工程竣工验收不合格如何办呢
来源:互联网 时间: 2024-01-30 21:24:59 369 人看过

一、工程竣工验收不合格如何办呢

建设工程施工合同无效,且建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:

(一)修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;

(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。

《民法典》第七百九十九条

建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。

二、工程竣工验收程序是什么

1、由建设单位组织工程竣工验收并主持验收会议。

2、工程勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况和在工程建设各环节执行法律、法规和工程建设强制性标准情况。

3、验收组审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。

4、验收组和专业组(由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位、监督站和其他有关专家组成)人员实地查验工程质量。

5、专业组、验收组发表意见,分别对工程勘察、设计、施工、设备安装质量和各管理环节等方面作出全面评价;验收组形成工程竣工验收意见,填写《建设工程竣工验收报告》并签名(盖公章)。

《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。

三、施工工程没签合同要如何办

施工工程没签合同也可以施工。施工工程没签合同并不会影响合同的效力,法律规定合同的形式分为书面、口头或其他法定形式,只要施工人完成相关工程,发包人就应当支付相应的价款。施工工程有效的条件是:协议的内容符合法律法规和公序良俗;行为人意思表示真实;法律规定的其他条件等。

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的,是商品交换在法律上的表现形式。商品生产产生后,为了交换的安全和信誉,人们在长期的交换实践中逐渐形成了许多关于交换的习惯和仪式。

合同的法律特征:

1、合同是两个以上法律地位平等的当事人意思表示一致的协议。

2、合同以产生、变更或终止债权债务关系为目的。

3、合同是一种民事法律行为

合同与协议的区别:

双方的意思都表示一致而达成的一种契约。简单地说,就是你情我愿,然后我们把大家都同意的事情固定下来,说明白,说清楚,那么我们达成一致的这个事项就是协议,在法律上就叫合同。

一般来说,生效的合同和协议法律效力就是相同的。除非没有生效或因为一些条件而失效。比如:合同或协议的一方是个7岁的小孩,这样的合同就没有效力。

需要公证的合同或协议只是把合同或协议的效力固定并强化,如果法律没有要求,合同、协议的当事人也没有约定,是不需要特别的公证的。合同或协议一般两份就够了。合同当事人各持一份,如有第三份,很可能是给见证人或第三人,这个作用也是为了强化合同或协议的效力,由双方当事人约定的。

合同或协议一般只是名称、叫法的不同。只要不违反法律和道德风俗,当事人可以任意约定合同或协议的名称、内容、形式,都是有效的。

《民法典》第一百四十三条,具备下列条件的民事法律行为有效:

(一)行为人具有相应的民事行为能力

(二)意思表示真实;

