建筑工程技术不可抗力的范围-法师兄

建筑工程技术不可抗力的范围

来源：互联网时间： 2023-05-06 20:23:11 488 人看过

一、建筑工程技术不可抗力的范围

不可抗力是指合同双方在合同履行中出现的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。不可抗力的范围一般包括因战争、敌对行动（无论是否宣战）、入侵、外敌行为、军事政变、恐怖主义、骚动、暴动、空中飞行物坠落或其他非合同双方当事人责任或原因造成的罢工、停工、爆炸、火灾等，以及当地气象、地震、卫生等部门规定的情形。双方当事人应当在合同专用条款中明确约定不可抗力的范围以及具体的判断标准。

二、建筑工程不可抗力索赔原则

因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。

（一）工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；

（二）发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用；

（三）承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担；

（四）停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担；

（五）工程所需清理、修复费用，由发包人承担。

三、不可抗力的法律规定

因不可抗力不能履行民事义务的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。凡发生不可抗力，当事人已尽其应尽责任仍未能避免债务不履行或财物毁损时，可不负赔偿责任。但不可抗力发生在债务迟延之后时，债务人仍应负责。不可抗力是相对而言的，随着科技的发达，不可抗力的含义、范围都有可能发生变化。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

法律综合知识
建筑工程不可抗力因素包括什么

一、建筑工程不可抗力因素包括什么建筑工程中的不可抗力因素包括以下情况：1．自然灾害，如台风、洪水、地震、重大的地震、海啸、台风、海浪、冰雹、沙尘暴、火山爆发、山体滑坡、雪崩、泥石流等。2．政府行为，如征收、征用、战争、武装冲突等。3．社会异常事件，如罢工、骚乱、暴动等。二、建筑工程不可抗力因素导致的损失由谁担责建筑工程不可抗力因素导致的损失由以下主体担责：1．工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运至施工场地用于施工的材料和待安装的设备损害，由发包人承担；2．发包人、承包人人员伤亡由其所有单位负责，并承担相应费用；3．承包人机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；4．停工期间，承包人应工程师的要求留在施工场的的必要管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；5．工程所需清理、修复费用，由发包人承担；延误的工期相应顺延。三、建筑工程不可抗力因素纠纷的诉讼时效建筑工程不可抗力因素纠

2024-02-23

383人看过
不可抗力
建筑工程人力不可抗拒有哪几点？

不可抗力主要包括以下几种情形：1、自然灾害，如台风、洪水、地震等；2、政府行为，如征收、征用；3、社会异常事件，如罢工、骚乱。不可抗力可以是自然原因酿成的，也可以是人为的、社会因素引起的。前者如地震、水灾、旱灾等，后者如战争、政府禁令、罢工等。不可抗力所造成的是一种法律事实。当不可抗力事故发生后，可能会导致原有经济法律关系的变更、消灭，如必须变更或解除经济合同；也可能导致新的经济法律关系的产生，如财产投保人在遇到因不可抗力所受到的在保险范围内的财产损失时，与保险公司之间产生出赔偿关系。当不可抗力事故发生后，遭遇事故一方应采取一切措施，使损失减少到最低限度。在订立买卖合同时，一般都订有不可抗力条款，其内容包括：不可抗力内容；遭到不可抗力事故的一方，向另一方提出事故报告和证明文件的期限和方式；遭遇不可抗力事故一方的责任范围。如因不可抗力使合同无法履行，则应解除合同。如不可抗力只是暂时阻碍合同履

