发包人未按照期限提供必需的勘察要承担什么责任
来源:法律编辑整理 时间: 2023-03-26 10:01:45 66 人看过

发包人未按照期限提供必需的勘察对此要承担赔偿责任,赔偿范围造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用为限。

法律依据:《中华人民共和国民法典》第八百零五条:因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。

一、发包人要承担哪些责任

发包人雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。

发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。

及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。

提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。

按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。

按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。

二、发包人将工程发包给没有资质的承包人可能产生的责任有哪些

在实际的工程发包过程中,发包人出于种种目的,经常将工程发包给没有资质的承包人。这里存在一定的风险,主要有三种:

第一,承包人雇佣工人受伤,发包人需承担连带赔偿责任

《最高人民法院关于人身损害赔偿案件适用法律若干问题的解释》第十一条第二款规定“雇员在从事雇佣活动中因安全生产事故遭受人身损害,发包人、分包人知道或者应当知道接受发布或者分包业务的雇主没有相应资质或者安全生产条件的,应当与雇主承担连带赔偿责任。”

第二,个人承包违法用工,发包人承担连带责任

劳动合同法第九十四条规定“个人承包经营违反劳动合同法招用劳动者,给劳动者造成损害的,发包的组织与个人承包经营者承担连带责任。”

第三,承包人欠付工程款,对实际施工人承担直接赔偿责任。

《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条第二款规定“实际施工人以发包人为被告主张权利的,人民法院可以追加转包人或者违法分包人为本案当事人。发包人只在欠付工程价款范围内对实际施工人承担责任。”。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年03月28日 14:55
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多工程发包相关文章
  • 勘察承发包管理
    书面合同
    一、招标条件1、建设工程已报建2、立项批复或可行性研究报告批复3、规划用地红线图二、招标信息的发布招标公告(投标邀请书)应载明招标人的名称和地址、招标项目的基本要求、投标人的资质与要求及获取招标文件的办法等事项。三、投标人的资质要求投标人应具有与招标项目相适应的工程勘察资质及满足招标公告的要求。四、招标文件、补充招标文件备案招标文件应包括下列主要内容:(一)招标须知:1、投标邀请函2、工程概况3、招标依据与基础资料4、招标的范围和内容5、投标文件编制要求6、评标标准和评标办法7、日程安排8、补偿金的支付9、合同主要条款10、其他(二)项目说明与勘察技术要求(三)附件补充招标文件:发出补充文件应在提交投标文件截止时间至少15日前,以书面形式通知所有招标文件收受人。备案期限为5个工作日内。资格预审文件参照招标文件的备案期限。五、评标委员会组成备案1、评标委员会由市建委专家库随机抽取专家组成的,
    2023-06-10
    483人看过
  • 勘察人对勘察质量责任
    建设工程的勘察,担负着为工程建设提供地质资料的任务,建设工程的勘察人应当按照现行的标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、勘测工程地质和水文地质等勘察工作,并按照合同规定的进度提交符合质量要求的勘察成果。建设工程的设计,是直接为工程施工提供据以遵循的技术依据。建设工程的设计人应当根据设计技术经济协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等提出勘察技术要求和进行设计,并按照合同约定的进度提交符合质量要求的设计文件(包括概预算文件、材料设备清单)。勘察、设计的质量是决定整个建设工程质量的基础,如果勘察、设计的质量存在问题,整个建设工程质量也就没有保障,因此工程的勘察、设计必须符合质量要求。根据本法及其他有关法律的规定,建设工程的勘察人、设计人必须对其勘察、设计的质量负责,其所提交的建设工程的勘察、设计文件应当符合以下要求:1.符合有关法律、行政法规的规定。这里讲的符合法律、行政法规,既包括要符
    2023-06-09
    209人看过
  • 什么是工程发包人要承担的责任?
    1、做好施工前的一切准备工作,确保建设承包单位准时进入施工现场。《民法典》规定,发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并要求停工、窝工损失赔偿。2、向承包人提供符合质量的材料、设备,因提供的材料质量存在瑕疵和提供的设备不符合要求而延误工期,造成质量责任的,应承担责任。3、对工程质量、进度进行检查。《民法典》规定,发包人在不妨碍承包人正常作业的情况下,可以随时对作业进行进度、质量进行检查。4、组织验收。建设工程竣工后,发包人应及时组织验收。《民法典》规定,建设工程竣工后,发包人应当根据施工图纸说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准进行验收。5、支付价款,接收工程。6、交付使用。发包方对承包方完成的建设工程项目,经验收合格,支付价款后应及时交付使用,发挥建设工程效益。一、工程项目承包人要承担的责任建设工程承包人在合同履行过程中,应承担
