软件购买合同(四)
来源:互联网 时间: 2023-04-23 16:10:32 347 人看过

甲方:_________

乙方:_________

甲乙双方经过友好协商,依据《_________》,本着相互信任,真诚合作的原则,就乙方向甲方提供证券营业部_________系统达成以下协议,双方共同遵守。

第一章合同标的

乙方负责向甲方提供以下产品:

_________系统,开发费为_________元,大写:_________元整。

第二章双方责任

一、甲方责任

1.按乙方要求提供合同所规定的软件产品所需的硬件设备及硬件环境,并有责任为乙方提供便利的工作条件。

2.有责任为乙方的实施工作进行内部各部门、各营业部的协调,调动相关资源,配合乙方按进度完成项目实施。有责任按乙方要求与相关第三方沟通。

3.按乙方所提供的相关软件的操作手册进行操作,以确保系统运行安全可靠。

4.按具体合同所规定的付款方式进行付款及按期交纳技术支持费用。

5.按照合同的约定履行收货义务并按照约定的验收标准及程序切实履行验收义务。

二、乙方责任

1.按合同规定的内容提供相关软件产品及相应的技术文档。

2.有责任对甲方相关人员进行管理、操作、使用及技术培训。

3.若有需要,有责任协助甲方与相关第三方沟通。

4.若有需要,有责任协助甲方完成与项目有关的各种设备和系统软件的准备工作。

5.负责对甲方长期的技术支持及售后服务。

第三章付款方式

本合同涉及的软件产品及服务实施完毕,一次申购业务完成一周后的三日内,营业部一次性支付合同的全部金额即_________元整给乙方。

第四章逾期责任

一、甲方应按合同约定支付价款,逾期支付超过10天的,甲方应按迟延付款金额的万分之四,每日向乙方支付违约金。

二、如因乙方的原因造成不能按合同期限完成实施,超过10天的,乙方按迟延一日支付合同金额万分之四向甲方支付违约金,但承担额不超过合同金额的5%。

第五章版权

一、对乙方提供的技术资料,甲方应负责保密并保证以本合同约定的方式使用,甲方的此项责任并不因本合同的终止及无效而解除。

二、乙方对合同涉及的软件产品及相关文档拥有独立版权。甲方不得许可第三方使用或作他用,并不得向第三方公开及转让。

三、甲方不得自行复制、仿制相关软件产品,并不得使用于本合同未涉及的其它地点。

四、甲方不得对软件自行修改,对修改后软件的使用效果乙方不作质量保证,并且甲方亦不得向任何第三方提供修改后的版本。

第六章验收

一、甲方应在系统实施完毕后一周内进行验收。若甲方届时未提出拒绝验收的合理理由,则视为甲方已验收合格。

二、验收标准:验收的内容及功能以乙方提供的手册为准。

第七章售后服务和技术支持

一、乙方承诺对甲方提供24小时不间断电话技术支持服务。

二、当出现电话技术支持及远程维护所不能解决的交易系统重大事故时,乙方相应技术支持人员应当在最短时间内进行现场处理。

三、若甲方将来改用或增用第三方产品,乙方应提供必要的支持。甲方改用第三方产品时,本合同即终止。

四、如因证券主管机关或交易所变更交易规则或数据接口,在甲方按时支付合同价款及维护费的情况下,乙方应保证在规定的最后期限前完成对乙方软件产品的修改。

五、对于甲方在使用乙方相关软件产品过程中产生的个性化需求及由此产生的定制化开发要求,甲方应向乙方售后服务机构提出。乙方应及时给以评估和答复,必要时另行立项开发。

六、从合同涉及的软件产品投入使用之日起,相关服务及维护溶于柜台系统,但因甲方自身原因造成系统不能正常运行,要求乙方提供服务,乙方所产生的费用由甲方承担。

第八章其它事项

一、本合同自甲乙双方代表人签字并加盖公章之日起生效。

二、本合同的修改、变更应通过书面形式,并经协议双方代表人签字并加盖公章后生效。

三、本合同一式四份,双方各持两份。

甲方(盖章):_________乙方(盖章):_________

代表人(签字):_______代表人(签字):_______

_________年____月____日_________年____月____日

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年10月18日 13:21
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
更多承诺相关文章
  • 购买软件知识产权如何界定
