前向外墙贴瓷砖、后向墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、大便器、下水管道、落水管；顶层层面加浆磨光，同时作好防渗处理。

三、承包价格

每平方米＿＿＿＿元，建筑面积按每层楼外墙计算。女儿墙按每米壹拾元计算，包括水泥砂浆抹面。楼面混凝土捣制另请施工队伍，所需费用甲乙双方各负担＿＿＿＿％．

四、付款方式

完成第一层砖砌并捣制好楼面付＿＿＿＿元，完成第二层付款＿＿＿＿元，完成第三层付款＿＿＿＿元，工程全部完工，经验收合格后一次付清。

五、双方责任

甲方负责水电供给及原材料及时进场。乙方必须保证工程质量，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。

六、质量要求

乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责。

七、注意安全

文明施工，如果乙方施工人员出现工伤，因施工造成他人损伤等事故，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。

八、工期要求

主体工程工期为＿＿＿＿个月，从签订合同之日起计算，乙方必须在＿＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日前完成主体工程，完工时间不能超过＿＿＿天，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。乙方所需材料，应两天前向甲方提出计划，以便迅速筹备。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工时相关文章

安全责任
安全施工责任书范本，建筑施工安全责任书样本怎么写

建筑施工安全责任书甲方：乙方：为了进一步贯彻落实安全第一、预防为主的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保施工现场操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行特签订本协议：一、管理目标1、杜绝重大安全事故，工亡事故为零;2、重伤频率控制为零，负伤频率控制为零;3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现;4、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%;5、不发生高空跌落安全事故，保障作业人员全员佩戴防护措施或制定防护围栏;6、不发生重大中毒事故以及群发;7、必须保证施工现场创建文明安全施工工地。二、安全生产要求：1、乙方应按有关法律、法规、规范、标准、制度，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由乙方自行承担。乙方责任

2023-06-08

391人看过
合同条款
机械施工安全合同范本是怎样的

乙方：为保证施工安全，加快施工进度，乙方愿与甲方履行以下合同条款：1、甲方要为乙方提供尽可能安全的施工环境，因为存在安全隐患，确实不能作业的场面，乙方有权拒绝参与施工;2、由于甲方保管不妥，造成乙方机械配件被盗或其他被损坏的损失，甲方负全责;3、乙方在施工过程中由于操作失误等因素造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责;4、乙方在施工过程中由于疏忽大意等人为因素造成国家或地方通信、电力、水利等设施损坏的损失，乙方负全责;5、乙方在机械停放及机械检修过程中，无其他人为影响造成自己或他人伤亡事故的，乙方负全责;6、由于不可抗拒的自然灾害(冰雹、地震等)造成乙方损失的，甲、乙双方协商解决;7、乙方要服从甲方内部各项安全制度。以上合同一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方负责人：乙方负责人：日期：日期：

2023-04-21

223人看过
农村宅基地
合作建房合同范本（农村宅基地合作建房协议）

这是一起宅基地合作建房合同纠纷案，法院一审、二审及再审均未支持韦某某等人请求，韦某某等人不服法院生效判决向检察机关申请检察监督。同样的事实，检察机关又是如何找到监督依据的呢?案情回顾2010年9月，甘某某(乙方)与韦某某、李某某(甲方)签订《合作建房协议书》，约定甲方提供宅基地，乙方提供资金，合作建住宅楼，日后双方按各自享有的建筑面积比例享有拆迁补偿等费用。2010年10月，双方签订补充条款，约定房屋拆迁补偿属于甲方户口优惠补偿归甲方所有，乙方不得以任何借口要求甲方补偿。后甘某某出资拆除原房屋并新建8层房屋，但未办理房屋报建手续，房屋建成后双方按约定使用和收益。2017年起该宅基地需旧村更新拆迁，涉及的补偿安置面积达1700余平方米，双方就拆迁补偿分配产生争议。法院虽认定双方协议无效，但却依据公平及诚实信用原则，判决双方应按协议约定的各自分得的建筑面积的比例享有拆迁补偿利益。市检察院审查后

