建筑工程合同应该注意哪些方面-法师兄

建筑工程合同应该注意哪些方面

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-22 03:00:12 203 人看过

当出现如甲供材料延迟供货、指定分包合同延误、重大设计变更等情况和付款延迟等发包人违约情况时，承包人可向发包人提出工期延长和直接损失补偿的索赔；在此等情况下，施工企业须注意遵循合同约定的索赔提出时限。

根据《施工合同》示范文本通用条款第36条索赔的约定，承包人应在索赔事件发生后28天内向工程师发出索赔意向通知，并在发出索赔意向通知后28天内向工程师提出延长工期和／或直接损失补偿的索赔报告及有关资料。

一、工程索赔逾期会怎么样

工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程索赔逾期的，工程师和业主有权拒绝承包人的索赔要求。

二、工程索赔报告的内容有哪些

工程索赔报告的内容包括：

1、总论部分。是索赔报告的开始部分；

2、合同引证以及索赔额计算部分；

3、期延长论证；

4、证据部分，包括了该索赔事项所涉及的一切有关证据以及对这些证据的说明。

工程索赔过程中需要注意：

1、索赔时效。索赔事件发生后，承包人必须在合同约定的时间内提出索赔；

2、承包人必须按照合同约定的程序进行，否则可能会丧失索赔利益的实现；

3、施工索赔实现的关键是承包人提供的证据确实充分；

4、施工索赔是单方主张权利要求，经对方签字确认后即成为工程签证，在双方未能协商一致的情况下，通过诉讼是施工索赔最后的救济手段。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多业主相关文章

建筑工程审计
建筑工程审计有哪些程序，建筑工程审计需要注意哪些事项

一、建筑工程审计有哪些程序？1、收集工程相关的文件资料。施工合同、招投标文件、编制标底等工程相关文件资料是工程决算编制的指导性文件，在进行工程决算审计工作之前，必须对其进行收集整理，并进行详细地了解。2、熟悉竣工图纸。竣工图是审计决算分项数量的重要依据，必须全面熟悉了解，核对所有图纸，清点无误后依次识读。3、了解决算包括的范围。根据决算编制说明，了解决算包括的工程内容。例如配套设施、室外管线、道路以及会审图纸后的设计变更等。4、弄清所采用的单位估价表。任何单位估价表或预算定额都有一定的适用范围，应根据工程性质，收集熟悉相应的单价、定额资料。二、建筑工程审计需要注意哪些事项？1、资料要齐全包括施工合同，各原始预算，设计图纸及会审纪要，设计变更，施工签证，竣工图，施工中发生的其他费用，施工单位的资质证书和取费标准，施工现场地形及工程地质等。2、重点是看图在拿到工程施工图后，首先要按图纸会审纪要

2023-04-23

70人看过
结婚证
合买房屋的情侣应该注意哪些方面？

注意下列问题：1、要签订书面合同，写清楚各自的出资方式、出资金额、贷款由谁偿还、按什么方式分割等问题。2、要保留好出资证明，避免日后分割房产时，不能证明自己出资了。3、要写清楚是共同共有还是按份共有。律师教你如何规避朋友情侣合伙买房法律问题三年前，张先生和同学合伙买房，三年后却因卖房款分配问题与同学闹得不愉快。记者了解到，时下在限购、限贷的政策下，不少情侣、朋友合伙买房。有律师指出，如此买房，双方都可能面临相当风险。“大学刚毕业时，我和一个同学合买了一套30多万的房子。”2008年，张先生和一起租房的同学合买了房子。当时小张拿的钱稍微多了点，房产证上写了两个人的名字。转眼间三年过去，小张打算今年十一结婚，他同学也打算年底回老家工作。两人考虑把房子卖了，三年中房价翻了一番还多。“我觉得应该按当时投资比例来分房，没想到我同学说这几年房子都是他在打理，要求平均分。”小张心理觉得不平衡，但当初买房

2023-07-06

324人看过
违约金
建筑工程合同单方面违约金多少

当事人双方可以根据建筑工程合同中约定的违约金进行赔偿，若没有约定的话，可以进行协商但不能超过总价额的30％。《中华人民共和国民法典》第五百八十八条当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。定金不足以弥补一方违约造成的损失的，对方可以请求赔偿超过定金数额的损失。第五百八十九条债务人按照约定履行债务，债权人无正当理由拒绝受领的，债务人可以请求债权人赔偿增加的费用。在债权人受领迟延期间，债务人无须支付利息。要正确适用上述法条，关键在于正确解释上述法条违约的性质。上述法条规定的违约金属于约定的违约金，而不是法定的违约金，没有争议。但上述法条规定的违约金性质上是属于赔偿性违约金，还是惩罚性违约金，亦或二者兼有，则没有形成一致意见。一、建筑工程合同的司法解释是什么？建设工程施工合同是指发包方（建设单位）和承包方（施工人）为完成商定的施工工程，明确相互权利、义务的

