家庭居室装修施工合同-法师兄

家庭居室装修施工合同

来源：互联网时间： 2023-04-23 09:40:45 353 人看过

发包方（简称甲方）：_________________;

承包方（简称乙方）：_________________;

根据《中华人民123

第五条关于工程价款及结算的约定：

1．工程款付款方式：（将不选定方式划去）：

(1)工程款付款可以双方协商约定：

(2)工程款付款可以按下表：

工程款付款时间表

付款时间

付款比例

金额

对预算、设计方案认可

签订合同之日

定金若干不超过1000元

第二次付款时扣除

合同签订后

开工前三天内

30%

元

施工过程中

水、电、管线隐蔽工程通过验收

35%

元

工期过半

油漆工进场前

30%

元

竣工验收

验收合格当天

元

增加工程项目

签订工程项目变更单时

100%

元

2．双方款项往来均应出具收据，施工结束乙方应开具统一发票交甲方。

3．工程结算：（见附件六《工程结算单》。）

第六条其它事项

1．甲方工作：

（1）甲方应在开工前三天，向乙方提供经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明＿＿＿份，并向乙方进行现场交底，全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应采取保护措施，向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

（2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

2．乙方工作：

（1）参加甲方召集的施工图纸或施工说明的现场交底。

（2）指派＿＿＿为乙方驻工地代表，全权负责合问履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如更换人员，乙方应及时书面通知甲方。

第七条违约责任：

1．由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方＿＿＿元；甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付＿＿＿元违约金。

2．由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付＿＿＿元违约金。

3．甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及123

123

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

施工纠纷
写明居室装修施工内容及承包方式

居室装修的施工内容及要求是家居装修合同的主要内容之一，若该方面的条款过于笼统，就往往容易引发施工纠纷。因此，施工内容应当具体、明确，按照居室装修部位分别写清装修内容、使用的材料、具体施工要求及承包方式。装修施工刷涂料油漆重要提示施工方式：刷涂、滚涂、喷涂各有长短，应各取所需。滚涂适于大面积施工，效率较刷涂高，但会出现如麻面状的鱼皮效果。这种施工方法对那些不喜欢麻面的人来说是不受欢迎的。而且，滚涂比用刷涂多费近20％的材料，人为地增加了费用。刷涂法是人工以刷子涂漆，是普遍采用的一种施工方法。刷涂法的优点是节省油漆，工具简单，施工方便，易于掌握，灵活性强且对油漆品种的适应性也强，可用于一般油漆。不过，刷涂法的缺点是手工操作劳动强度大，效率低，不适应于快干性油漆，若操作不熟练，动作不敏捷，漆膜会产生刷痕、流挂、涂刷不均的缺陷。喷涂分为两种，一种是有气喷涂，一种是高压无气喷涂。有气喷涂会在墙面上留

2023-08-10

236人看过
保证
家庭装修施工合同违约保证金指的是什么

家庭装修施工合同违约保证金是担保合同或者担保行为的一种金钱质。保证金根据双方当事人约定的目的或者用途而作不同的解释。立约保证金是指为将来签订合同，双方约定以一定数额的保证金作为签订合同的担保，不交纳保证金视为无签订合同诚意，合同相对方无须为签约做准备。成约保证金是指为合同的成立或生效以交付保证金为要件，在合同中约定交付保证金的一方按合同约定交付了保证金合同则成立，未交付保证金合同不成立，自然也不生效。履约保证金是指为合同的履行所提供的一种金钱保证，并在双方合同到期或者依法解除时才予以退还。解约保证金是指双方当事人为防止单方擅自毁约解除合同，双方约定以一定数额的保证金为合同解除时的担保，单方解除合同将向对方支付保证金。一、施工合同保证金有什么作用一般来说，保证金具有担保的作用。具体来说，保证金的作用根据签约目的或者一方当事人的请求而有所不同。签约、成约、证约、履约、违约、解约等等都可以保证金

