建筑工程承包出去后出现事故具体由谁承担责任-法师兄

建筑工程承包出去后出现事故具体由谁承担责任

来源：法律编辑整理时间： 2023-08-12 11:15:44 110 人看过

建筑工程承包出去后出现事故一般由承包方承担责任。施工方不按照设计图纸施工的、使用不合格或不合约定的建筑材料的，工程事故责任由承包方承担；发包人提供的设计有缺陷的、发包人提供的建筑材料不合格的、发包人直接指定分包人的，工程事故责任由发包方承担。

和解或调解解决建筑工程承包纠纷

发生建设工程承包合同争议时，当事人可以自行协商和解，或者通过第三者进行调解。和解是指当事人通过自行友好协商，解决合同发生的争议。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持，在查明事实和分清是非的基础上，通过说服引导，促进当事人互谅互让，友好地解决争议。

《民法典》第八百零一条

因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。

第八百零三条

发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。

第八百零四条

因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程承包相关文章

受益人
农村建房出现事故后如何承担责任

一、如果房主与承建人之间系雇佣关系，雇员在从事雇佣活动中遭受人身损害，雇主应当承担赔偿责任，雇主承担责任的是无过错责任，这符合我国民法的公平原则。雇员为雇主完成工作，雇主为受益人，让雇主获利的同时负担风险，符合民法权利义务一致的基本原则。况且除雇主有安全设施不到位，或设备明显存在隐患等瑕疵外，雇员很难证明雇主有过错。让雇主承担无过错责任才更公平。二、在村庄、集镇规划区内，如果房主交与无资质建房人承建是两层或一下的房屋，且该地存在个体工匠资质审查机构的，那么房主与建房人之间为承揽关系，承揽人在完成工作过程中对第三人造成损害或者造成自身损害的，定作人不承担赔偿责任。但定作人对定做、指示者选择有过失的，应当承担相应的赔偿责任”所谓选任有过错，是指定作人对承揽人的选择有明显过错，如明知承揽人没有从业资格而选任。如果需要个体工匠有资质，而房主明知个体工匠没有资质而使用的，应承担相应的赔偿责任。村镇村

2023-05-05

346人看过
法律综合知识
建筑物倒塌由谁承担责任

一、建筑物倒塌由谁承担责任1．建筑物倒塌致人损害，其责任承担主体依据法律规定为建筑物的所有人或管理人。在北京市朝阳区平房乡石各庄废铁分拣站围墙倒塌事件中，围墙的所有人或管理人应被视为责任主体。2．如果围墙的所有人与管理人身份分离，通常由直接管理人承担首要责任，若管理人无力赔偿，则所有人需承担连带责任。简而言之，谁占有并管理该建筑物，谁就应承担因倒塌造成的损害责任。二、建筑物倒塌侵权责任如何认定1．建筑物倒塌侵权责任的认定，主要依据过错推定原则。在受害人证明了建筑物倒塌、损害事实及二者之间的因果关系后，法律推定所有人或管理人存在过错，除非其能证明自己无过错。2．此原则减轻了受害人的举证责任，确保公平合理。在本案中，围墙倒塌与女工受伤之间的因果关系明确，围墙的所有人或管理人若无法证明其无过错，则需承担侵权责任。三、建筑物倒塌与工伤事故责任区别在处理建筑物倒塌致人损害案件时，需区分是致害他人还是

2024-08-02

481人看过
法律综合知识
倒车出事故后究竟该由谁来承担事故责任

一、倒车出事故后究竟该由谁来承担事故责任倒车撞车由谁来承担事故责任的这个问题是无法准确回答的，如果在高速公路上倒车，事故主要责任肯定由倒车的一方承担，若驾驶员正常倒车，其他机动车违法行驶的，将由被撞一方承担事故责任，总的来说，事故责任划分必须根据当事人的违法行为等相关因素确定。二、交通事故责任认定是怎么划分的根据《道路交通事故处理程序规定》第六十条第二款的规定，交通事故责任认定的划分依据如下：1．因一方当事人的过错导致道路交通事故的，承担全部责任；2．因两方或者两方以上当事人的过错发生道路交通事故的，根据其行为对事故发生的作用以及过错的严重程度，分别承担主要责任、同等责任和次要责任；3．各方均无导致道路交通事故的过错，属于交通意外事故的，各方均无责任。《道路交通安全法实施条例》第九十一条规定，公安机关交通管理部门应当根据交通事故当事人的行为对发生交通事故所起的作用以及过错的严重程度，确定当