2023-06-25

311人看过
工程发包
建筑工程技术主要干嘛的，建筑工程的特点有哪些？

一、建筑工程技术主要干嘛的建筑工程技术主要负责的有：1.负责根据施工合同，编制工程进度计划;2.负责根据施工合同，指导工程实施;3.负责对单位工程的监督、检查及日常管理工作;4.负责本项目材料、分部分项工程的验收;5.负责施工工程中各工种的技术交底工作;6.负责组织本项目各分部分项工程及竣工验收。二、建筑工程的特点有哪些？建筑工程的特点有：1.生产的流动性，施工机构伴随着建筑物或构筑物坐落位置变化而整个地转移生产地点。2.产品的形式多样，工程的结构、造型和材料亦不一样，施工方法必定随之变化，难以实现标准化。3.施工技术复杂，建筑施工常需要按照建筑结构情况进行多工种配合作业，多单位交叉配合施工4.露天和高处作业多，经常遭受自然气候条件的影响。5.机械化程度低，现在在我国建筑施工机械化程度还很低，仍要通过大量的手工操作。三、建筑工程发包的方式包括什么建筑工程发包的方式包括了：1.按承发包范围(

2023-06-19

185人看过
不可抗力
建筑工程中的不可抗力索赔机制分析

因不可抗力不能履行合同的，除金钱债务的迟延履行责任和迟延履行期间发生不可抗力两种情况外根据不可抗力的情况可以部分或全部免除责任。因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按相关原则分别承担并调整工程价款。建筑工程索赔时限是多久？索赔时效的规定如建设部、国家工商总局制定的《建设工程施工合同》通用条款规定：索赔须在索赔事件发生后28天内，向工程师发出索赔意向通知；《三峡土建安装工程施工承包合同通用条款》规定：索赔应在索赔事件发生并造成损失后28天内，向合同监理单位提交索赔的书面意向通知，任何未在约定的期限内，提交索赔的书面通知，均可视为受害方放弃索赔的主张；国际咨询工程师联合会编写的土术工程施工合同条件1987年第四版也规定：承包商的索赔应在引起索赔的事件第一次发生之后28天内，将它的索赔意向通知工程师同时规定：如果承包商未能遵守规定，它有权得到的有关付款将只能由工程师核实估价。《中华人民共和国

2023-07-03

193人看过

业主
建筑工程水电承包的技术要求

水利水电工程施工总承包资质分为特级、一级、二级、三级。5．1一级资质标准5．1．1企业资产（1）净资产1亿元以上。5．1．2企业主要人员（1）水利水电工程专业一级注册建造师不少于15人。（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有水利水电工程相关专业高级职称；水利水电工程相关专业中级以上有职称人员不少于60人。（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于50人，且施工员、质量员、安全员、材料员、资料员等人员齐全。（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于70人。5．1．3企业工程业绩近10年承担过下列7类中的3类工程的施工总承包或主体工程承包，其中1～2类至少1项，3～5类至少1项，工程质量合格。（1）库容5000万立方米以上且坝高15米以上或库容1000万立方米以上且坝高50米以上的水库、水电站大坝2座；（2）过闸流量500立方米／秒的水闸4座（不包括橡胶坝等）

2023-08-17

397人看过
工程监理
什么是工程监理与建筑工程技术

一、工程监理与建筑工程技术1、工程监理单位是指依法成立并取得建设主管部门颁发的工程监理企业资质证书，从事建设工程监理与相关服务活动的服务机构。中国的建设工程监理属于国际上业主项目管理的范畴。工程监理单位应公平、独立、诚信、科学地开展建设工程监理与相关服务活动。建设工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、造价、进度进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。在订立建设工程监理合同时，建设单位将勘察、设计、保修阶段等相关服务一并委托的，应在合同中明确相关服务的工作范围、内容、服务期限和酬金等相关条款。2、建筑工程技术为普通高职高专土建大类专业目录下设的一门专业，属于土建施工类专业。该专业为普通高等学校专科层次，学制三年，接受全国高职高专教育土建类专业教学指导委员会教学

