工程工期延误违约金具体有多少-法师兄

工程工期延误违约金具体有多少

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-01 17:12:02 122 人看过

一、根据《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》的相关规定，合同工程发生误期的，除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。承包人赔偿后，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

二、法律依据：《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013(09)》

9.13误期赔偿

9.13.1如果承包人未按照合同约定施工，导致实际进度迟于计划进度的，发包人应要求承包人加快进度，实现合同工期。

合同工程发生误期，承包人应赔偿发包人由此造成的损失，并按照合同约定向发包人支付误期赔偿费。即使承包人支付误期赔偿费，也不能免除承包人按照合同约定应承担的任何责任和应履行的任何义务。

9.13.2发承包双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日历天应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。

9.13.3如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。

违约金的问题需要自己注意其中的规定的条款，否则自己的利益保障就会丧失法律上的主动性，但是问题的解决需要当事双方进行协调，这样自己的事情处理才会有着充足的条款保证，因此自己在解决的过程中需要结合实际的情况合理的进行问题的处置。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多违约金相关文章

违约金
工期延误违约金怎么扣的

工期延误违约金是实际损失的30%。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5%。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书表明竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误。这时候，误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度，予以适当减除。根据法律规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当

2023-02-19

495人看过
法律综合知识
如何索取施工工期延误的违约金

一、如何索取施工工期延误的违约金1．与承包人协商；2．向人民法院起诉。《民事诉讼法》第三条人民法院受理公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和人身关系提起的民事诉讼，适用本法的规定。二、违约金有哪些种类违约金是指当事人在合同中约定的或法律所规定的，一方违约时应支付给对方的一定数量的货币。违约金可分为以下三种：1．法定违约金。从我国现行法律的规定来看，法定违约金主要有以下几种情况：（1）由法律、法规具体规定违约金的数额。（2）由法律、法规直接规定违约金的固定比率。（3）由法律、法规直接规定违约金的比率幅度，具体比率由当事人在此幅度内具体商定。2．约定违约金。约定违约金主要有两种情况：（1）法律、法规对违约金未作具体规定，完全允许当事人约定的违约金。（2）法律、法规虽规定了违约金的数额、比率或幅度，但是又允许当事人自行协商，或规定当事人的约定优于法定的违约金。3．混合违约金

2023-09-14

328人看过
法律综合知识
工期延误违约金上限是多少，法律依据是什么

律师解答工期延误违约金上限是实际损失的30％。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。《民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条规定，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。《民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《民法典》第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。《民法典》第五百七十九条当事人一方未支付价款、报

2024-04-29

100人看过
违约金
违约金上限是多少工程违约金多少

工程违约金上限一般是违约所造成损失的百分之三十，主要由当事人协议确定。当事人可以在合同中约定一方违约时根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。一、协议的违约金有效吗协议的违约金有效。如果合同中没有规定违约金的条款，法律也未规定违约金比例或者数额的，但只要由于违约造成了对方的损失，违约方就应向对方支付赔偿金。该赔偿金的数额，应当按照对方遭受的实际损失确定。当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。违约金没有规定的比例，双方都接受就行。二、购房合同中的违约金一般是多少合同的不能超过多少违约金不得超过合同额的百分之三十。依据相关规定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。当事人约定的违约金超过造成损失的百分之三

2023-03-31

429人看过

法律综合知识
交房延期的违约金具体标准有

关于延期交房所产生违约责任的赔偿标准，通常会根据已付款项的总额乘以同期银行信贷利率以及逾期时间来综合计算得出。倘若购房者与开发商在购房合同中有明确规定关于延期交房的违约金条款时，则应该遵照该协议中所规定的具体金额予以确定。《民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。