2023-06-04

463人看过
工程承包资质
私人房屋建筑施工合同

房主人（甲方）：承建人（乙方）：甲方在前进社区房基地兴建自住房一栋，由乙方承担施工，经双方充分协商，达成如下施工合同，希共同遵守。第一条、建筑项目：包含房屋的基础、主体及屋顶压墙建设，所有内外墙要抹灰，房屋正面外墙贴大理石。第二条、建设地点：纳新小区119号。第三条、承建方式及施工准备1、甲方将其住宅建房工程以包工的方式承包给乙方承建。2、甲方应及时提供工程所需全部材料。3、乙方自带建筑所需的一切工具，包括施工用的搅拌机、震动器等施工机械以及模板、搭架等。雨天做好遮雨措施，避免在捣制楼面时下雨影响楼面质量。第四条、建房工期：从2012年月日起至2013年月日止。第五条、承建工程价格及付款方式1．工程人工价为每平方米180元人民币。2．付款方式：基础施工先付壹万，主体过半再付叁万，屋面贴瓦再付叁万，拆架后再付贰万，余款作为质量保证金，验收合格交房三个月后无质量问题全部付清。第六条、施工安全要

2023-04-03

324人看过

施工合同纠纷
农村建房建造合同纠纷协议书范本

农村建房施工合同纠纷答辩状的写法：1、若是被告为自然人的，应当写明被告人姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式等；2、若是被告为法人或者其他组织的，应当写明名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式等。农村建房注意事项1、不要建在禁止的土地上：如果建了，就像我们说的违建房一样，会被强行拆除；2、不能建在水源附件：我们都知道工厂建在水源附近，工厂排出的水会污染到水源，所以我们的自建房也一样，况且有些住户还有往水里扔垃圾的不好行为习惯，这对我们生活的环境会造成严重的破坏；3、不要建在公路两边的控制区：国家有明确规定，不能在公路旁边修建房子；4、所建的房子不能超出规定的面积：在申请自建房的时候，发现允许建设的房屋面积比较小，在建设的时候就偷偷增加面积，以为不会被发现。但被发现的时候才意识到问题严重性已经晚了，对于这种行为，如果增加的面积只是一点点，有可能是罚款处理

2023-07-06

118人看过
欠条
私人企业用工合同解除范本

一、私人企业用工合同解除范本根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律规定，经甲乙双方协商一致，同意签订本劳动合同。甲方（单位名称）：住所地：法定代表人：乙方（姓名）：性别：身份证号码：住所地：文书送达地址：第一条劳动合同期限1、本合同为有固定期限的劳动合同。合同期限从___年___月___日起至___年___月__日止。2、试用期，自___年___月___日至___年___月___日。3、熟练期（培训期、见习期）从___年___月___日起至___年___月___日止。第二条工作内容及要求乙方安排在________________部门，从事________________工作。甲方可以根据实际情况，调整乙方所处的部门、工作任务、工作地等，乙方应接受调整。乙方须根据甲方规定的岗位工作职责和要求，按时、按质、按量完成本职工作。第三条劳动报酬及支付方式与时间1、甲方根据乙方的工作岗位及工作业绩确定

2023-06-05

388人看过
股份
私人部份股份转让合同范本

转让方（甲方）：身份证号码：受让方（乙方）：身份证号码：甲乙双方经过友好协商，就甲方持有的有限责任公司股权转让给乙方持有的相关事宜，达成如下协议，以资信守：1、转让方（甲方）转让给受让方（乙方）有限公司的＿＿＿＿＿＿％股权，受让方同意接受。2、由甲方在本协议签署前办理或提供本次股权转让所需的原公司股东同意本次股权转让的决议等文件。3、股权转让价格及支付方式、支付期限：转让价格：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元；支付方式：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿；支付期限：＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日。4、本协议生效且乙方按照本协议约定支付股权转让对价后即可获得股东身份。5、乙方按照本协议约定支付股权转让对价后立即依法办理公司股东、股权、章程修改等相关变更登记手续，甲方应给与积极协助或配合，变更登记所需费用由乙方承担。6、受让方受让上述股权后，由新股东会对原公司成立时订立的章程、协议等

