发包人在工程质量控制中的责任-法师兄

发包人在工程质量控制中的责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-04 15:40:43 231 人看过

发包人对工程质量承担责任的情形：

1、提供的勘察设计存在缺陷。建设项目应遵循先勘察、后设计、再施工的程序；

2、提供或指定购买的建筑材料、配件和设备不符合国家强制性标准；

3、直接指定分包商承包专业项目。分包是指总承包人根据合同或发包人许可将施工任务中的专业项目移交给具有相应资质的发包人的行为。总承包商和分包商对分包项目的发包人承担连带责任。

工程质量问题能否成为发包人拒付工程款的理由？

《民法典》第七百九十九条规定建设工程验收合同的，发包人应当按照约定支付价款，并接受该工程。所以支付工程价款的前提条件是工程验收合同。

发包人以工程质量有问题为由拒付工程款，在诉讼法上属于以抗辩的概念，主张实体法上的抗辩权。

对该问题的处理应区分拒付工程款的时间段和工程质量问题的性质。

如工程质量瑕疵发生在竣工验收前，发包人不得以此作为拒付到期工程款的理由。但是承包人确有不能履行合同义务之虞的，发包人可以主张不安抗辩权。

工程质量经竣工验收合格，工程质量问题不能成为发包人拒付工程款的理由，发包人应按合同约定支付工程款。如果发包人确有证据证明工程质量存在瑕疵，应按工程质量保修的法律关系进行处理。

工程质量经竣工验收不合格，应由承包人进行修复，修复后的建设工程经竣工验收合格，发包人应按合同约定支付工程款，但修复费用应由承包人承担。

修复后的建设工程经竣工验收不合格，发包人可行使先履行抗辩权，以此为由拒付工程款，承包人支付工程款的请求不会得到支持。

建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用，工程质量问题不能成为发包人拒付工程款的理由，发包人应按合同约定支付工程款。但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对基基础工程和主体结构质量承担民事责任。

《中华人民共和国民法典》第八百零三条发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

《中华人民共和国民法典》第八百零四条因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

《中华人民共和国民法典》第八百零五条因发包人变更计划，提供的资料不准确，或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计，发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

《中华人民共和国民法典》第八百零七条发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多先履行抗辩权相关文章

产品
控制产品质量的外包过程规定

1、目的：控制任何影响产品质量的外包过程，使产品达到顾客与国家标准的要求。2、职责：2.1工程部、办公室负责外包现场的质量信息反馈的整理并及时向技术质量部反馈。2.2技术质量部负责提供产品完成所需的技术资料。2.3技术质量部授权检验员负责外包过程的检查和验收。3管理内容及控制要求3.1对承包方进行选择、考察、评定。3.1.1对承包方进行考察和评定，确认具有相应承制能力的承包方进入合格承包方名录，这是确保产品质量的基础和前提。调查内容一般包括如下要点：1)是否建立了质量管理体系?认证情况如何?2)是否有专职的质量管理和检验机构，管理制度是否完善，能否对生产过程实施有效的质量管理和控制?3)生产、检验和试验设备能否满足外协项目的加工、试验、检验要求?4)工艺、生产、检验人员的技术素质是否与产品加工要求相适应?5)生产过程是否有工艺文件或作业指导书?6)检验和试验记录是否齐全，是否具备追溯性?7

2023-06-06

171人看过
工程监理
工程项目质量控制策略

工程质量防控需要经过五个步骤,包括收集工程质量风险信息、进行质量风险评估、制定质量风险管理策略、提出并实施质量风险管理解决方案以及进行质量风险管理的监督和改进。以下是几种可能的改写方式:1.工程质量防控的方法包括以下五个步骤:首先,收集工程质量风险信息;其次进行质量风险评估;然后制定质量风险管理策略;接着提出并实施质量风险管理解决方案;最后进行质量风险管理的监督和改进。2.以下是工程质量防控的五个步骤:一是收集工程质量风险信息,二是进行质量风险评估,三是制定质量风险管理策略,四是提出和实施质量风险管理解决方案,五是进行质量风险管理的监督和改进。3.工程质量防控需要经过以下五个步骤:首先,要收集工程质量风险信息;然后进行质量风险评估,以确定哪些风险需要管理;接着制定质量风险管理策略,以规划如何管理这些风险;然后提出并实施质量风险管理解决方案,以解决问题;最后进行质量风险管理的监督和改进,以确