    购买软件知识产权后,买受人只购买了承载知识产权的物品,知识产权还是归于其所有人。软件知识产权的内容主要包括著作权、专利权与商标权。购买软件知识产权的界定如下:软件知识产权是计算机软件人员对自己的研发成果依法享有的权利。由于软件属于高新科技范畴,目前国际上对软件知识产权的保护法律还不是很健全,大多数国家都是通过来保护软件知识产权的,与硬件相关密切的软件设计原理还可以申请专利保护。软件知识产权的内容主要包括著作权、专利权与商标权。1、著作权指软件的表达(如程序代码、文档等)方面的权利。2、专利权包括软件的技术设计,如程序设计方案、处理问题的方法、各项有关技术信息等方面的权利。3、商标权则是指软件的名称标识方面的权利。软件著作权可以多少个人申请依据计算机软件著作权登记办法的规定,计算机软件著作权如果是合作开发的,可以由各著作权人协商确定一名著作权人作为代表办理。相关法条《中华人民共和国民法典》第
    2023-06-13
    85人看过
  • 采购软硬设备合同
    采购软硬设备合同合同编号:_________甲方:_________乙方:_________见证方:_______经_________见证,甲乙双方协商,甲方委托乙方负责甲方_________项目工程。工程含税总额:_________元整(¥_______)。双方必需共同遵守以下条款:甲乙双方按照中华人民共和国有关法规严格履行合同。双方商定招标项目价格。乙方按项目清单采购有关软硬设备并负责项目的安装和调试。一、甲方责任1.甲方向乙方提供设备的相关资料及安装需求。2.甲方安排专人协助乙方对采购设备进行现场安装调试工作。3.乙方施工完毕后,甲方在合同规定时间内组织工程验收。4.甲方按合同规定付款条款支付乙方工程费用。二、乙方责任1.乙方严格按照招标项目采购所有产品(甲方提出调整除外)。2.乙方需在_________城区设有办事处,并安排专人跟进项目进行;专人响应用户请求时间不超过1小时。3.乙
    2023-04-23
    375人看过
  • 小心购买合同中的附表四
    作为买方应当认真阅读买卖合同的正文及附表的内容。对交易产生矛盾的附表四,买方应注意如下问题:1、买卖合同正文部分已约定的权利义务,卖方是否在附表四内进行了变更。例如:变更了房地产的交付条件。买卖合同正文约定的交付条件是交付使用时应取得建设主管部门规定的工程竣工验收证明(一般系指建设主管部门的收文回执);附表四变更为建设工程通过竣工验收,取得消防、燃气、电梯验收合格的相关证明文件。由于房地产的竣工验收是由建设单位自行组织验收,而建设工程竣工验收实行备案制度,因此,未取得建设部门核发的《收文回执》的房地产是不能交付使用的。所以上述的变更是降低了房地产交付使用的门槛。2、卖方在附表四中将法律法规规定为买方所有的权利约定为卖方所有,卖方即可以买方自愿放弃法定权利方式而取得权利。例如,在附表四中将法定属买方所有的屋顶、架空层、外墙面、广告收益等权益约定为归卖方所有。3、卖方将买卖合同正文没有约定、法
    2023-06-19
    485人看过
  • 出口企业不需要购买金税软件
    一、出口企业不需要购买金税软件用PC+打印机是不行的。但是特殊情况下可以不买,就是需要开发票的公司是一般纳税人,这样就可以到国税去代开发票。而出口企业由于不需要缴纳增值税,所以不需要打印发票,可以不购买金税软件。注意事项:1、税务局一般规定企业必须每一个月到税务局授权一次(也有为三个月授权一次,视税务局具体规定而定)如果不进行授权,企业不能正常开取发票。2、去税务局授权前,一定要在税控机上写一遍IC卡,以防止授权失败而再跑一趟。税控机授权是税务机关对纳入防伪税控企业使用增值税防伪税控专用发票的一种授权,授权的内容包括有开票的最大限额、每会计期间的领用发票次数(每月限供次数)和每次限领数量,是税务机关通过防伪税控系统实施监管的主要手段。二、金税软件金税盘是税务部门为了报税的方便而进化出来的一个系统,属于金税系统的安装盘,是用来在电脑上安装金税控制系统的。主要用途:金税盘的用途是开票、抄税、清
    2023-05-29
    112人看过
  • 购买软件著作权是否构成侵权?
    计算机软件的侵权行为,一般有两种形式:一是复制程序的基本要素或结构,这一点是较容易证实的,因为复制即表明是完全的翻版,只要完全一样就构成侵权。二是按一定的规则、顺序只复制部分软件代码。在第二种情况下,法院在判定时通常要审查被告是否窃取了足够多的软件程序表达形式。实际操作中,这个问题就比较复杂、比较难判断,因为计算机软件产品究竟要被复制多少比例,才能确定发生了抄袭的侵权行为,并没有固定数量限定。当然,复制的数量越大,就越易于取得证明其是侵权行为的证据,但是被复制的数量达到什么程度就可以认定为侵权,司法实践中也不是很好确定的事情。软件著作权登记费是多少?软件著作权登记费算版权吗?软件著作权只有到相关部门登记后才可以拥有。如果开发一项软件,没有及时申请软件著作权,这一期间发生侵权行为,对方也不会受到法律制裁。因此为了保障自身权益不受侵害,需要及时申请软件著作权。那么软件著作权登记费是多少软件著作
    2023-07-15
    368人看过
  • 【合同转让】软件转让合同书