2023-04-04

106人看过
不可抗力
建筑工程不可抗力索赔原则是什么？

一、什么是不可抗力?不可抗力是一项免责条款，是指合同签订后，发生了合同当事人无法预见、无法避免、无法控制、无法克服的意外事件(如战争、车祸等)或自然灾害(如地震、火灾、水灾等)，以致合同当事人不能依约履行职责或不能如期履行职责，发生意外事件或遭受自然灾害的一方可以免除履行职责的责任或推迟履行职责。不可抗力主要包括以下几种情形：1、自然灾害、如台风、洪水、地震;2、政府行为，如征收、征用3、社会异常事件，如罢工、骚乱。暴雨具体情况需要具体分析，并不只有一种理解，关键在于区分暴雨事件的性质，而不在于天气现象本身：第一种情况：如果属于施工工程所在地正常的季节性暴雨，则施工单位无权就此提起施工索赔。因为，正常季节性暴雨对工程施工工期和费用的影响已经包含在工程定额造价之内，也包括在投标报价之内，属施工排水性质。第二种情况：由台风引起的暴雨，此类情况应为不可抗力性质，因为台风雨属于台风引起的自然灾害性

2023-05-01

266人看过
勘察设计
建筑工程技术专家委员会章程

第一条根据《建设工程质量管理条例》和《建设工程勘察设计管理条例》的规定，成立建筑工程技术专家委员会（以下简称专家委员会）。专家委员会是在国务院建设行政主管部门领导下，协助政府主管部门从事建筑工程（含市政工程，下同）勘察、设计和施工技术质量监督、管理、仲裁与咨询等的组织。第二条专家委员会工作的宗旨是贯彻国家的法律法规和技术标准、规范，推进行业技术进步，受政府委托监督建筑工程勘察、设计、施工质量，为提高建筑工程质量和水平提供技术服务。第三条专家委员会的职责范围与基本任务是：1.协助政府主管部门制定与贯彻勘察、设计和施工技术政策、质量法规，进行有关的咨询与技术服务；2.协助政府主管部门制定行业规划，推广新技术、新材料、新设备和新工艺；3.受政府主管部门委托，承担行业技术与质量管理（包括重大工程项目的质量监督、勘察设计方案优化与审查、重大工程质量事故的鉴定与仲裁等）有关问题的调查、分析、鉴定并提出

2023-04-22

187人看过

法律综合知识
建筑边坡工程技术规范一般规定有哪些

一、建筑边坡工程设计时应取得下列资料：1工程用地红线图、建筑平面布置总图、相邻建筑物的平、立、剖面和基础图等;2场地和边坡勘察资料;3边坡环境资料;4施工条件、施工技术、设备性能和施工经验等资料;5有条件时宜取得类似边坡工程的经验。二、建筑边坡工程的设计使用年限不应低于被保护的建(构)筑物设计使用年限规模大、破坏后果很严重、难以处理的滑坡、危岩、泥石流及断层破碎带地区，不应修筑建筑边坡。1山区工程建设时应根据地质、地形条件及工程要求，因地制宜设置边坡，避免形成深挖高填的边坡工程。对稳定性较差且边坡高度较大的边坡工程宜采用放坡或分阶放坡方式进行治理。2当边坡坡体内洞室密集而对边坡产生不利影响时，应根据洞室大小和深度等因素进行稳定性分析，采取相应的加强措施。3存在临空外倾结构面的岩土质边坡，支护结构基础必须置于外倾结构面以下稳定地层内。4边坡工程平面布置、竖向及立面设计应考虑对周边环境的影响，

2023-06-01

71人看过
法律综合知识
建筑工程中的不可抗力对工程造成了哪些影响

一、建筑工程中的不可抗力对工程造成了哪些影响建筑工程中的不可抗力对工程造成的影响有：工程不能按期完成，产生逾期费用等。《中华人民共和国民法典》第五百九十条当事人一方因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但是法律另有规定的除外。因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。二、建筑工程合同纠纷的诉讼时效建筑工程合同纠纷诉讼时效为三年。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条普通诉讼时效、最长权利保护期间向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自