(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

《中华人民共和国民法典》:第六章 民事法律行为 第三节 民事法律行为的效力  第一百四十三条 具备下列条件的民事法律行为有效:\n  (一)行为人具有相应的民事行为能力;\n(二)意思表示真实;\n  (三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年12月04日 20:19
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  • 组织竣工验收的程序及不合格的处理。
    建设单位接到当地行政主管部门准予竣工验收回复决定后,在工程竣工验收7日前书面通知当地人民防空行政主管部门和人防工程质量监督机构,并按下列要求组织竣工验收:1.施工、勘察、设计、监理、建设单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规、规范和人防工程建设强制性标准的情况。2.验收组人员审阅建设、勘察、设计、施工、监理单位的工程档案资料。3.实地查验。4.签署工程竣工验收意见、编制竣工验收报告。验收组对工程勘察、设计、施工、监理单位各管理环节和工程实体质量等方面做出全面评价,形成经验收组人员签署的工程竣工验收意见,并编制人防。人防工程竣工验收报告经建设单位项目负责人和建设单位法定代表人审核签字,并加盖。5.参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。一、验收不通过如何处理当地人防办对工程竣工
    2023-03-29
    385人看过
  • 如何处理工程竣工验收不符合要求的情况
    一、如何处理工程竣工验收不符合要求的情况建设工程经竣工验收不合格的,按照以下情形分别处理:1.修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;2.修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。二、建筑工程竣工验收必须满足哪些要求建设工程竣工验收应满足以下条件:1.完成工程设计和合同约定的内容;2.施工单位检查竣工工程质量;3.有完整的技术档案和施工管理资料;4.建设行政主管部门和委托的工程质量监督机构等有关部门责令整改的所有问题;5.对于委托监理的工程项目,有完整的监理资料,监理单位应提交工程质量评估报告,报告应经总监理工程师和监理单位相关负责人审核签字;6.勘察、设计单位在勘察、设计文件勘察、设计文件和施工过程中签署的设计变更通知书进行检查,并提交质量检验报告;7.有规划
    2023-09-01
    400人看过
  • 竣工验收合格之日的认定
    一、竣工验收合格之日的认定竣工验收合格之日的认定是工程项目管理中至关重要的一环。在工程项目竣工后,发包人需要对工程进行验收,确认工程是否合格。这一环节不仅关乎工程款的支付时间和利息的起算时间,更涉及逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等核心问题。因此,确定竣工验收合格之日显得尤为关键。根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》的相关规定,竣工验收合格之日的认定主要有以下几种情况:1.如果双方当事人已经签字确认了竣工日期,则该确认的日期即为竣工日期。2.如果建设工程经竣工验收合格,则以竣工验收合格之日为竣工日期。3.如果承包人已经提交竣工验收报告,但发包人拖延验收,那么以承包人提交验收报告之日为竣工日期。4.如果建设工程未经竣工验收,但发包人擅自使用,那么以转移占有建设工程之日为竣工日期。二、确定竣工日期标准竣工日期的确定标准主要依据《关于审理建设工程施工合同
    2024-03-27
    256人看过
  • 建筑工程竣工验收程序是怎样的,如何进行工程验收
    一、建筑工程竣工验收程序是怎样的,如何进行工程验收工程竣工验收应当按以下程序进行:(一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。实行监理的工程,工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。(二)建设单位收到工程竣工报告后,对符合竣工验收要求的工程,组织勘察、设计、施工、监理等单位和其他有关方面的专家组成验收组,制定验收方案。(三)建设单位应当在工程竣工验收7个工作日前将验收的时间、地点及验收组名单书面通知负责监督该工程的工程质量监督机构。(四)建设单位组织工程竣工验收。如参与工程竣工验收的建设、勘察、设计、施工、监理等各方不能形成一致意见时,应当协商提出解决的方法,待意见一致后,重新组织工程竣工验收。竣工验收合格后,发包人应当按照约定支付价款。在工程建设实践中,竣工报告批准后,承包人应当按照国家有关规定或合同约定的时间、方式向发包人提出结算报告,办理竣工结算。发包人在收
    2023-06-08
    88人看过
  • 工程竣工验收不合格的法律处理方式是什么
    一、工程竣工验收不合格的法律处理方式是什么工程竣工验收不合格的法律处理方式是可以要求对方进行修复,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人可请求承包人承担修复费用;修复后的建设工程经竣工验收还是不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。根据《中华人民共和国民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。二、施工单位竣工验收需要准备哪些资料施工单位竣工验收需要准备的资料包括了竣工验收备案表、工程概况、单位工程验收通知书、单位工程竣工验收证明书、整改通知书、整改完成报告书、工程质量监理评估报告、建设工程质量评估报告、建筑工程质量保修书、市政工程基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。三
    2023-12-24
    163人看过