    甲方:北京大学计算中心乙方:XXX大学合同号:2001-01北京大学计算中心(以下简称甲方)和沈阳师范大学(以下简称乙方)本着真诚合作、平等自愿的原则,经双方友好协商,依据中华人民共和国有关法律、规则就甲方向乙方转让《基于目录服务的校园网用户管理系统》一事,对各自承担的责任达成如下协议。一、甲方责任1.甲方按附件一的内容向乙方提供《基于目录服务的校园网用户管理系统》的相关软件产品一套,并提供系统集成服务。2.甲方在本合同生效二年内,如相关各子系统有升级版本,免费向乙方提供。3.甲方向乙方免费提供《软件技术及使用说明书》一份。4.甲方在合同签字后二周内负责为乙方现场或远程安装、调试系统,直到正常运行。5.甲方在系统正常运行后为乙方提供三个月的临时License供系统试运行使用。甲方在乙方支付全部软件转让费后为乙方提供永久License。6.甲方负责为乙方培训技术人员。二、乙方责任1.乙方负责
    2023-06-08
    229人看过
  • 明知是盗版软件而购买构成侵权吗
    持有盗版软件的人只有不知道也没有合理理由知道该软件是盗版的,才不用承担赔偿责任,但也要停止并销毁该盗版软件,如果销毁软件将给使用人造成重大损失的,使用人可以在向软件著作权人支付合理费用后继续使用。所以明知是盗版软件而购买构成侵权。贴牌加工是否构成侵权贴牌商品是承揽加工带他人注册商标产品的行为,贴牌生产中使用商标的行为不构成商标法意义上的商标使用。无论是从商标法中的商标使用的定义还是从贴牌生产的法律特征来看,贴牌生产都不构成商标侵权。贴牌生产又指原始设备制造商,现在已被引申为指贴牌生产这种经济模式。其基本含义是接收委托方(商标权人)的委托,进行产品的开发和制造,产品贴附委托方所提供的商标,并将全部交由委托方销售或经营,接受委托的生产方收取加工费用的合作经营生产模式。近年来,这种生产方式在涉外加工贸易中河国内很多企业甚微流行,引发了大量的纠纷。《计算机软件保护条例》第三十条软件的复制品持有人不
    2023-07-25
    257人看过
  • 广州软件著作权律师软件合同纠纷
    案情简述原告聚吧科技公司诉称:2006年8月1日,原告与被告同志广告公司签订了《软件销售合同》,依照合同规定,原告向被告同志广告公司提供软件及设备,合同总金额5.5万元;结算方式:被告同志广告公司确定购买软件后支付定金16500元,其余货款38500元在硬件安装调试正常后立即支付。原告收到定金后,于2006年9月25日向被告同志广告公司、被告杨锋提供了所有的软件和设备,并安装调试正常,但被告同志广告公司、被告杨锋拒绝支付剩余货款38500元。请求判令被告同志广告公司向原告支付货款38500元及利息2310元整(按借款利息一年6%、办理贷款手续费3%来计算,从2006年10月1日至2007年4月2日,以后另算),被告杨锋承担连带责任。被告同志广告公司和被告杨锋辩称:两被告对购买原告的软件及设备的事实没有异议。原告销售给被告的软件及设备由于自身设计的原因,导致从交付时始一直没有调试正常,即没有
    2023-05-02
    420人看过
  • 软件技术合同的格式
    地址:联系人:电话:传真:乙方:设计公司(设计人)一、甲、乙双方通过协商,由甲方委托乙方对项目进行设计工作。二、设计工作内容:1、产品的外观设计2、产品的结构设计3、根据已审定的设计方案制造可供展览使用的仿真样机三、乙方在委托合同生效后:1、在天内完成设计草案,提交叁款不同风格的设计效果图(彩色、电脑打印)供甲方评审选择;2、在评审意见基础上,乙方在天内完成正式设计方案,提交正式设计的效果图(彩色、电脑打印)、所有的外观装饰设计效果图(彩色、电脑打印);3、在正式方案完成后,乙方在天内制作可供展览使用的仿真样机壹台;4、每阶段设计成果均由甲方验收,并履行验收手续。四、设计要求。乙方保证设计达到甲方提供的国家现行规定的各项安全与技术标准,及有关设计目标的要求。乙方保证在甲方模具制造或试产过程中,对有关设计方面需要修改时,及时提供各项有关修改意见;在设计过程中,设计目标需调整时,双方应友好协商
    2023-06-14
    250人看过
  • 2023最新软件代理合同
    甲方:_____________________乙方:_____________________甲方为“_______________”软件的开发者和版权所有者。甲乙双方经友好协商,现就乙方以代理商买断方式成为甲方的销售代理达成如下协议。第一条合作方式1.“_______________”产品为**奥远软件有限公司研发。2.乙方代理商买断代理期限从______年______月______日至______年______月______日3.乙方在本协议签订之日起向甲方一次性支付代理商买断费用______________________。4.甲方在收到乙方预付款后三日内进行发货。5.乙方所销售的“__________”产品必须严格执行_______________价格体系。6.乙方所销售的“__________”产品销售范围:__________________________________。