2023-08-27

339人看过
产品
建筑防水工程技术规范及标准是如何规定的？

我们知道，为了使公司的利益得到保障，也为了能保护人们的生命权益，我国立法机关制定了不少，增强工程各方责任心的法律规范，根据这些规定，在需要防水的工程在施工之前，需要按照建筑防水工程技术规范及标准，制定确切的验收标准。建筑防水工程技术规范及标准一、防水材料基本规定1、建筑防水工程中使用的防水卷材、防水涂料、刚性防水材料、密封材料、金属压型板构件的性能指标应符合本规程的要求。2、防水工程中使用的防水材料应有明确标志、产品执行标准、说明书、合格证。3、各种不同类型的防水材料在复合使用、配合使用时应具有相容性，不允许有发生相互腐蚀、相互破坏，起不良的物理或化学作用。4、防水工程的辅助材料、配套材料、配件应与防水材料配套供应和使用。5、新材料、新技术的应用应经省、部级专家鉴定，并应具有经技术监督部门批准的企业标准。6、卷材胶粘剂、胶粘带的质量应符合下列要求。(1)胶粘剂的性质必须适应卷材的特点要求。

2023-06-19

150人看过
不可抗力
关于技术合同的不可抗力情形

（一）一方发生不可抗力时应当按照约定及时向对方告知、证明，并应及时采取措施防止损失扩大。（二）双方当事人应当明确约定不可抗力的范围、遭遇不可抗力后的通知办法和证明方法、双方可否因不可抗力解除合同、可否因不可抗力造成的履行问题要求赔偿、在何种情况下解除合同等。（三）一方发生不可抗力后应依约及时向对方告知、证明时应保存证据。技术合同不予登记的情形《技术合同认定规则》第七条当事人申请认定登记技术合同，应当向技术合同登记机构提交合同的书面文本。技术合同登记机构可以要求当事人一并出具与该合同有关的证明文件。当事人拒绝出具或者所出具的证明文件不符合要求的，不予登记。各技术合同登记机构应当向当事人推荐和介绍由科学技术部印制的《技术合同示范文本》，供当事人在签订技术合同时参照使用。第十五条申请认定登记的技术合同下列主要条款不明确的，不予登记：（一）合同主体不明确的；（二）合同标的不明确，不能使登记人员了解

2023-08-18

135人看过

工程施工
建筑防水工程施工技术规范具体内容是什么

一、建筑防水工程施工技术规范的主要内容1、确认施工地址，明确施工内容。2、到场后将材料、工具放置妥当，不得影响其他工种施工及通行。3、进入现场先请业主确定施工范围，并及时测量施工面积请业主确认、签字。4、清理现场垃圾杂物及油污（大面积如清除不掉加做一层防水砂浆），做到垃圾及时入袋。现场如未准备垃圾袋，应将清理出的杂物堆积整齐。其堆放点应距离所做防水房间门口2米以上5、清理现场前，先检查房间内的下水管道是否通畅。如有堵、慢、不畅等异常情况，应及时向业主和公司反映。6、清理完毕。检查及确定施工细节部位（墙体材质，地面空鼓坚实情况，墙角及阴角，电线穿线管，过墙洞，施工管槽，烟道，地漏口，排水管道口）不得遗漏。7、清理细节部位，清除空鼓层，清除影响贴砖突起点（局部小范围），修补残缺墙体（局部小部分可修补），管口凿槽。8、细节部位先行施工，闭实各排水管口槽，孔洞及穿墙管路根部。9、冲刷地面，及时清理

2023-03-20

171人看过
违约金
建筑工程技术主要干嘛的，建筑工程违约金比例是多少

一、建筑工程技术是干什么的建筑工程技术主要的工作内容是：1.负责根据施工合同，编制工程进度计划;2.负责根据施工合同，指导工程实施;3.负责对单位工程的监督、检查及日常管理工作;4.负责本项目材料、分部分项工程的验收;5.负责施工工程中各工种的技术交底工作;6.负责组织本项目各分部分项工程及竣工验收。二、建筑工程违约金比例是多少建筑工程违约金比例不是法定的。建筑工程的合法违约金比例最高是造成损失的百分之三十。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人请求人民法院增加违约金的，增加后的违约金数额以不超过实际损失额为限。增加违约金以后，当事人又请求对方赔偿损失的，人

2023-06-19

57人看过