2023-06-09

152人看过
保证
安全活动月安全保证书范本

转眼到了一月，又迎来了一个安全活动月。安全，是幸福的保障;安全，情系着每位职工的家庭。安全，已经是每位职工不可忽视的必要前提。为了全面贯彻和落实矿文件精神，把安全生产再推上一个台阶，确保实现安全无事故，我矿又掀起了1月安全无事故活动。我保证做到以下几点：一、认-真学习安全知识，不断提高专业技能，提升自身的安全意识。严格遵守劳动记录，不迟到早退。不脱岗串岗。二、服从领导，听从指挥，踏踏实实干好自己的本职工作。三、勤巡视，做到机器不空转，不带故障运转，把隐患消灭在萌芽状态。让我们齐心协力，时刻把安全放到首位。认-真做好安全工作。使每一位职工真正做到“高高兴兴上班，安安全全回家”。让我们的家庭更幸福和谐，让华晋的明天更辉煌。保证人：###20xx年1月1号(责任)

2023-05-30

56人看过

合同内容
设备安装合同范本

一、设备安装合同范本设备安装合同范本甲方：xxx厂法定代表人：厂长乙方：甲方因业务需要，由乙方安装部分产品，双方经过协商，达成如下协议书：一、安装的项目名称和地点：二、安装的产品名称、规格、型号、数量和安装报酬：名称规格型号数量安装合计三、完成安装的期限：从年月日到年月日四、安装的质量要求：五、安装的安全责任：乙方确保规范、安全地完成上述安装内容，安装过程中如发生人身、财产的损害事故的，乙方自行承担全部责任或者损失，与甲方无关；六、安装报酬的结算支付时间：七、违约责任：乙方每逾期一天，支付违约金元；甲方逾期付款的，按照每日万分之二点一赔偿利息损失；八、如因本协议书发生纠纷的，双方协商解决，不成时交由xxx县人民法院裁判。九、本协议书经双方签章后生效，协议书一式二份，双方各一份。甲方：xxx厂乙方：年月日二、设备安装合同注意事项有哪些设备安装合同注意事项包括合同内容的严谨性和合法性，其中有确

2023-06-05

81人看过
土地使用权
合作建房意向书范本

甲方：通信地址：邮编：联系电话：乙方：身份证号码：通信地址：联系电话：乙方经过了解，有意与甲方合资建设“吉祥湾花园”商住楼(下称“本项目”)，经甲、乙双方协商，签定本《吉祥湾花园合作建房意向书》，以供遵守。1、甲方提供位于地块的土地使用权，乙方同意提供总建房资金佰拾万仟佰拾元整(￥元)，双方合资建设“吉祥湾花园”商住楼。本项目建成后，乙方分得□盛情阁□盛景阁□盛汇阁□盛兴阁□盛名阁层号房(建筑面积㎡)房屋的使用权。2、乙方确定出资建房的付款方式为：□分期付款□一次性付款□。3、甲、乙双方在签订本意向书时，乙方愿意向甲方支付拾万仟佰元整(小写￥元)作为合资建房的定金。4、乙方应于本意向书签订后天内(即年月日前)到本项目招商中心签订正式《吉祥湾花园合作建房合同》，交纳合作建房房款，并带上如下证件和资料：本《吉祥湾花园合作建房意向书》、身份证明原件和复印件、定金收据原件、授权委托书等。甲、乙双方

