项目索赔报告的一部分-法师兄

项目索赔报告的一部分

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-07 22:12:57 490 人看过

索赔报告部分（1）总则。包括以下具体内容：

①前言；

②索赔项目概述；

③具体索赔要求：工期延长天数或索赔金额；

④报告编写和审核人员。（2）合同报价。索赔报告的一个关键部分是索赔的基础。一般包括以下内容：

①索赔处理过程概述；

②发出索赔通知的时间；

③引用索赔合同条款；

④注明所附证据。（3）索赔额计算。索赔报告的主体部分也是经济索赔报告的第三部分。索赔计算的主要组成部分有：人工费、材料费、设备费、现场管理费、总部管理费、投资利息、税金、利润等。每项费用应附有相应的证明或文件。并通过详细的论证和计算，使业主和工程师对索赔的合理性有了充分的认识，这对索赔的快速解决非常重要。

（4）工期延长示范部分。工期索赔报告第三部分。索赔报告中工期论证的主要方法有：

①条形图法，

②CPM关键路径法，

③PERT程序评审技术等。

在索赔报告中，承包商应讨论EOT，详细说明实际竣工时间和理论竣工时间，并说明延期依据（天）。（5）证据。它通常以索赔报告附录的形式出现，包括索赔涉及的所有相关证据和证据说明。索赔证据资料的范围很广，可能包括施工过程中涉及的政治、经济、技术、财务、气象等信息。对于重大索赔，承包人还应提供录像、摄影等视觉记录材料

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同条款相关文章

业主
我应该去哪个部门办理项目索赔

我应该去哪个部门办理工程索赔？向质检部提交工程质量报告。财务损失报告应当提交保险公司理赔。权利要求书的依据主要包括以下几个方面：1。招标文件、施工合同文本及附件、补充协议、施工现场各类签字记录、批准的施工进度计划、工程图纸、技术规范等。双方的信件和各种会议，会议记录。3。施工进度计划和实际施工进度记录、施工现场相关文件（施工记录备忘录、施工月报、施工日志等）、工程照片。4。本工程的气象资料、工程验收报告及各种技术鉴定报告、供电、供水、供电、道路开闭记录及证明。5。国家相关法律法规政策文件。6。雇主或工程师签署的签证。7。项目会计数据、财务报告、财务凭证等。各种验收报告和技术鉴定。9。与项目相关的图片和视频。10。给工程师或业主的备忘录、口头指示和电话应随时以书面形式记录，并请给予书面确认。11。业主在投标前提供的现场资料和参考资料。12。其他如官方价格指数、汇率、法规等。索赔程序（1）索赔

2023-05-07

349人看过
医疗纠纷
医疗纠纷索赔的项目

医疗纠纷赔偿的项目有以下十一种类型，依据《医疗事故处理条例》第五十五条规定如下：1、医疗费：按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算；2、误工费：按照患者因误工减少的固定收入计算；3、住院伙食补助费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差伙食补助标准计算。4、陪护费；5、残疾生活补助费：根据伤残等级，按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算；6、残疾用具费；7、丧葬费：按照医疗事故发生地规定的丧葬费补助标准计算。8、被扶养人生活费；9、交通费：按照患者实际必需的交通费用计算，凭据支付。10、住宿费：按照医疗事故发生地国家机关一般工作人员的出差住宿补助标准计算，凭据支付。11、精神损害抚慰金：按照医疗事故发生地居民年平均生活费计算。造成患者死亡的，赔偿年限最长不超过6年；造成患者残疾的，赔偿年限最长不超过3年。一、医疗纠纷赔偿金额怎么确定对于医疗纠纷的赔偿的具体金额要

2023-03-03

488人看过
法律综合知识
项目合同索赔的程序

1.承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2.总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3.承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4.总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理。5.总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6.总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。一、工程延期由谁审批工程延期由监理工程师审批。由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间：1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利

2023-03-12

195人看过
交通事故认定书
车祸可以索赔的赔偿项目

第一，一般性项目。也即常见的医疗费、误工费、护理费、营养费、住院伙食补助费、交通费、住宿费、后续治疗费等，此类费用以相应的单据、票据为据，简单相加即可得到赔偿的总数额。第二，与伤残相关项目。（1）残疾赔偿金。伤残案件主要项目之一，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均可支配收入，结合受害人年龄、伤残级别计算。（2）被抚养人生活费。受害人有老幼需要抚养的，可主张被抚养人生活费，按照受诉法院所在地上一年度城镇居民人均消费性支出，结合被抚养人年龄、伤残级别计算。（3）护理费。伤残受害人需要人呵护日常，例如请护工的，就会产生护理费的问题，护理费根据护理人员的收入状况和护理人数、护理期限确定。（4）精神损害抚慰金。根据伤残级别的大小，目前我国各地实践中，从3000元到10万元不等，且个别地区跟事故责任大小紧密相关。（5）残疾辅助器具费。车祸索赔的方式在外地出车祸的索赔流程如下：首先进行报案，由交警出