2023-03-22

58人看过
保证
一居室装修秘籍

户型的设计首先要因人而异，同样面积的一套小住宅，因居住人口的多少，设计的重点都会有所区别。如果是单人空间的话，功能设计就有一定弹性，设计时要满足不同的需要。起居室作为传统的核心空间，其风格往往决定着整套住房的风格，它的会谈区则是集中视线的视觉焦点。其设计不必拘泥于成套的沙发或传统的设计，视觉焦点可以是墙面、电视、组合柜或主人的艺术收藏抑或大型植物等一切有形有色能吸引视觉的东西。在墙面、角落或门的上方可以装设吊柜、壁橱，用来贮放衣物，摆设书籍、工艺品等等，节省占地面积。由于小户型空间小，家具的色彩更要明朗淡雅，在整体色调统一的大前提下进行局部的色彩或材质的对比，既能保证小空间的整体性，又会因为对比而丰富了空间。家具要尽量简朴、明净，色泽淡雅；对于茶几、餐桌，应选用透明的玻璃桌面，以减少它们的笨重感。家具最好选择风格统一的，并且要与墙面的颜色统一考虑。最忌设置过多，尺寸过大的家具，家具的色彩可

2023-06-05

64人看过
仲裁机构
如何纠正装修家庭施工中的装修偷工减料行为

针对房屋装修偷工减料行为，房屋所有人可以通过下列途径维权：首先可以去找装修公司进行协商处理，如果装修公司对本公司职工在工作期间的偷工减料行为不管的话，再到消费者协会投诉或者向法院起诉。双方协商处理以及向消费者协会投诉并不是起诉的前置程序，房屋所有人可以直接向法院起诉。不论是选择哪种方式维权，房屋所有人一定要注意保留相关的证据，以方便日后通过诉讼途径解决问题。对于偷工减料的证据可以是购买材料的清单、装修现场的成品。其中，装修合同是非常重要的证据，合同中有关保修的条文也是必不可少的，而且要分清责任：如果属于施工或材料的质量问题，装饰公司应承担全部责任；如果属于用户使用不当，双方可协商处理。一、家装公司装修合同应该怎么签订1、工期商定：一般2居室100平米的房间，简朴装修的话，工期在35天左右。一般的装修公司为了保险，会把工期商定到45-50天，假如着急入住的话，可以在签订时和设计商榷此条款；2

2023-04-11

273人看过

预付款
签订家庭居室装饰合同需要注意哪些事项

1、1999年9月1日，北京市工商局颁布了《北京市家庭居室装饰工程施工合同》，在签订这份合同时，您要注意以下几点：2、核实装饰公司的名称、注册地址、营业执照、资质证书等档案资料。防止一些冒名公司和“游击队”假借正规公司名义与客户签订合同，欺骗消费者，损害消费者利益;3、明确工程内容和用料：施工的项目要明确，尺寸要准确，用材有说明(包括材料的型号、等级和品牌)，具体的施工工艺和工序，同时附上相应的价格;4、明确甲乙双方的材料供应：有些工程是甲乙双方共同供料，所以在供料的品种、规格、数量、供应时间以及供应地点等项目需要形成文字的内容;5、材料验收要双方签字，材料验收单应对材料的品种、规格、级别、数量等有关内容标注清楚，另外，验收的材料应与合同中规定的甲乙双方提供的材料相符。6、施工图纸要齐全：包括平面图、透视图、立面图和施工图，有的还需要电脑效果图，在施工图上要有详尽的尺寸和材料标示，设计责任

2023-06-12

393人看过
律师事务所
家庭装修合同书要周全

2005年11月，方先生与某装修公司签订装修合同，总价款10万余元且包工包料，于去年1月交付。入住后方先生发现室内气味刺鼻，尝试使用各种方法去味后，效果仍不明显。方先生投诉到市消协。市消协在调查中发现，装修公司提供的地板质量报告上没有地板品牌名称，也没有方先生的签字，并且合同上标明墙纸使用43元/卷左右、地板每平方120元，可市场上这种墙纸13元/卷左右、地板每平方60元左右。市装修材料卫生监测中心对室内空气的检测结果显示：客厅甲醛、氨超标；主卧甲醛超标；儿童卧室甲醛、氨超标。经过多次调解，装修公司同意将墙面刷成多乐士漆；地板改用丰盛实木地板。专家点评：河南洛太律师事务所律师吕进认为：本案是一个装饰公司使用劣质材料侵犯消费者权益的典型案例。针对此类消费，消费者应当注意以下几点：1、签订一份内容周全的合同书(包括装饰公司的资质要求、装饰质量、违约责任和纠纷解决办法等)，如可能要请律师审查合同