2023-07-19

72人看过
法律综合知识
承包工程出现事故如何认定责任

工程质量出现问题就建设方与承包方及建筑施工方而言，其责任一般由承包方承担。签于建筑工程质量出现问题可能存在多方原因，既可能是施工方施工不当造成，也可能是出于勘察、设计或建筑等方面的原因。因此，在判令施工方对工程质量承担责任之时，一般界定在一下几个方面：(一)建筑工程施工方不按照工程设计施工图纸和施工技术规范施工造成的工程质量问题。工程施工图纸是施工的直接依据，而施工技术规范也称为施工技术标准，严格按照两者进行施工是保证工程质量的基本前提，也是划分责任的重要依据。(二)建筑施工方未按照工程设计要求、施工技术规范合同约定，对建筑材料、建筑构配件和设备进行检验，使用不合格的建筑材料、构配件和设备造成的工程质量问题。(三)建筑物在合理使用寿命中，地基基础工程和主题结构的质量出现问题;建筑工程竣工时。屋顶、墙面留有渗漏、裂开等问题，均应归入承包方应承担的质量责任。司法实物中遇有建设方以工程质量存在问

2023-02-06

496人看过

法律综合知识
车祸责任借车出事故该由谁承担

一、车祸责任借车出事故该由谁承担朋友借车出车祸，事故责任由借车人承担责任，除非车主本人存在过错。在借车发生交通事故的时候，并且责任属于该机动车一方的，由保险公司在机动车强制保险责任限额范围内予以赔偿，剩余的部分，由机动车使用人赔偿。《民法典》第一千二百零九条因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。二、发生车祸事故对交通责任认定不服怎么办交通事故责任认定有异议可以申请复核。复核的机关为作出该交通事故责任认定书的上一级公安机关交通管理部门。当事人对道路交通事故认定或者出具道路交通事故证明有异议的，可以自道路交通事故认定书或者道路交通事故证明送达之日起三日内提出书面复核申请。《道路交通事故处理程序规定》第七十一条当事人对道路交通事故认定或者出

2023-08-07

330人看过
法律综合知识
个人能否承担建筑工程承包责任

一、个人能否承担建筑工程承包责任个人不可以承包建筑工程。承包建筑工程必须满足两个条件：1．具有企业法人资格，也就是承包建筑工程的是一个单位而非个人。2．具有从事建筑行业的资质。法律依据：《建筑法》第二十六条承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程。二、工程承包合同的诉讼期为多久工程承包合同产生纠纷的，向人民法院起诉的时效是3年，从纠纷产生时开始计算。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人

2023-11-02

494人看过
法律综合知识
借用他人车辆出现事故责任由谁承担赔偿

一、把自己的车借给朋友出了事故赔偿责任谁来承担借用他人车辆出现事故责任由谁承担赔偿需要看具体的情况。《中华人民共和国民法典》第一千二百零九条因租赁、借用等情形机动车所有人、管理人与使用人不是同一人时，发生交通事故造成损害，属于该机动车一方责任的，由机动车使用人承担赔偿责任；机动车所有人、管理人对损害的发生有过错的，承担相应的赔偿责任。第一千一百七十九条侵害人身的财产损害赔偿范围侵害他人造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成残疾的，还应当赔偿残疾生活辅助具费和残疾赔偿金。造成死亡的，还应当赔偿丧葬费和死亡赔偿金。二、交通事故责任认定不服如何向法院申诉交通事故责任认定不服的可以依法提起行政诉讼，提起诉讼需要向有管辖权的法院立案庭递交诉状。1．向有管辖权的法院立案庭递交诉状。2．立案登记。人民法院接到当事人提交的民事起诉状时，对符合