2023-07-24

152人看过

知识产权局
著录项目变更申报书分为几个部分

著录项目变更申报书(下称申报书)的正式表格分为5部分。第一部分是专利申请或专利基本信息，包括申请号或专利号、发明创造名称，以及申请人或专利权人;第二部分是针对通知书进行著录项目变更;第三部分是变更项目;第四部分是附件清单;第五部分是当事人或专利代理机构签字或者盖章。专利申请和专利的基本信息，尤其是申请号的填写非常重要。如果申请号填写错误，那么申报书就不会分配到正确的案卷中。“发明创造名称”以及“申请人或专利权人”反映了案件的重要信息，“发明创造名称”的填写要和案件记载的一致，如果变更过发明名称，此处应填写变更后的发明名称。“申请人或专利权人”一栏应当填写全体申请人或者代表人的名称。如果该变更为转让性质，则此处既可以填写变更前的申请人，也可以填写变更后的申请人。针对国家知识产权局发出的通知书进行著录项目变更，是为了明确著录项目变更是否是针对某次通知书而提出的。但由于著录项目变更提出的时机完全

2023-04-27

328人看过
经理
建设项目安全报告

为提高建筑工程质量和施工安全生产，保证工程结构的安全和使用功能，防止高处坠落、坍塌、机械伤害等多发事故的发生，制定本预案，努力稳步提高本单位建筑工程质量水平和建筑安全生产水平。一是坚持“安全第一，预防为主”的方针，以遏制重大质量安全事故为目标，以《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程质量管理条例》为指导思想，以XX市人民政府《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》和《加强建设工程质量管理条例》为指导方针，依据法律法规，《质量安全管理意见》和在建“四个关键部位”等标准规范性文件和坠落、坍塌、机械伤害等事故多发部位，开展施工安全生产专项治理。为完善工程质量安全保证体系，落实工程质量安全生产责任制，规范施工质量安全行为，改善施工现场质量安全状况，提高从业人员质量安全意识和技能，杜绝事故发生存在质量安全隐患，遏制重特大事故和不良事故的发生，最大限度地减少重特大事故的发生，对于发生的事故

2023-05-07

233人看过
上网电价
海上风电项目的投资成本分析报告

1、资与千瓦时电量投资的定义(1)千瓦容量投资：指发电工程投资费用与发电厂容量之比，单位为￥/kW。(2)千瓦时电量投资：指发电工程投资费用与发电项目年发电量之比，单位为￥/kWh。海上风电项目的千瓦容量投资比陆上风电项目高，但是，不能高出一定比例。海上风力比陆上强，风电发电量比陆上高，千瓦时电量投资同比有所提高。2、国内、外海上风电发展水平2.1欧洲海上风电海上风电20世记90年代最早在北欧兴起，其经历启动、试验、示范，到规模开发，并进入市场化发展阶段。2001年-2012年欧洲规模化开发的海上风电项目如表1所示。与此同期，欧洲大型陆上风电场，单位千瓦投资大体在1000/kW左右。表1中的海上风电场单位千瓦投资基本控制在陆上的2倍以下。英国RobinRigg风电场建在河口，难度较大，原计划2008年投产，后推迟到2010年，其经济指标也较差。欧洲海上项目前期工作扎实，风能资

2023-06-07

57人看过
合同条款
如何索赔项目延误

1、什么是工期在合同条款中，工期的概念是：原合同规定的竣工工期加上发包人的风险和工期延误的原因。其中，因发包人风险和原因造成的工程延误，是指经监理工程师书面批准延长合同竣工期限，根据合同有关规定，非承包人自身原因造成的。第二，什么是工程延误在工程建设过程中，经常发生一些不可预见的干扰事件，使工程建设不能顺利进行，干扰了预定的施工计划，从而造成工期延误。非承包人原因造成的工期延误，承包人有权提出索赔，监理工程师在与发包人、承包人协商后，决定延长竣工期限。工期延长的原因是：（L）任何形式的附加或附加工程。（2）合同条款中提及的任何延误原因，如图纸延迟交付、工程暂停、现场提供延迟等。（3）极端恶劣的天气条件。（4）由雇主造成的任何延误、干扰或妨碍。（5）非承包商原因或责任的其他不可预见事件。第三，如何索赔工期延误会给合同双方造成一定的损失。发包人不能按计划实现投资目的，因工程不能及时交付生产，失

2023-05-07

165人看过

合同风险
如何管理项目索赔

合同索赔的管理应注重善前控制和善后管理。事前控制的目的是对工程风险进行预测，并采取相应的防范措施和对策，以尽量减少或控制因自身原因对建设工程合同另一方或第三方权利的侵害程度和造成损失的后果。①熟悉和理解设计文件、设计要求和招标文件，分析合同价格的构成因素，明确工程造价中容易突破的潜在部位和环节，明确工程投资控制的重点。②收集、整理和系统分析建设项目的各种信息，包括建设项目所在地或国家的政治、法律、社会、经济、人文、地理、气候、地质、水文和独特的文化氛围等，建立风险识别和评价模型，预测项目风险以及索赔可能产生的原因，并制定相应的预防对策本合同可以减少或控制对对方及第三人合法权益的侵害。③分析建设工程合同及其组成文件，减少和消除违约事件的发生。过程管理是一项细致而连续的工作，索赔是否成立与否关系重大。①详细记录施工现场的各种情况，及时提出施工过程中的各种问题和第三方配合合同的要求，不造成违约条