    2023-04-22
    276人看过
  • 软件合同登记是怎样
    1、申请人的身份证2、合同登记表以及合同复印件3、著作权登记证书的原件或者其他能鉴别该软件的材料。除了上述应该带的材料以外,还需要注意软件著作的申请手续:网上填写申请表:申请表的填写需要包括:软件名字的全称以及简称、版本号、何时开发完成的、以及是独立开发、合作开发还是委托开发;还需要填写好软件的用途以及权力范围;软件的特点、编程语言、价格;软件著作权的拥有人。填写完申请表之后,就开始准备相关的材料:软件开发的源代码(三千行,可以截取开头以及结尾的部分,如果源代码没有那么多行的,则需要提供全部的源代码);软件的用户使用手册、说明书等等;需要提供软件开发者的身份证明,如果开发者有工作单位的,则应该提交非职务软件开发的证明;如果软件开发者为单位的,则需要提供企业的营业执照,以及单位法人的身份证明提供证明:如果是委托开发的,则需要提供委托书,委托人以及受委托人的身份证明;准备好以上资料之后就应该将
    2023-04-03
    480人看过
  • 软件销售及服务合同
    合同编号:____________甲方:_______________乙方:_______________甲乙双方经友好协商,就甲方向乙方购买_________软件产品及相关服务的事项,达成以下协议。一、甲方向乙方购买的_________软件产品及其服务项目如下:产品类别版本单价数量合计备注____软件普及版元/套套元每套软件限在1个网点(总部或分店或售楼部)使用标准版元/套套元专业版元/套套元____软件标准版元/套套元专业版元/套套元合计金额小写:人民币____元整大写:人民币____万____千____佰____拾____元整二、乙方为甲方提供的软件产品以及服务分三个阶段实施:第一阶段:系统准备阶段甲方工作1.准备服务器电脑,安装Windows2000Server;保证局域网各电脑连通;2.指定一位具备电脑基础知识的专职人员作为电脑管理员,配合乙方进行组织机构、物业参数等数据初始化,
    2023-04-23
    99人看过
  • 域名购买合同
    不可抗力
    域名购买合同甲方:_________________________________系统帐号:_____________________________乙方:_________________________________数据中心:_____________________________甲、乙双方经友好协商并根据中国有关法律、法规规定,就甲方购买并使用域名注册机构提供的域名服务,达成如下协议并遵守1.合同双方的权利和义务1.1甲方的权利和义务:1.1.1甲方有权使用所注册的域名进行以www、email、ftp、database服务为主的互联网基本信息服务。1.1.2甲方承诺遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》、《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定实施办法》等相关法律。1.1.3甲方对甲方自己域名的保密性负责。1.1.4甲方应提供真实有效的注册资料;若甲
    2023-04-23
    103人看过
  • 合同签订指南:软件开发合同篇
    1、合同因当事人双方全面履行而消灭;2、合同因情势发生变化,双方在不损害国家利益或社会公共利益的条件下达成协议,终止合同;3、合同因当事人一方或双方死亡而消灭;4、合同因提存而消灭;5、合同因混同而消灭;6、合同因法院判决或仲裁裁决而终止;7、合同由于抵销而终止。解除合同也是合同终止的一种方式。合同的权利义务终止后,有时当事人还负有后合同义务,应当遵循诚实信用原则,根据交易习惯履行通知、协助、保密等义务。软件开发合同可以转包吗?软件开发合同不可以转包,合同另有约定的除外。因为委托开发人与研究开发人订立软件开发合同本身就是因为对方具备委托开发人要求的资质,如果研究开发人随意转包合同,会使委托开发人的合同目的不能实现,因此,软件开发合同一般不得转包。根据2021年实施的《民法典》第八百五十三条规定,委托开发合同的研究开发人应当按照约定制定的实施研究开发计划,合理使用研究开发经费,按期完成研究开
    2023-07-07
    232人看过
换一批
#合同订立
北京
律师推荐
    展开
    #承诺
    词条