2023-08-06

264人看过
法律综合知识
出现路边停车事故谁来承担责任

一、出现路边停车事故谁来承担责任出现路边停车事故谁来承担责任视情况而定：1．若停车路边划分有临时停车位，允许车辆按规定停放的，是对方的责任；2．若停车路边没有停车位，属于违章停车的，要承担事故次要责任；3．若停车路边没有停车位，但由于车辆故障紧急停车，且设置了警示标志的，不需要负责。二、违章停车怎么处罚1．违章停车可能仅会受到被警告的处罚。对违反道路交通安全法律、法规关于机动车停放、临时停车规定的，可以指出违法行为，并予以口头警告，令其立即驶离；2．如果被警告后不立即驶离，且拒绝驶离的情形妨碍其他车辆、行人通行的，则会被判处罚款；3．机动车驾驶人不在现场或者虽在现场但拒绝立即驶离，妨碍其他车辆、行人通行的，处二十元以上二百元以下罚款，并可以将该机动车拖移至不妨碍交通的地点或者公安机关交通管理部门指定的地点停放。公安机关交通管理部门拖车不得向当事人收取费用，并应当及时告知当事人停放地点；4．

2023-08-29

194人看过

建筑工程审计
建筑工程审计费由谁承担

一、建筑工程审计费由谁承担1、在双方合同没有约定的前提下，审计单位与业主一般是按结算造价的比例支付审计费用，这个系数根据项目不同系数也不同，可以是2%或3%。另外超出审核造价后5%部分按5%的审计费由施工方支付。举个例子：2、比如一个送审1000万的项目，业主和审计单位谈好按2%支付审计费，那么审计在这块里可以拿到1000*2%=20万，如果审核后是960万，1000/960-1=0.0417，没超出5%，那么审计只能拿到20万。如果审核后最终造价是800万，1000-（800*1.05）=160万，那么160*5%=8万，这个8万由施工单位支付，审计可得20+8=28万，而且审计核增、核减都要算。二、工程审计的种类有哪些有政府性投资的建设项目，一律要进行工程审计。即所有行政、事业单位的建设项目都要经过造价审计和财务决算审计。非政府性投资的建设项目，规模较大而且涉及的利害关系人较多的，必须

2023-06-07

148人看过
法律综合知识
建筑工程一切险的购买责任应由谁承担

一、建筑工程一切险的购买责任应由谁承担建筑工程一切险的购买责任应由建设单位承担。根据国家有关规定，建筑安装工程一切险的购买责任由建设单位承担。建筑安装工程一切险的购买责任由建设单位承担是为了保护建筑工程的利益。建设单位作为工程的最终使用者和受益者，应当承担工程发生风险的责任，购买一切险是建设单位履行风险防范和控制的重要举措。二、建筑工程保险的被保险人有哪些1．工程所有人，即建筑工程的最后所有者。2．工程承包人，即负责承建该项工程的施工单位，可分为主承包人和分承包人，分承包人是向主承包人承包部分工程的施工单位。3．技术顾问，即由所有人聘请的建筑师、设计师、工程师和其他专业顾问，代表所有人监督工程合同执行的单位或个人。4．其他关系方，如贷款银行或债权人等。当存在多个被保险人时，一般由一方出面投保，并负责支付保费，申报保险期间风险变动情况，提出原始索赔等。三、建筑工程保险有哪些特点1．承保风险的

2023-10-07

392人看过
工程分包
工程出了事故谁是主要责任承担人

承包单位对施工过程中的安全责任负责。但是如果工程实行总承包的，由总包单位负责，各分包单位向总包单位负责。分包单位应服从总包单位的安全生产管理，如果不服从导致安全事故的，由分包单位承担主要责任。一、施工总承包分包方式1、总承包，即一个建设项目建设全过程或其中某个阶段的全部工作，由一个承包单位负责组织实施。这个承包单位可以将若干专业性工作交给不同的专业承包单位去完成，并统一协调和监督它们的工作。2、分承包，简称分包，是相对总承包而言的，即承包者不与建设单位发生直接关系，而是从总承包单位分包某一分项工程或某种专业工程，在现场上由总包统筹安排其活动，并对总包负责。3、独立承包，指承包单位依靠自身的力量完成承包任务，而不实行分包的承包方式。通常仅适用于规模较小、技术要求比较简单的工程以及修缮工程。4、联合承包，是相对于独立承包而言的承包方式，即由两个以上承包单位组成联合体承包一项工程任务，由参加联合

