一、反诉答辩状怎样写

答辩人（本诉原告、反诉被告）：冼某升，男，汉族，1966年10月2日出生，现住在佛山市xx区xx镇xx村xx街xx巷xx号，电话13809xx9324。

被答辩人（本诉被告、反诉原告）：广州市某某装饰工程有限公司惠州分公司

地址：惠州市河南岸xx路xxx新村xx大厦首层xx号。

负责人：黎某某电话0752－21xx489、216xx25。

答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的（2011）惠城法民一初字第xx号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。

（一）被答辩人要求答辩人支付工程欠款67254元及违约金122402．28元没有事实和法律依据。

1、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。

在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第3条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价7．1万元增加到13．9006万元（折后价12．5982万元），没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。

2、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。

被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第1条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第3条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。

（二）被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。

在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地1条规定工程总价款为7．1万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的50％和35％，即答辩人已经支付了总价款的85％，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。

答辩人已经支付了合同约定总价款85％的工程款，在被答辩人未能完成合同约定85％的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。

（三）被答辩人单方面停工，需承担违约责任。

根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第1条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，2010年11月4日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是2010年11月4日。到2010年11月30日，被答辩人开工不超过26天，答辩人已经支付合同约定85％的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付95％的总价款，并在2010年12月22日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。

此外，该《装饰工程合同书》没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。

综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。

此致

惠州市xx区人民法院

答辩人：冼某升

二o一一年xx月xx日

二、确认合同效力纠纷被告答辩状需要写吗

需要写的被起诉应当积极应诉答辩，被告受到起诉状副本后应当在十五日内提出答辩状。

《民事诉讼法》第一百二十五条人民法院应当在立案之日起五日内将起诉状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提出答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。

被告不提出答辩状的，不影响人民法院审理。

民法典中确认合同效力是否受诉讼时效限制

民法典规定，确认合同效力受诉讼时效的限制，确认合同效力的诉讼时效是3年。

《民法典》

第一百八十八条【普通诉讼时效、最长权利保护期间】向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。

诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是，自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护，有特殊情况的，人民法院可以根据权利人的申请决定延长。

三、离婚答辩状反诉什么意思

从司法机关的角度看，允许特定当事人提起反诉，主要是为了提高解决纠纷的效率，这就在客观上要求被合并审理的本、反诉之间具有牵连关系。否则不加筛选和限定的合并审理反而会是纠纷解决过程化简为繁，与反诉制度的目的背道而驰。离婚答辩状反诉和本诉的牵连性一般表现为三种情况：

（一）本、反诉基于同一法律关系产生。如原告诉被告要求支付租金，被告反诉原告赔偿租赁物瑕疵造成的损害，则本、反诉均以同一法律关系作为其请求权的基础。

（二）本、反诉基于同一原因事实产生。如原、被间发生打斗，原告诉被告要求损害赔偿人身损害所生医疗费用，被告反诉原告要求赔偿原告在打斗中毁坏的财物。

（三）本、反诉基于不同但相关联的法律关系。如原被告间存在买卖合同关系，原告诉被告标的物质量瑕疵，被告反诉原告用于支付价款的票据瑕疵，本案中买卖合同关系与票据法律关系虽为两个法律关系，但因相互关联，故本反诉之间也具有牵连性。