    承诺是指受要约人同意接受要约的全部条件以缔结合同的意思表示。承诺应当具备以下条件: (1)承诺必须由受要约人作出; (2)承诺须向要约人作出; (3)承诺的内容须与要约保持一致; (4)承诺必须在要约的有效期内作出。... 更多>

    #承诺
    相关咨询
    • 软件公司购买软件合同要交印花税吗
      江西在线咨询 2022-07-06
      按合同金额的万分之三,计算印花税,然后去税所购买印花税,贴到合同的空白处,贴实,然后划销。在印花税的上面画贯穿的线。要画出边缘。印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人。
    • 软件购销合同如何签订
      黑龙江在线咨询 2022-10-14
      1、注意对货物的信息进行明确约定 ——在销售合同中,作为供方,应注意对供货的基本信息进行准确、详细约定: 1)名称(品名)、型号、品种等表述应完整规范,不要用简称。 2)规格应明确相应的技术指标,如成分、含量、纯度、大小、长度、粗细。 3)花色,如红、黄、白要表述清楚。 4)供货的数量要清楚、准确;计量单位应当规范,一般采用公制计量。 2、应注意对货物质量标准进行明确约定 ——作为销售方,企业应根
    • 购销合同管理软件怎样写合同?
      广东在线咨询 2022-07-30
      对于合同的管理,很多公司都是用Excel表格来管理,合同数量少的情况下可以,如果合同量多,这样就很容易出错了。合同是企业的有效凭证,如果管理不到位,后果不堪设想。所以建议用合同管理软件来管理,目前国内做得比较专业的算恒润基合同管理系统,你可以试一下。
    • 买房合同主要看什么软件
      云南在线咨询 2022-08-21
      开发商开发多个楼盘时,有的买受人可能是以相抵较高的价格买得是位置较好的某号楼,但是交房时该楼号有可能就变成了相同结构位置不好的楼层。 对策: 1、在合同附件一中,附上小区的平面图并标明楼号; 2、开发商应在此附图中盖章确认。
    • 购买用友软件的销售合同应该如何交印花税
      广西在线咨询 2022-06-24
      1、按合同金额的万分之三,计算印花税,然后去税所购买印花税,贴到合同的空白处,贴实,然后划销。在印花税的上面画贯穿的线。要画出边缘。 2、印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税。因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名。印花税的纳税人包括在中国境内书立、领受规定的经济凭证的企业、行政单位、事业单位、军事单位、社会团体、其他单位、个体工商户和其他个人