2023-05-30

289人看过
法定代表人
民房修建合同范本有哪些内容

一、民房修建合同范本有哪些内容甲方：乙方：（一）经甲、乙双方协商，由乙方给甲方修建房屋，为包工不包料，工价元每平方米，开工时间为年月地址在威宁县草海镇陈家井下面100米左右地段。（二）一层、二层、三层为独立柱，地梁高公分，宽一层包板高为米，二层、三层高为米。山墙和后墙为水泥清光墙，正面为外墙漆。室内地板砖不包括瓷粉，水、电、瓷片砖。（三）付款方式：1、合同定金大约为元；2、乙方进场首付元；3、一层打板完甲方付给乙方元；4、二层打板完甲方付给乙方元；5、开始抹灰甲方付给乙方元。施工期间如有任何单位和执法部门来干扰由甲方全权负责。剩余工钱，待房屋完工时一次性付清给乙方。（四）工程质量：1、垂直线每层不能超公分；2、料子不能浪费；3、质量如返工，由乙方负责；4、施工安全事故问题由乙方负责。（五）违约责任和争议的解决办法。1、甲方如未按照乙方的工程进度及时提供相关材料造成停工，乙方不负责任。2、乙

2023-06-10

113人看过
购房合同
购房合同范本大全，购房合同包含哪些内容

一、2022购房合同范本大全，购房合同包含哪些内容购房合同的主要内容包括以下几方面：1、开发商土地使用来源及商品房状况：包括您购买房屋的位置、面积，是现房还是期房。2、房价：包括房屋的单价、总价、税费、面积差异的处理、价格与费用调整的特殊约定等。3、付款约定：包括优惠条件、付款时间、付款额、违约责任等。4、交付约定：包括期限、逾期违约责任、设计变更的约定、房屋交接与违约方责任等。5、质量标准：包括装饰、设备的标准、承诺及违约责任和基础设施、公共配套建筑正常运转的承诺、质量争议的处理等。6、产权登记和物业管理的约定。7、保修责任。8、乙方使用权限。9、双方认定的争议仲裁机构。10、违约赔偿责任。11、其他相关事项及附件：包括房屋平面图、装饰、设备标准等。二、签购房合同需要注意什么1、基本的五证齐全。一定要审查开发商是否具有商品房预售许可证，有了预售证许可证，则通常开发商也具有了房地产开发证、

2023-04-12

419人看过

汽车抵押
私人汽车抵押合同范本怎么写

甲方（借款人）：______身份证号：______地址：______电话：______乙方（出借人）：______身份证号：______地址：______电话：______甲方因本人及家庭生活需要，向乙方申请借款，并以自有汽车作为抵押物，经当事方协商一致，乙方同意出借并签定本合同内容。第一条：借款内容及利息1、借款金额：人民币______元，大写：****2、借款期限：自______年______月______日起至______年______月______日止。3、利息：按照月利率______%，每月结算利息。第二条：借款的支付及偿还1、借款的支付：借款及抵押手续办妥后，乙方将借款金额一次性支付给甲方或转入甲方账户，甲方同时开据借款收到条。汽车抵押贷款合同。2、借款的偿还：本借款在到期日一次性还清。3、甲方可以提前还款，在原利率不变的前提下，按甲方实际使用的借款金额及时间计算利息。第三条：

2023-04-30

484人看过
合同条款
农村建房承揽施工合同书范本

乙方：家住东阳市镇村甲方拟在东阳市千祥镇村原老房基上建房一幢，并以包清工形式发包给乙方施工，现双方在平等互利、协商一致的基础上达成合同条款如下：第一条：甲方拟建房坐北朝南，砖混结构，甲方现已基础完工，铺设好水泥板，交由乙方施工，房屋占地面积平方米共层，房屋建成按实量面积计价。第二条：凡甲方建房所需材料由其提供，根据施工进度乙方应提前天通知甲方承办;乙方承揽施工(包建房)采用定额计价形式计价报酬：凡是泥水工、木工以及临时工等工作全部发包给乙方管理施工。第三条：乙方施工范围房屋整体框架结构，落成后，里外墙面粉刷完毕，房屋结构由甲方提供。计价价格为元/每平方米，其中砖匠工按层计算每平方米为元;木工按层计算，每平方米为元(第一层至第三层按实量面积计算，屋顶按第三层的一半计算)。第四条：质量要求建筑尺寸均匀整直，乙方应按甲方要求标准施工，如需改变结构或作修改，应经双方协商一致后方可施工。第五条：完工

2023-06-15

184人看过