2023-06-07

146人看过
预付款
家庭装修合同付款方式

一、家庭装修合同付款方式1、装修预付款由于家庭装修工程量相对而言于公共建筑装修工程量小，加之一般业主在家庭装修开始之前资金就已经准备就序，所以在和产装修公司签订了正式装修合同以后，预付给装修公司大约工程款的30%作为工程起动资金是较为合理的，这样才可以保证装修材料的用时到位，不影响工期的按时推进。2、中期进度款随着工程进度推移，业主应该如何反握中期进度款的支付数量呢？最先的预付款一般都是基层材料款和少量人工生活费，比如一开工就要使用的材料（木工板、水泥、河沙、电线、木条等等）都由预付款支付。业主观察到自己居室内的基层工程量已经基层工程量已经基本完成并验收后，就可以考虑支付中期进度款了。中期进度款一般应支付工程款的30%-50%为宜，因为饰面材料往往较基层材料贵一些，如果这个时候出现资金问题，最易出现耽误工期的情况。3、竣工尾款中期进度款付完以后，应待到工程基本完成再支付10%的工程款作为工

2023-04-30

338人看过
工程承包
家居装修慎签合同细验收

随着春季的来临，各地家居装修市场又将进入旺季。近期，省工商局12315指挥中心根据近期受理的相关投诉发布消费提示，家居装修对于许多消费者而言，都是一项重要的支出。因此，在做家居装修时应当谨慎签订装修合同，并对装修工程进行仔细验收，以防掉入商家的消费陷阱。理性认识装修套餐许多消费者由于平时工作繁忙，为了省时、省力、省心，便将装修工程承包给装修公司。而一些装修公司推出的服务似乎满足了消费者既方便又省钱的初衷，可实际上不少看似简单明了、省钱实惠的装修方案，却往往不能如愿，甚至还大幅超出预算。特别是装修套餐这种装修方式，看起来似乎能使消费者一站式完成装修;但实际上，一些装修公司往往是利用低价套餐来吸引眼球，故意不在宣传中对套餐的局限性及额外的收费项目进行描述，报价比较模糊，为日后的各种增项预留了空间。【提示】选择装修套餐一定要理性，事先要问好什么内容包括在套餐内，什么不包括在内，同时还要衡量套餐是

2023-06-09

291人看过

法律综合知识
居室装修配色四法

居室装修配色四法居室装修配色四法作为居室来讲，色彩关系和谐是第一位的，不管采用什么样的配色方案，一定要取得和谐的基本效果。但这不等于沉闷和单调，对比是需要的，主要是应掌握好对比的程度。如果您学会了以下的居室配色的方法，相信您无论使用哪一种，都能让您的爱巢出彩儿。1、华丽以乳白色为主色，用之于墙面、天花板，地面用稍深的桔灰色，门窗采用接近的同类色，家具可采用镶嵌有图案的亮褐色，地毯、坐垫、饰品中点缀一些红、桔红、深红、翠绿褐色。2、现代人喜欢热闹的较多，也愿意把家搞得热闹些。以暖色为基调，墙面是淡桔色，地面为暖色的地毯，桌面可饰红色的布艺，饰品柜中可摆插花、烛台、餐具、酒杯等各显其色。窗帘和室内其他布饰多采用大花织物。窗台上可点缀些绿植。五彩的灯光与墙面抽象的装饰画呼应。整个房间热烈丰富、浓郁甜美。3、清润天蓝色的墙面故意刷成水迹斑斑，灰白色的地面与洁白的沙发显得格外清爽，沙发上淡黄、淡绿、

2023-04-22

477人看过
法律综合知识
居室装修壁纸选择

首先，选择壁纸要考虑居室的面积、空间尺度、房间的朝向等方面的问题。从原则上讲，壁纸适用于任何房间的张贴，从客厅到卧室到厨房，都可以找到适合的壁纸。其次，壁纸的优点是用不同的壁纸装饰房间，会很容易地分辨出哪间是卧室，哪间是儿童房。多数家庭的居住面积并不宽敞，所以根据人们希望环境舒适一些的心理，最好不要选纹理、图案过于醒目的壁纸，图案的尺度也要适当，如果图形花样过大就会在视觉上造成“近逼”感。从色彩上说，朝北背阳房间不宜用偏蓝、紫等冷色，而应用偏黄、红或棕色的暖色壁纸，以免冬季色彩感觉过于偏冷。而朝阳的房间，可选用偏冷的灰色调墙纸，但不宜用天蓝、湖蓝这类冬天看着不舒服的颜色。起居室宜选用清新淡雅颜色的墙纸；餐厅应采用橙黄色的墙纸；卧室则可以依据个人喜好，随意发挥：红色调壁纸可以创造兴奋的气氛，而蓝、青等冷色调壁纸有利于放松精神，黄色调壁纸是营造温馨浪漫的最佳选择。居室装修壁纸选择居室装修壁纸选