    2023-06-24
    236人看过
  • 法律对勘察,设计人和施工人,承包人的质量担保责任是什么
    (1)勘察、设计人的质量担保责任:勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。(2)施工人的质量担保责任:因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,发包人有权要求施工人在合理期限内无偿修理、返工、改建。经过修理、返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。(3)承包人的质量担保责任:因承包人的原因致使建设工程在合理的使用期限内造成人身伤亡和财产损害的,承包人应当承担损害赔偿责任。相关法律知识:《中华人民共和国民法典》中有关内容的规定第八百条【勘察人、设计人对勘察、设计的责任】勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期,造成发包人损失的,勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计,减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。第八百零一条【施工人对建设工程质量
    2023-12-22
    366人看过
  • 贷款担保人按照什么方式承担责任
    贷款的担保人承担下列责任:一般保证责任或者连带保证责任。如果当事人约定担保人和债务人对债务承担连带责任的,为连带责任保证;如果当事人未约定担保人和债务人对债务承担连带责任的,就是一般保证责任。一、个人担保义务人承担法律责任要怎么做如果当事人为他人提供担保,则要承担的法律责任包括:一般保证责任或者连带责任担保。如果当事人约定债务人不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,就是一般保证;如果当事人约定由保证人和债务人对债务承担连带责任的,就是连带责任保证。二、合同中担保人的责任怎么认定认定合同中的担保人的责任的办法:如果债务人不履行债务时,债权人需要先向债务人追责,才能要求担保人承担担保责任的,该责任是一般保证责任;如果当事人在合同中约定担保人和债务人对债务承担连带责任的,则为连带责任保证。三、给别人担保被起诉了怎么办给别人担保,被债权人起诉了,是否要承担保证责任,要看合同约定的保证方式。保证的
    2023-06-21
    136人看过
  • 提供格式条款的一方未履行义务需要承担什么责任
    一、提供格式条款的一方未履行义务需要承担什么责任提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。二、格式条款的有关法律内容根据民法典第四百九十六条第二款规定:采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循公平原则确定当事人之间的权利和义务,并采取合理的方式提示对方注意免除或者减轻其责任等与对方有重大利害关系的条款,按照对方的要求,对该条款予以说明。提供格式条款的一方未履行提示或者说明义务,致使对方没有注意或者理解与其有重大利害关系的条款的,对方可以主张该条款不成为合同的内容。对于该条的理解要注意几点:1、提供格式条款的一方应当遵循公平原
    2023-04-12
    253人看过
  • 未按照规定报告职业病和未提供设备、材料的中文说明的应承担什么责任?
    用人单位和医疗卫生机构未按照规定报告职业病、疑似职业病的,由卫生行政部门责令限期改正,给予警告,可以并处1万元以下的罚款;弄虚作假的,并处2万元以上5万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,可以依法给予降级或者撤职的处分。向用人单位提供可能产生职业病危害的设备、材料,未按照规定提供中文说明书或者设置警示标识和中文警示说明的,由卫生行政部门责令限期改正,给予警告,并处5万元以上20万元以下的罚款。
    2023-06-05
    385人看过
  • 发包人提供资料错误导致设计的返工与修改要承担什么责任
    因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》第八百零五条:因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。一、建设工程设计合同中设计人的违约责任(一)合同生效后,设计人因自身原因要求终止或解除合同,设计人应按发包人已支付的定金金额双倍返还给发包人或设计人按照专用合同条款的约定向发包人支付违约金。(二)由于设计人原因,未按专用合同条款约定的时间交付工程设计文件的,应按专用合同条款的约定向发包人支付违约金,前述违约金经双方确认后可在发包人应付设计费中扣减。(三)设计人对工程设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设
    2023-03-03
    424人看过
  • 预售人未按约定期限交房要承担哪些法律责任
    预售人未按约定期限交房的责任商品房预售合同的标的物不是现实存在的,而是将来才能建成的。预购人在支付了购房款后,将来是否能得到约定的房屋还是个未知数。预售人需按合同约定,在一定期限后将竣工的房屋交付给预购人,如果在期限到期时不能提供竣工房屋,预售人应根据其过错按照合同约定承担违约责任;如果超过合同约定的期限,预售人仍不能交付商品房的,预购人还有权解除合同。尽管法律对逾期交房的责任有明确规定,但是在实践中,预售人往往已不可抗力为由进行抗辩,不承担应有的责任。究竟什么是“不可抗力”,怎样才算是构成“不可抗力”?《民法典》第五百九十条规定,不可抗力的构成要件一般为:客观情况、不能预见、不能避免及不能克服。在商品房预售中,预售人提出的不可抗力免责是有通常有以下两种:一是自然因素,即在施工、验收过程中发生了某种自然现象,如风灾、水灾、####等,施工不能如期进行,从而导致了商品房的迟延交付。若因此类因