2023-03-26

151人看过
损害赔偿金
狗咬人具体责任由谁承担

一、狗咬人具体责任由谁承担狗咬人具体责任由狗的主人来承担赔偿责任，但是如果能证明损害是由小孩故意或者重大过失造成的，说明小孩本身存在过错，此时可以减轻或者免除狗主人的责任。需要说明的是如果是狗主人饲养的是违反规定的烈性犬或者是未对狗采取安全措施造成他人损害的，无论自身有没有过错都有承担。二、动物致害责任构成要件主要有哪些动物致人损害责任的构成要件主要有：1.须有动物致人损害的行为。2.须有损害事实。3.动物致害行为与损害事实之间有因果关系。4.动物的饲养人或管理人主观上有过错。5.是否存在免责事由。三、动物致损的赔偿范围是什么动物致损的赔偿范围：侵害他人财产的，财产损失按照损失发生时的市场价格或者其他合理方式计算。造成人身损害的，应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用，以及因误工减少的收入。造成严重精神损害的还包括精神损害赔偿金。《中华人民共和国

2023-04-30

413人看过

酒驾
酒后驾驶车辆出事故能由谁来承担责任?

酒后找代驾，发生事故的，如果是由代驾司机主观造成的事故，代驾公司会承担赔偿，若由对方驾驶人造成的事故，代驾公司会协助车主进行事故处理；如果是酒店免费代驾，不能认定为无偿，而是消费服务延伸，由酒店承担责任。一、代驾途中违章怎么负责一般按“谁开车谁负责”的原则进行处罚。如果交警不在现场，只能根据监控给车主开罚单，比如说超速、闯红灯、乱掉头等违章行为；代驾驾驶员没有主动来缴罚款，相关的违章信息则会记录在违章车身上；如果过了缴费日期，还没有收到罚款，那最后受影响的还是车主。二、无偿代驾把车撞坏了应该怎么处理无偿代驾把车子撞坏了的处理办法：如果代驾方负事故的主要或全部责任，则由无偿代驾人和车主共同对外承担连带责任。无偿代驾不计取报酬，属于义务帮工性质，在从事帮工活动中致人损害的，被帮工人应当承担赔偿责任。帮工人存在故意或者重大过失，赔偿权利人可以请求帮工人和被帮工人承担连带责任。三、酒驾醉驾有什么危

2023-03-22

477人看过
法律综合知识
借车出事故谁是事故主体责任承担者

一、借车出事故谁是事故主体责任承担者借车出事故，事故主体责任承担者一般是实际的驾驶人，也就是需要由实际的驾驶人员承担赔偿责任。但如果车主对事故的发生存在过错的，也需要承担一定的赔偿责任，如车主将车借给吸毒、醉酒或者无驾照的人造成交通事故的。二、借车给他人出车祸保险公司赔吗借车给他人出车祸保险公司会赔。只要有交强险和商业三者险，借车人是合法驾驶，有驾驶证，不是偷抢的车，没有饮酒驾驶等，那么保险公司会根据相应的保险条款对外承担责任。如果明知驾驶员没有驾驶证，仍然出借，造成事故，那么车主也应当对外承担责任，且和驾驶员承担连带赔偿责任。三、交通事故的保险流程1．投保人将修理厂的发票，明细清单，定损单，行驶证，保险合同交给保险公司。2．与保险公司达成协议之后，保险公司应在十日内支付保险赔偿金。如保险公司认为投保人提供的材料不完整，应在两个月内按可鉴定的最低额先行赔付。3．领取理赔通知单，领取保险金。

2023-09-23

91人看过