2023-08-30

325人看过
工程承包
发包人在哪些情形下对建设工程质量缺陷承担责任

第一，提供的设计有缺陷；第二，提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；第三，直接指定分包人分包专业工程。二、违法分包的七种情形1、施工单位将工程分包给个人的。2、施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的。3、施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的。4、施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的。5、专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的。6、劳务分包单位将其承包的劳务再分包的。7、劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的。三、建筑工程合同解除的条件有哪些(一)发包人的合同解除权承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：1、明确表示或以行为表明不履行合同主要任务；2、合同约定的期限内没有完工，且在发

2023-04-12

186人看过
工程发包
建设工程发包人是否须对工程质量缺陷承担责任

建设工程的质量关系到公共安全，为了确保建设工程质量，《民法典》、《建筑法》等法律、行政法规或者部颁规章都作出了许多具体规定，如有关承包人施工资质、工程分包、工程验收、工程保修、工程监理、建材供应等方面的规定，这些规定的核心都是为了保证工程质量。一般来讲，承包人的主要合同义务就是按照合同约定和国家标准施工，将合格的建设工程交付发包人，如果工程质量有缺陷，应由承包人承担责任。但在特殊情况下，建设工程质量缺陷与发包人的过错有关，如果发包人不承担相应的责任，都让承包人承担责任是不公平的。因此，《解释》第四百七十条规定，发包人提供的设计有缺陷，提供或指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准，直接指定分包人分包专业工程的，应当承担责任。

2023-06-15

412人看过

工程施工
工程施工过程中的质量监控原则

（1）坚持质量第一的原则。监理工程师在进行投资、进度、质量三大目标控制时，在处理三者关系时，应坚持“百年大计，质量第一”，在工程建设中自始至终把“质量第一”作为对工程质量控制的基本原则。（2）坚持以人为核心的原则。在工程质量控制中，要以人为核心，重点控制人的素质和人的行为，充分发挥发的积极性和创造性，以人的工作质量保障工程质量。（3）坚持以预防为主的原则。工程质量控制应该是积极主动的，应事先对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的，等出现质量问题再进行处理，以避免造成不必要的损失。（4）坚持质量标准的原则。质量标准是评价产品质量的尺度，工程质量是否符合合同规定的质量标准要求，应通过质量检验并和质量标准对照，符合质量标准要求的应认定合格。不符合质量标准要求的应认定不合格，必需返工处理。（5）坚持科学、公正、守法的职业道德规范。在工程质量控制中，监理人员必须坚持科学、公正、守法和职业道德

2023-07-06

112人看过
分公司
什么是铁路工程的质量控制

按施工水平控制：通常任何大中型工程建设项目都可分为几个水平。例如，建筑工程项目按国家标准可分为单位工程、分公司工程、分公司工程、检验批准等水平，水利水电、港口交通等工程项目可分为单项工程、单位工程、分公司工程、分公司工程等几个水平。各构成部分之间的关系具有一定的施工先后顺序逻辑关系。显然，施工作业过程的质量控制是最基本的质量控制，它决定了检验批的质量，检验批的质量决定了分项工程的质量，分项工程的质量决定了分部工程的质量，分部工程的质量决定了单位工程的质量，单位工程的质量决定了整个工程的质量。铁路工程验收程序工程验收的程序大致如下：1、施工班组自检验收，在结束当天工程段之后开展的自查工作，并且要写明自查结果；2、项目部竣工自验收，这个阶段项目已经安装调试完毕，检查工程质量和设计是否符合要求；3、公司抽检验收，抽检验收按照一定比例进行，不用全部检验，如果检查到不合格的地方，会按照流程进行处理。