2023-05-07

473人看过
直系亲属
项目索赔操作手册

1．承包单位在施工合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔意向通知书。2．总监理工程师指定专业监理工程师收集与索赔有关的资料。3．承包单位在承包合同规定的期限内向项目监理机构提交对建设单位的费用索赔申请表。4．总监理工程师初步审查费用索赔申请表，符合规定的条件时予以受理。5．总监理工程师进行费用索赔审查，并在初步确定一个额度后，与承包单位和建设单位进行协商。6．总监理工程师应在施工合同规定的期限内签署费用索赔审批表，或在施工合同规定的期限内发出要求承包单位提交有关索赔报告的进一步详细资料的通知。工伤索赔程序是如何的？1．按工伤保险条例规定，工伤及伤残等级的认定和鉴定分别需要两个程序和两个部门完成。2．工伤的认定。《工伤保险条例》第十七条规定：职工发生事故伤害或者按照职业病防治法规定被诊断、鉴定为职业病，所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内，向统

2023-07-06

461人看过
独生子女
高考将缩小加分项目部分项目将取消

此次加分政策的调整必将缩小加分项目，取消部分加分项目，尤其是经过培训后考取证书获得加分的奖励性项目。对于少数民族加分或将只给偏远地区少数民族加分。并且有望压缩加分分值。储*晖表示，现在一些地区加分学生多达20%左右，这样加分人数太多，失去了加分的意义。这次规范加分政策或将使其中大部分学生不再享有加分特权。他认为，加分范围控制在5%左右为宜，并且高校应该享有学生是否获得加分的话语权。另外，加分政策应该因地制宜。早在今年年初，教育部新闻办和中央教科所联合出版的《对话教育热点2009》中也有明确表示：有些地方错误地理解或者滥用了加分政策，导致了一些偏差。例如，黑龙江省哈尔滨市规定全国劳动模范、省级优秀专家子女可以加分;河北省石家庄市规定报考师范类院校的考生，父母一方是中小学教师的照顾8分，父母双方均系中小学教师的照顾16分;广州市规定农村户口独生子女可加5分。在该出版物中，教育部明确：无论以家长

2023-05-05

342人看过
工程承包
项目部可以作为被告吗

一般是不可以的。项目部的性质：项目部是工程施工单位为完成某一具体项目的施工而特定成立的一种管理部门，对施工单位而言，其仅仅是个临时职能部门，随工程的接收而成立，随工程的完工而完成使命被解散或者撤销。项目部的对外仅能代表施工单位，其不具有民事法律行为能力。在没有设立他的单位明确授权的情况下，不能以自己的名义从事材料采购、签订合同等民事法律行为。一、项目部章可以签合同吗项目部章不可以签合同。项目部不是法人，只是公司的一个分支机构，不具备独立承担民事责任的能力，因而不能对外签订合同。企业经营离不开法人印章或者公司的公章，项目部章的法律效力不等同于公司的公章，也不能直接代替公司的公章。二、施工单位工程结算注意事项不管是采用定额计价模式的工程，还是采用工程量清单计价模式的工程，施工单位工程结算注意事项包含以下几个方面：一、核对与编制好结算资料基础任何一个工程项目，在编制结算时都要以相关资料依为依据。

2023-06-27

346人看过

审计报告
内部审计报告的含义和目的

内部审计报告是内部审计人员根据完成审计任务的一般要求或具体要求，用文字的形式来说明审计目的、范围和结果，以及其他相关信息并呈送给有关部门或人员的一种正式书面文件。中期审计报告是对现场审计某一方面或具体领域审计发现的说明；最终审计报告则是整个审计过程工作的最终成果。编写审计报告是审计工作必不可少的一项既定工作，其主要的目的表现在以下两个方面。（一）向报告的阅读者传递信息收集、整理和记录企业管理当局控制下各类活动的真实可靠信息是内部审计人员日常工作的一个重要方面。内部审计报告就是汇集这些信息（包括令人满意的状况和不能令人满意的状况两个方面）并对之表述审计意见和建议的一种主要方式。一份真实情况良好写照的审计报告是赢得企业管理当局或董事会审计委员会对内部审计工作的信任并依赖其工作成果的一种有效工具。一份成功的审计报告必须能够准确地传递有关被审计活动的真实可靠信息，向读者表明内部审计完成丁哪些工作，

2023-08-08

196人看过
法律综合知识
未细分投保项目赔偿项目可否分项？

律师解答：可以。未细分投保项目赔偿项目可以分项。以财产保险为例在没有约定情况下，保险人赔偿被保险人的损失就分为两部分：一部分是保险标的本身的损失，另一部分是被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用。《保险法》第五十七条保险事故发生时，被保险人应当尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。保险事故发生后，被保险人为防止或者减少保险标的的损失所支付的必要的、合理的费用，由保险人承担；保险人所承担的费用数额在保险标的损失赔偿金额以外另行计算，最高不超过保险金额的数额。

2024-05-06

175人看过