  • 建筑工程施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格
    1、修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;2、修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。一、建设工程施工合同无效有什么法律后果(一)建设工程施工合同订立后尚未履行前被确认无效的,按缔约过失处理。(二)建设工程施工合同所约定的工程已经开工但尚未完工时被确认无效的,按下列原则处理:第一,立即停止履行。第二,恢复原状或折价赔偿。对此应当区分三种情况:一是已完成部分工程质量低劣,无法弥补质量缺陷,存在安全隐患的,按照一般无效合同的处理原则,已经完成部分工程应该拆除,建设方支付的工程款应当返还。二是已完成部分工程质量合格或者能够以较小的代价弥补工程质量缺陷的,应该折价补偿。三是建设工程严重违反规划,或未取得项目审批合法手续,无论工程质量是否合格,均应该拆除所建工程和返还
    2023-02-09
    307人看过
  • 如何编写工程质量竣工验收计划
    工程竣工验收与工程招标及双方签订的合同密切相关。因此,工程竣工后,首先要检查工程是否符合有关规定。然后与投标方联系。工程竣工后,投标人通常会根据合同范本对相关工程进行检查,对一些不合格的地方提出相应要求。此时,只要中标人按照相关要求进行调整,就能顺利收场。在为期4天的验收期间,由XX建设工程质量安全监督站、XX建设有限公司、XX开发有限公司、XX工程咨询有限公司、XX勘察设计院等单位的专家组成的联合验收组,等对全线各站的物理工程质量进行了现场检查和测试,并认真查阅了工程资料。相关文件:招标文件格式:项目名称:XXX建设项目建设单位:XX院招标方式:公开招标总投资:855.83万元建设地点:新建XXX建筑面积:861.26平方米,地上一层,地下一层,框架结构;XX、XX新建建筑面积1980.19平方米,地上三层,地下一层,框架结构招标范围:XXX建设工程总承包。投标人资质要求:投标人应具有建
    2023-05-07
    207人看过
  • 工程竣工验收资料应该如何准备
    一、工程竣工验收资料应该如何准备工程竣工验收需要提供的资料有:竣工验收备案表、工程概况、单位工程验收通知书、单位工程竣工验收证明书、整改通知书、整改完成报告书、工程质量监理评估报告、建设工程质量评估报告、建筑工程质量保修书、市政工程基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。法律依据:《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:(一)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(四)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(五)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。二、建设工程竣工验收须具备哪些条件建设工程竣工验收须具备的条件:1.完成了工程设计和合同
    2023-09-23
    461人看过
  • 如果施工方不配合工程竣工验收,能否索赔
    根据施工质量管理规定,建设单位是建设工程验收的组织单位。施工方在提交验收报告时,如果施工单位不组织工程验收,将承担相应的不利责任。因为一般来说,只要竣工验收完成,建设单位就会向施工方支付相应的工程款。竣工验收不完成的,建设单位不得支付工程款。因此,很少有施工方不配合竣工验收。生活中,施工单位会因抢工等各种原因要求施工方配合验收,但有时施工方不配合施工单位进行工程竣工验收由于各种原因或者为了达到一定的目的,从而给建设单位造成损失的。此时,法律对施工方是否需要承担赔偿责任有明确规定。但不配合竣工验收的,建设单位可以要求赔偿。施工方有义务配合工程竣工验收。施工合同明确要求施工方配合施工单位验收工作的,则施工方有配合义务。不配合验收的,建设单位可以按照合同约定要求施工方赔偿损失。施工合同没有约定或者约定不明确的,建设单位应当及时通知施工方法验收协助,明确关系。施工方在通知规定的合理时间后仍不配合的
    2023-05-07
    489人看过
  • 什么是工程竣工验收
    工程竣工验收是指建设工程依照国家有关法律、法规及工程建设规范、标准的规定完成工程设计文件要求和合同约定的各项内容,建设单位已取得政府有关主管部门(或其委托机构)出具的工程施工质量、消防、规划、环保、城建等验收文件或准许使用文件后,组织工程竣工验收并编制完成《建设工程竣工验收报告》。工程项目的竣工验收是施工全过程的最后一道程序,也是工程项目管理的最后一项工作。它是建设投资成果转入生产或使用的标志,也是全面考核投资效益、检验设计和施工质量的重要环节。一、工程竣工验收需要什么资料竣工验收资料:竣工验收备案表、工程概况、单位工程验收通知书、单位工程竣工验收证明书、整改通知书、整改完成报告书、工程质量监理评估报告、建设工程质量评估报告、建筑工程质量保修书、市政工程基础设施的有关质量检测和功能性试验资料。《建设工程质量管理条例》第十六条建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关
    2023-03-31
    202人看过
  • 竣工验收的验收人员如何组成
    竣工验收的验收人员由建设单位负责组织竣工验收小组。验收组组长由建设单位法人代表或其委托的负责人担任。验收组副组长应至少有一名工程技术人员担任。验收组成员由建设单位上级主管部门、建设单位项目负责人、建设单位项目现场管理人员及勘察、设计、施工、监理单位与项目无直接关系的技术负责人或质量负责人组成,建设单位也可邀请有关专家参加验收小组。一、工程具备什么条件可以竣工根据法律的相关的规定,交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书;并具备国家规定的其他竣工条件,完成建设工程设计和合同约定的各项内容,有完整的技术档案和施工管理资料,有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告,有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件等等。二、竣工验收的程序是什么(一)工程完工后,施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。