2023-08-07

445人看过
合同条款
工程质量控制体系包括哪几个方面

一、工程质量控制体系包括哪几个方面工程建设质量管理体系有四个方面：1、建设单位的质量检查体系2、监理单位的质量控制体系3、设计和施工单位的质量保证体系4、政府部门的质量监督体系。二、工程质量保证金预留比例为贯彻落实国务院关于进一步清理规范涉企收费、切实减轻建筑业企业负担的精神，规范建设工程质量保证金管理，近日，住房城乡建设部、财政部对《建设工程质量保证金管理办法》进行了修订，将建设工程质量保证金预留比例由5％降至3％，下调了两个百分点。根据新版《建设工程质量保证金管理办法》（以下简称新办法），发包人应当在招标文件中明确保证金预留、返还等内容，并与承包人在合同条款中对涉及保证金的相关事项进行约定，如保证金预留、返还方式及保证金预留比例、期限等。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。

2023-06-07

494人看过
业主
施工单位工程质量责任制度

一、施工单位的质量责任建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或多项实行总承包的，总承包单位应对其承包的建设工程或采购的设备的质量负责；实行总分包的工程，分包单位应按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术规范标准组织施工。未经设计单位同意，不得擅自修改工程设计。在施工中，施工单位不得偷工减料，不使用不符合设计和强制性技术标准要求的产品，不使用未经检验和试验或检验和试验不合格的产品。二、工程质量责任合同XX市南水北调配套工程工程质量责任书责任书编号：NSBD-XXPT-SG-1工程名称：XX省南水北调受水区新乡供水配套工程30号输水线路第一施工标建管单位：XX市南水北调配套工程建设管理局施工单位：XX市XX水利建筑工程有限公司为了加强新乡市南水北调配套工程的工程质量管理，落实质量责任终身制，确

2023-06-08

288人看过

工程发包
发包人在哪些情况下需要对工程质量负责？

由发包人对工程质量承担相应责任的主要情形有：1、发包方提供有缺陷的设计文件、勘察数据、施工图纸以及说明书等资料；2、发包方提供或者指定购买的建筑材料、建筑配件、设备不符合国家强制性标准；3、肢解发包建设工程；4、直接指定分包人或指定专业分包。什么是工程发包人要承担的责任1、做好施工前的一切准备工作，确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定，发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并要求停工、窝工损失赔偿。2、向承包人提供符合质量的材料、设备，因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期，造成质量责任的，应承担责任。3、对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定，发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下，可以随时对作业进行进度、质量进行检查。4、组织验收。建设工程竣工后，发包人应及时组织验收。《民法典》规定，建设工程竣工后，发

2023-08-15

390人看过
经理
质量事故责任追究：讨论在工程质量事故中应承担责任的主体

发生工程质量事故应该施工单位承担责任。法律规定，施工单位对建设工程的施工质量负责。建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责；建设工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项实行总承包的，总承包单位应当对其承包的建设工程或者采购的设备的质量负责。工程质量事故处理方式（1）修补处理这是最常用的一类处理方案。通常当工程的某个检验批、分项或分部的质量虽未达到规定的规范、标准或设计要求，存在一定缺陷，但通过修补或更换器具、设备后还可以达到要求的标准，又不影响使用功能和外观要求，在此情况下，可以进行修补处理。（2）返工处理当工程质量未达到规定的标准和要求，存在的严重质量问题，对结构的使用和安全构成重大影响，且又无法通过修补处理的情况下，可对检验批、分项或分部甚至整个工程返工处理。（3）不做处理某些工程质量问题虽然不符合规定的要求和标准构成质量事故，但视其严重情况，经过分析、论证、法定