    2023-06-13
    480人看过
  • 群组信息服务提供者需要承担什么责任?
    一、群组信息服务提供者需要承担什么责任?国家互联网信息办公室7日印发《互联网群组信息服务管理规定》(以下简称《规定》),并于今年10月8日正式施行。根据该《规定》,互联网群组建立者、管理者应当履行群组管理责任。该负责人表示,《规定》要求,互联网群组信息服务提供者应当落实信息内容安全管理主体责任,配备与服务规模相适应的专业人员和技术能力,建立健全用户注册、信息审核、应急处置、安全防护等管理制度。具体来说,平台方应落实的主体责任有以下几个方面:一是制定并公开管理规则和平台公约,明确与使用者双方权利义务;二是按照“后台实名、前台自愿”的原则,对使用者进行真实身份信息认证,并保护使用者个人信息安全;三是对互联网群组实行分级分类管理,并建立使用者信用等级管理体系;四是对违法违规的互联网群组及使用者依法依规采取相应的管理措施;五是接受社会公众和行业组织的监督,建立健全投诉举报渠道,及时处理投诉举报。二
    2023-04-29
    396人看过
  • 未经授权为他人提供担保应否承担责任
    [案情]甲公司的一分公司没有甲公司的授权,擅自为A公司的30万元债务提供了连带责任保证,A公司的债权人乙没有过错。后A公司不能履行债务,债权人乙要求一分公司承担保证责任,但一分公司的财产只有15万元。为此,债权人乙将一分公司和甲公司告上了法庭。[分歧]审理中有二种意见:第一种意见认为,一分公司没有法人资格,不具有独立承担民事责任的能力,其未经授权擅自为其他企业提供担保,担保合同无效,甲公司及一分公司都不应承担责任。第二种意见认为,一分公司虽然未经企业法人授权,其签订的保证合同无效,但因债权人无过错,一分公司应承担过错责任,其财产不足承担的部分,应由其开办法人甲公司承担。[评析]笔者同意第二种意见。理由是:依据我国有关法律、司法解释的规定,企业法人的分支机构未经法人书面授权为他人提供保证的,保证合同无效。因此而给债权人造成损失的,企业法人的分支机构应承担过错责任。债权人无过错的,担保人与债务
    2023-06-08
    140人看过
  • 担保人的担保期限是否需要承担担保责任
    担保人是否需要承担担保责任,需要看担保合同中,是否约定了保证期限,如果约定了具体期间,按担保期间计算,如果约定不明,按2年计算,如果未约定期限,按6个月计算。一、五年前的担保现在还在担保期限内吗5年前签字担保现在是否无效,需根据具体情况分析。1、如果双方约定了保证期间的,按照保证期间的约定处理。如果保证期间是五年及以上的,那么担保现在还有效。2、如果没有约定保证期间的,保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。此时需要看主债务是否届满来确定。如果主债务履行期限届满并且超过六个月的,那么现在担保则是无效的。二、5年前签字担保现在是否还有效5年前签字担保现在是否无效,需根据具体情况分析。1、如果双方约定了保证期间的,按照保证期间的约定处理。如果保证期间是五年及以上的,那么担保现在还有效。2、如果没有约定保证期间的,保证期间为主债务履行期限届满之日起六个月。此时需要看主债务是否届满来确定。如果主
    2023-03-05
    211人看过
  • 未履行必要勘验义务保险公司应承担理赔责任
    【案情】被保险人文某于2003年9月9日向某保险公司投保人身意外伤害综合保险,约定保险金额为30000元,在保险责任有效期间内,被保险人遭受意外伤害,按意外伤害保险金额给付死亡保险金。2004年6月,文某在打篮球过程中,突然倒地,经抢救无效死亡,初步推断为“猝死”,但未进行病理学解剖,查明死因。文某家属凭保险单据及相关证明材料要求被告理赔,保险公司下达拒赔(解除合同)通知书,告知“属疾病死亡”,予以拒赔。文某家属不服,于2005年11月诉至法院要求按合同支付保险金。【分歧】一种意见认为文某的死亡原因经医疗单位证实为“猝死”,“猝死”是指外表似乎健康的人突然发生的非暴力死亡。多因体内潜在的进行性疾病在某些外因的作用下突然发生而造成,有时也可在没有外因的情况下死去,不属于意外伤害,不符合保险合同约定的保险范围,应驳回原告的诉讼请求。另一种意见认为,文某是突然死亡,医方初步推断为“猝死”,但未进
    2023-04-30
    212人看过
  • 因发包人原因造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计的,发包人应当承担什么法律责任?
    在工程勘察、设计合同中,发包人应当按照合同约定向勘察人、设计人提供开展勘察、设计工作所需要的基础资料、技术要求并对提供的时间、进度和资料的可靠性负责。委托勘察的,在勘察工作开展前,应当向勘察人明确技术要求和勘察阶段,按时提供勘察工作所需要的勘察基础资料和附图并满足勘察人编写纲要和编制工程预算的基本要求。在勘察前,发包人应当根据勘察人提出的用料计划,按时准备好各种材料,并承担费用。发包人应当为勘察人开展工作提供必要条件,包括派员协助勘察人与有关部门的工作联系,及时为勘察人创造并解决勘察现场条件。如征购土地、拆除障碍物、平整施工现场、修好通行道路、接通电源、水源等,并承担其费用;按照合同为勘察人员准备好食宿、办公等生活工作条件等。委托设计的,发包人应当按照合同的约定向设计人提供设计的基础资料、设计的技术要求。在初步设计前,发包人应当向设计人提供经过批准的可行性研究报告、选址报告以及原料(或经过
    2023-06-09
    227人看过
换一批
#工程建设
北京
律师推荐
    展开