2024-05-09

251人看过
罚金
工期延误赔偿金一般多少

为了收款，业主只需从最终付款时属于承包商的总额中扣除累计的违约赔偿额就可以了。在近些年。对于承包商未能满足完成工程的某些规定部门的指定关键日期（而这影响到其他主承包商按时交付他们承担的工程部分的能力），一些组织也已经成功地为此估计了违约赔偿额，一旦在合同中确立了这种违约赔偿责任，则只要错过了规定日期，即使业主根本没有遭受损失，这种违约赔偿也必须强制执行。应该强调的是，只有在违约赔偿金看起来合理地代表了基于投标时可以得到的信息，与其由业主遭受的实际损害，法庭才会强制执行违约赔偿金。当已经确定该数额是过量的和不合理的，则法庭规定这宗由承包商对业主的支付构成了一种罚金而没有强制力了。法庭索考虑的另一件事是，时间是否是合同的基本要素。在合同条款中没有指明这一点的情况下，业主在维持对时间超出获得违约赔偿的权力方面就被至于一种不理的位置。每天的违约赔偿金的估计量可能是很多时间的函数。它肯呢过代表了一套

2023-08-05

306人看过
误工费
车祸误工费具体金额是多少？

误工费是交通事故中一个非常常见的赔偿项目，主要是根据受害人的误工时间和收入状况来确定。误工时间一般是通过法医鉴定来确定。司法实践中部分法院会将误工时间计算到定残的前一天。举例说明，伤者受伤的时间为1月1日，评定伤残的时间为4月1日，法医鉴定给出的误工时间为六个月。那么在有些法院可能就会将误工时间计算到4月1日，那么只会支持三个月，这一点请大家注意。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算，受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。如果受害人不能够举证证明其最近三年的平均收入状况的，可以参照受诉法院所在地相同或者相近行业上一年度职工的平均工资计算。车祸误工费谁赔付一、车祸误工费谁赔付1、交通事故中误工费由侵权人赔偿。误工费根据受害人的误工时间和收入状况确定。受害人有固定收入的，误工费按照实际减少的收入计算。受害人无固定收入的，按照其最近三年的平均收入计算。误工时间根据医院的证

2023-07-10

456人看过
违约金
工程延误支付多少

工程延误最高支付合同价款的5%，具体的数额标准可以双方在工程合同中协商约定，并可以根据违约情形来判断实际损失，造成的损害比较大时违约金可以适当上浮，但最高不应超过实际损失的30%。三、如何计算购房违约金购房合同中，开发商与买房人就违约金数额或者损失赔偿额计算方法有约定的，一般从其约定。但如约定的违约金过分高于违约所造成的实际损失的，可以请求法院降低。根据最高人民法院司法解释的规定，法院可以支持超过造成的损失30%的违约金。举例说，如合同约定的违约金为2万，而违约造成的实际损失为1万元，那么法院最终会支持1.3万元的违约金。同时，当事人以约定的违约金低于造成的损失为由请求增加的，应当以违约造成的损失确定违约金的数额。购房合同中没有约定违约金数额或者损失赔偿额计算方法的，违约金数额或者损失赔偿额可以参照以下标准确定：1、逾期交房的违约金计算标准;按照逾期交付使用房屋期间有关主管部门公布或者资格

2023-06-29

299人看过

法律综合知识
施工合同工期延误违约金需要支付吗？

一、施工合同工期延误违约金需要支付吗？施工合同工期延误违约金不一定需要支付，如果合同之中有约定，那么按照施工他来判断是否需要支付，对于没有约定的情形，可以临时约定确定是否需要支付。相关法律规定：《民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十五条【违约金】当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。二、违反合同承担违约责任形式有哪些？违约责任的承担方式有以下几种：1、支付违约金违约金：指合

2024-01-20

264人看过
法律综合知识
工期延误违约金怎么扣的，合同违约的违约金怎么算？

一、工期延误违约金怎么扣的工期延误违约金是实际损失的30％。法律规定，事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％。误期赔偿费应当列入竣工结算文件，可以在结算款中直接扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某一个单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书表明竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误。这时候，误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度，予以适当减除。根据法律规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加。约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人