2023-07-07

409人看过
勘察设计
发包人在工程勘察设计合同中的违约责任包括

法律咨询：建设工程勘察设计合同中发包人的违约责任是什么？律师回复：（1）雇主延迟付款。发包人应按合同约定的金额和时间向设计人支付设计费。每逾期一天，发包人应承担2‰的滞纳金，设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30日的，设计人有权暂停下一阶段工作，并书面通知发包人。（2）审批的延误。发包人上级或设计审批部门不批准设计文件或者合同项目暂停的，视为发包人风险。设计人提交合同约定的设计文件和有关资料后，视为设计人已完成全部设计任务，发包人按合同约定结清全部设计费用。（3）因发包人原因要求终止合同。①在合同履行期间，发包人要求终止或者解除合同，设计人未开始设计工作的，发包人支付的定金不予退还；设计工作已经开始的，发包人根据设计人的实际工作量，支付舞台设计费的一半，不足一半的，支付一半以上的，全额支付舞台设计费。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》第三十一条受监理的建设工程，由建设单位委托具有相

2023-05-07

120人看过
工程监理
承包人承担工程质量责任情节有

常见承包人应当承担工程质量责任情况：1、偷工减料，或者因材料不合格导致工程质量不合格；2、未按图施工，未按施工技术标准施工；3、工人技能太差、质量管理粗放；4、对于甲供材料，未经检验合格或者明知不合格而使用；5、对于设计方案和图纸，应当能够判断其缺陷，没有判断或者没有提出；6、承包人不具备施工资质，因资金、技术、设备、管理造成工程质量问题。工程质量责任主体对工程质量负什么责任1、建设单位是工程质量的第一责任人，对建设工程的质量全面负责。2、勘察、设计单位必须按照工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对勘察、设计的质量负责。3、施工单位对建设工程的施工质量负责。4、工程监理单位应当依照法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对工程施工质量实施监理，并对施工质量承担监理责任。《民法典》第802条因承包人的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身损害和财产损失的，承包人

2023-08-02

179人看过

工程转包
违法分包人对工程质量负责任吗

一、违法分包人对工程质量负责任吗违法分包人对工程质量负责任的。违法分包人承担以下这些责任：其一是行政责任：承包单位将承包的工程转包的，或者违反法律规定进行分包的，责令改正，没收违法所得，并处罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级;情节严重的，吊销资质证书。其二是民事责任：承包单位有前款规定的违法行为的，对因转包工程或者违法分包的工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受转包或者分包的单位承担连带赔偿责任。二、建筑工程分包要件是什么建筑工程分包要件是如下：1.主体结构施工不得分包，非主体结构工程可以分包；2.分包主体具有相应的资质；3.分包须征得发包人的同意；4.工程不得全部分包、不得再次进行分包。《中华人民共和国民法典》第七百九十一条发包人可以与总承包人订立建设工程合同，也可以分别与勘察人、设计人、施工人订立勘察、设计、施工承包合同。发包人不得将应当由一个承包人完成的建设工程支解成若干部分发

2023-04-25

107人看过
经理
劳务分包的工程质量责任划分

一、工区质量职责制定质量管理方针、目标、质量保证措施、质量管理规章制度、质量技术措施等质量管理文件及要求。(1)工区对分包队伍执行严格的先培训后上岗的制度。未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。特种作业人员必须持证上岗。(2)工区应按规定做好质量技术资料的收集、整理和归档，保证竣工文件真实、完整。(3)组织召开质量管理领导小组会议，研究解决存在的问题，确保工程质量保证体系及工程质量处于良性运转和可控状态。(4)定期或不定期地组织工程质量检查和评比活动，促进工程质量管理水平的不断提高。建立工程质量监督机制，实行质量一票否决制度，严格奖惩制度，有效调动各经理部创优积极性。二、分包队伍质量职责(1)建立健全质量保证体系，健全机构，配齐人员，完善管理机制和质量责任制。(2)严格执行工区制定质量管理方针、目标、质量保证措施、质量管理规章制度等质量管理文件及要求。(3)分包队伍未经教育培训或

2023-06-18

287人看过