    工程发包是指建设工程合同的订立过程中,发包人将建设工程的勘察、设计、施工一并交给一个工程总承包单位完成或者将建设工程勘察、设计、施工的一项或几项交给一个承包单位完成的行为。 发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该... 更多>

    #工程发包
    相关咨询
    • 未按照合同供电要承担责任吗,怎么规定
      河北在线咨询 2023-11-21
      律师解答 未按照合同供电要承担责任。根据相关法律规定,供电人未按照国家规定的供电质量标准和约定安全供电,造成用电人损失的,应当承担赔偿责任。供电人因为各种原因需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人。
    • 贷款人未能按期偿还担保人提供的贷款,担保人是否需要继续承担担保责任?
      四川在线咨询 2024-12-11
      在正常情况下,担保人提供信用债务保障时并不一定需要承担代为偿还贷款的义务。根据《中华人民共和国民法典》第六百八十一条和第六百九十三条的规定,当借款方未能按期履行债务偿还义务时,担保方理应承担起借款人所欠债务的偿还责任。不过,在以下两种情况下需要特别注意: 首先,如果是一般保证,那么在保证期间内,如果债权人并没有就债务人提起法律诉讼或申请仲裁,那么在这种情况下,保证人将无需再承担相应的保证责任。
    • 提供劳务受害者责任纠纷发包人要不要承担责任
      重庆在线咨询 2022-10-09
      《中华人民共和国侵权责任法》第十三条法律规定承担连带责任的,被侵权人有权请求部分或者全部连带责任人承担责任。第十四条连带责任人根据各自责任大小确定相应的赔偿数额;难以确定责任大小的,平均承担赔偿责任。支付超出自己赔偿数额的连带责任人,有权向其他连带责任人追偿。第三十五条个人之间形成劳务关系,提供劳务一方因劳务造成他人损害的,由接受劳务一方承担侵权责任。提供劳务一方因劳务自己受到损害的,根据双方各自
    • 未按照合同供电要负什么责任
      江苏在线咨询 2023-09-28
      法律分析 未按照合同供电要承担责任。供电人未按照国家规定的供电质量标准和合同约定安全供电,造成用电人损失的,应当承担相应的赔偿责任。供电人因供电设施计划检修、临时检修、依法限电或者用电人违法用电等原因,需要中断供电时,应当按照国家有关规定事先通知用电人。
    • 预售人未按约定期限交房要承担什么法律责任
      甘肃在线咨询 2023-01-01
      未按约定期限交房的预售人需要承担违约责任。买方可以要求预售人承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任;或者当事人依法约定了违约责任条款的,按其约定的方式来承担。