2023-06-10

155人看过
保证
必看：居室装修五部曲

一、准备阶段：您对您的居室有了装修的打算了，如何进行相关的准备工作，以保证您装修后的居室，不论在风格上，效果上，拟或是在开支上都比较理想呢？1.市场调查：您要先行了解装修行业的市场行情，走访已经装修过的家庭和装修上懂行的专家、朋友，听取他们的参考意见，掌握第一手资料，这一步是很有必要的。2.准备好相关方面的资料，向家庭人员构成、居室户型、风格设想、企盼效果、房间面积计划投入等。3.预选设计师及装修公司。有了第一手行情资料，您做事时就会心中有数，选择设计师或装修公司时，更会胸有成竹，一定要注意选择那些有优美案例的设计师和装修公司来为您实现装修计划。4.做好资金上的筹备。这是保证您的计划得到顺利实现的根本，作为一种消费行为，您应有充分而通盘的考虑。5.确定档次：家装的档次并没有严格或统一的划分标准。主要的区别在用料和工艺。一般分为标准型、温馨型、高档型、豪华型。在家庭装修之前可根据自己的实际需

2023-04-22

326人看过
合同条款
家庭装修全包怎么写合同

1、写明甲乙双方姓名或法人名称；2、工程项目。甲、乙双方经过友好谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装潢；3、具体的工程地址、施工面积、施工日期、施工总天数、工程价款等；4、装修具体的主要材料、规格、名称等质量要求；付款方式；5、违约责任；合同变更或终止的解决方法；最后双方盖章、签字后合同生效。一、厂房出租合同怎么写厂房出租合同的书写内容有以下：1、写明房屋租赁当事人的姓名（名称）和住所；2、明确房屋的坐落、面积、结构、附属设施，家具和家电等室内设施状况；3、租赁用途和房屋使用要求；4、房屋和室内设施的安全性能；5、明确租赁期限；6、房屋维修责任；7、明确租金和押金的数额及其支付期限、方式、地点；8、物业服务、水、电、燃气等相关费用的缴纳；9、争议解决办法和违约责任；10、其他约定。一、厂房出租合同的模板如下：厂房出租合同出租方：___承租方：___根据国家有关规定，甲、乙双方在自愿、平等、

2023-02-06

175人看过

消费者
装修是家庭大事简洁装修有利提升家居环保

对于众多消费者来说，装修是家庭生活的一件大事，也是一笔不菲的开支。北装协环保委秘书长张丝佳建议消费者，家庭装修不要一味追求奢华，简约设计既可降低成本，同时也有利于保障室内环境安全。装修是否划算，由两方面因素决定。因素1：装修设计的复杂程度装修设计、施工越复杂，各种功能空间和造型越多，工程量也就越大，使用的主材和辅材就越多，装修造价也就越高。装修造成室内环境污染的主要原因就是忽视了装修材料的施工叠加效应，即便是全部使用符合室内装饰装修材料有害物质限量标准的装修材料，施工后装修成品也可能造成室内环境污染。因素2：装修材料的性价比装修材料性价比由以下因素决定：1、装修材料的珍稀度。新型装饰材料往往价格高；采用贵重原材料生产的装修材料售价必然也高。2、装修材料的使用寿命越长、质量越好，价格也就越高。3、装修材料的采购渠道。建材超市、建材市场规模越大，进货环节越少，相对价格也会越低。因此提倡简约风格

2023-04-22

280人看过
债务人
家庭装修施工合同违约后需要承担什么违约责任?

违约责任的承担方式有以下几种：1、支付违约金违约金：指合同当事人在合同中约定的，在合同债务人不履行或不适当履行合同义务时，向对方当事人支付的一定数额的金钱。2、损害赔偿损害赔偿：是指因合同一方当事人的违约行为而给对方当事人造成财产损失时，违约方向对方当事人所作的经济补偿。3、继续履行继续履行：是指由法院或仲裁机关作出要求实际履行的判决或下达特别履行命令，强迫债务人在指定期限内履行合同债务。4、其他补救措施质量不符合约定的，应当按照当事人的约定承担违约责任。相关法律规定：《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。一、违约合同会被判刑吗违约合同不会被判刑。会要求承担违约责任。根据《中华人民共和国民法典》的规定当事人一方不履行合同义务或者不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等

2023-03-11

60人看过