2024-01-29

135人看过
违约金
工期延误违约金上限法律规定有哪些

一、工期延误违约金上限法律规定有哪些1、工期延误违约金上限，法律规定如下：（1）事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任，有约定损害赔偿的，依照约定；（2）合同没有约定的，将适用普遍法下的赔偿条款的规定。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百七十八条当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的，对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。二、施工工期延误怎么处理施工工期延误处理方式如下：1、若要按原工期竣工的话，需要有赶工措施费；2、已有前期准备的话，可以索要窝工人工费、材料保管费等；3、索赔主要是工期索赔和费用索赔，只要和发包人延误工期有关引起的工期和费用的索赔都可以申请。工期延误索赔怎么

2023-08-16

167人看过
法律综合知识
延误工期违约金的法律规定上限

一、延误工期违约金的法律规定上限发包方、承包方双方应在合同中约定误期赔偿费，明确每日应赔额度。除合同另有约定外，误期赔偿费的最高限额为合同价款的5％。误期赔偿费列入竣工结算文件中，在结算款中扣除。如果在工程竣工之前，合同工程内的某单位工程已通过了竣工验收，且该单位工程接收证书中表明的竣工日期并未延误，而是合同工程的其他部分产生了工期延误，则误期赔偿费应按照已颁发工程接收证书的单位工程造价占合同价款的比例幅度予以扣减。二、出现工期延误怎么办出现工期延误时首先要看产生工期延误的具体原因：第一种情况：如果工期延误的原因是由于双方协商变更工程量、设计、双方同意工期顺延等情况，或者是由于不可抗力导致的工期延误，这种情况双方均不需要承担违约责任。第二种情况：如果因为消费者未按期支付工程款导致工期延误的，属于消费者违约在先，这个时候反而应当向装修公司支付违约金。第三种情况：如果不是以上情形，而是由于装修

2022-02-16

164人看过

法律综合知识
施工合同中未约定延误工期违约金怎么处理

一、施工合同中未约定延误工期违约金怎么处理1．当施工合同中未约定延误工期违约金时，当事人仍可以依据我国《民法典》的相关规定要求违约方支付违约金。2．尽管合同中没有明确约定，但民法典作为法律的基本原则，为处理此类情况提供了法律依据。3．根据《民法典》第五百八十四条的规定，若一方不履行合同义务或履行合同义务不符合约定，给对方造成损失的，违约方应当赔偿对方因违约所造成的损失。4．即使合同中没有明确约定延误工期违约金，守约方仍有权要求违约方赔偿因违约造成的损失。二、违约金的种类及功能违约金可以分为补偿性违约金和惩罚性违约金两种。1．补偿性违约金的主要功能在于弥补守约方因违约行为所遭受的损失，其数额通常与实际损失相当。2．而惩罚性违约金除了具有弥补损失的功能外，还具有对违约方的惩罚性质。3．在我国立法中，所有的违约金均被视为补偿性违约金，即违约方承担的违约责任以实际损失为最高限。这意味着，即使合同中

2024-04-07

136人看过
工程施工合同
工程施工合同违约需要多少违约金

工程施工合同违约金一般等于违约所造成的实际经济损失。如果约定了且在违约责任发生后，约定数额未高出实际损失的30%，则约定违约款有效，若约定违约金数额小于实际损失的，当事人可以请求法院提高违约责任金；如果合同中未约定违约金额的，则以实际损失为基础。一、房屋买卖合同违约金应该如何赔偿房屋买卖合同违约金赔偿的方式为：1、一般情况下，即使有差异，也要按照约定承担违约责任，只有约定的违约金过高或过低，明显不公平，才能要求减少或增加。至于违约金的约定，买方可以根据违约情况约定违约金额，也可以约定违约损失赔偿金额的计算方法。约定的违约金低于或过高于实际损失的，买受人可以要求法院或仲裁机构增加或适当减少；2、因此，约定的违约金在性质上被视为违约时的损失赔偿，由于买受人在合同中约定了违约金，开发商要求按照合同约定的违约金赔偿是符合法律规定的；3、此外，如果合同中没有约金或实际损失难以计算确定，可以参照银行贷

2023-06-20

286人看过