    2023-06-24
    259人看过
  • 竣工验收分包工程,验收方是谁?
    分包工程竣工验收一般会由监理的单位进行组织,并让总监理工程师负责验收的工作。建筑工程在验收的时候,是需要严格按照法律规定的标准执行,具有完整的工程技术资料,以及工程保证书,且要符合其他竣工所要求的条件。建筑工程竣工经验收合格后,才能交付使用。没验收或验收不合格的,不能交付使用。工程竣工验收验收不合格如何处理工程竣工验收不合格,处理方式如下:(一)要求对方进行修复,修复后的建设工程经竣工验收合格,发包人请求承包人承担修复费用的,应予支持;(二)修复后的建设工程经竣工验收不合格,承包人请求支付工程价款的,不予支持。因建设工程不合格造成的损失,发包人有过错的,也应承担相应的民事责任。《中华人民共和国建筑法》第六十一条交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。建筑工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或
    2023-07-08
    112人看过
  • 工程验收算工期竣工吗
    法律综合知识
    工程验收不一定算工期竣工。按照《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(一)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(二)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(三)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
    2024-04-17
    328人看过
  • 如何对建设工程竣工验收与竣工日期争议处理
    1、竣工验收。根据《民法典》第七百九十九条,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的,发包人应当按照约定支付价款,并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。2、隐蔽工程的验收。根据《民法典》第七百九十八条规定,隐蔽工程在隐蔽以前,承包人应当通知发包人检查;发包人没有及时检查的,承包人可以顺延工程日期,并有权要求赔偿窝工、停工等损失。3、竣工日期争议。根据《适用法律问题的解释》第四百七十二条规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期。(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期。(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日
    2023-06-15
    351人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 竣工验收不合格的工程价款如何负担?
      四川在线咨询 2022-10-27
      对此,原因如下: 1、建设工程施工合同属于特殊形式的承揽合同,法律规定承包人的主要合同义务就是按照合同约定向发包人交付合格的建设工程,如果承包人交付的建设工程质量不合格,发包人订立合同的目的就无法实现,发包人不仅可以拒绝受领该工程,而且也可以不支付工程价款。这是民事法律调整加工承揽关系的原则。 2、根据《解释》规定,承包人对经验收不合格的建设工程可以进行修复,经过修复建设工程质量合格的,发包人应当
    • 建设工程竣工验收合格之日起多少日内办理工程竣工验收备案
      内蒙古在线咨询 2022-03-12
      建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:㈠工程竣工验收备案表;㈡工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案
    • 工程竣工验收需要哪些?如何通过竣工验收?
      重庆在线咨询 2023-02-23
      建设工程竣工验收应当具备下列条件: 1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容。 2、有完整的技术档案和施工管理资料。 3、有材料、设备、构配件的质量合格证明资料和试验、检验报告。 4、有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。 5、有施工单位签署的工程质量保修书。
    • 如何区分工程的竣工验收与交工验收?
      澳门在线咨询 2024-10-04
      专业分析: 1.工程交工验收一般是指工程施工完成后,建设单位组织施工单位、监理单位检查施工合同的执行情况,评价工程质量是否符合技术标准及设计要求,是否可以移交下一阶段施工或是否满足竣工验收条件的初步验收评价。 2.工程竣工验收一般是由质量监督部门组织的对工程质量、参建单位和建设项目进行综合评价,包括建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履行情况和在工程建设各个环节执行法律、法规和工程建设
    • 工程完工一直不验收,如何督促建设方办理竣工验收
      浙江在线咨询 2022-09-12
      工程款拖欠怎么办可采取诉讼的方式,具体来说: 1、诉讼时间的掌握企业应选择起诉的最佳时机:工程款拖欠,涉案工程已竣工验收并签字盖章后;在施工程出现拖欠或严重拖欠时。应当及时、准确、坚决地采取法律手段,严防被动起诉。 2、提起诉讼的必要条件(1)准确选择被告。在提起诉讼之时只要选择发包人、承担保证担保方式的任何当事人,包括一人或几人作为被告或共同被告均可,选择的首要标准或前提条件是具有“支付能力”。