2023-03-30

500人看过
仲裁条款
仲裁条款应该注意哪些方面？

合同中的仲裁条款应包括以下内容：1、有申请仲裁的意思；2、仲裁事项。仲裁事项必须与当事人有特定的法律关系，只能是合同纠纷或者其他财产权益纠纷。婚姻、收养、监护、抚养、继承等民事纠纷不能申请仲裁。选定仲裁委员会。中国国际经济贸易仲裁委员会等具体仲裁委员会必须在协议中说明。仲裁协议无效，只有仲裁地点，没有仲裁机构。定期租船合同中的仲裁条款并入提单问题本院认为，本案定期租船合同的仲裁条款，不能并入提单。仲裁条款虽可以独立于合同而存在，但任何仲裁条款的订立都有其特定的背景和特定的仲裁事项，租船合同中的仲裁条款也不例外。定期租船合同仲裁条款的目的是，通过仲裁解决因该合同引起的有关争议，其仲裁的范围也仅限于因船舶租用问题。这就决定了该仲裁条款不能用于解决因运输合同引起的争议或其他争议。本案所涉租船合同的仲裁条款也是如此。鉴于本案的定期租船合同不能并入提单，原、被告之间的争议并不涉及定期租船问题，因此，

2023-07-03

136人看过

举证责任
建筑施工合同中的过错包括哪些方面?

过错包括故意和过失。其中，应当预见自己的行为可能发生他人受损害的结果，未尽合理注意义务，因为疏忽大意而没有预见，或者已经预见而轻信能够避免(即懈怠)，以致发生这种结果的，为过失。而所谓“合理注意义务”通常以与普通人处理自己的事务相当的注意义务为判断合理与否的标准，对于施工企业，由于施工活动涉及到工程技术的专业性，其实施一行为时应尽的“合理注意义务”还应考虑其作为一个具有相同等级的施工资质、专业经验的专业承包商在工程施工专业领域一般或通常应尽的注意义务。所以如果是建筑施工合同中出现了侵权，那么侵权这一方如果作为被告被发起了诉讼，那么发起诉讼的这一方通常就是需要承担举证责任的。当然虽然发起诉讼的这一方要承担举证责任，但是被告这一方他也必须要对原告的举证进行辩驳，然后最终确定是谁的侵权责任。一、侵权损害赔偿责任的构成要件（一）侵权责任的构成要件：行为；这里所谓的行为是指侵犯他人权利或者合法利益的

2023-03-07

387人看过
刑事诉讼法
举报地方官员应该注意哪些方面？

举报地方官员贪污可以向当地纪委或检察院举报如果不能够得到处理向更上一级的检察机关或纪委举报。向当地纪委或上级纪委反映。向当地检察院反映。中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利。公示官员财产逮捕会多久判刑？根据规定，公安机关犯罪嫌疑人逮捕后的侦查办案期限不得超过二个月，人民检察院对于公安机关移送起诉的案件，应当在一个月以内做出是否起诉的决定。人民法院审理公诉案件，应当在受理后二个月以内宣判，至迟不得超过三个月。根据现行刑事诉讼法，一般案件，公安阶段：刑拘期间侦查最长37天，逮捕后侦查羁押一般2个月；检察院阶段：1个月；法院阶段：3个月；所以，一般刑事案件，约7个月左右。《中华人民共和国宪法》第四十一条中华人民共和国公民对于任何国家机关和国家工作人员，有提出批评和建议的权利；对于任何国家机关和国家工作人员的违法失职行为，有向有关国家机关提出申诉、控告或者检举的

2023-07-17

253人看过
房屋出租
租房须注意物业交验过程中应该注意哪些方面

在日常租房过程中按照标准租赁流程，租赁双方将经过看房、确定租价、物业交验、签订租赁合同等几个过程。在这其中最关键的因素有两个，其一是：当涉及到双方达成一致确定租赁关系时，承租人需要先核实房东身份及有关证件；其二是：双方在签订《房屋租赁合同》的同时一定要经过物业交验过程，并且将《物业交验单》作为合同附件。那么，《物业交验单》在签订过程中应该注意哪些方面呢？据链家·宝业专业人士介绍，一般应注意以下四个方面。内部设施是否按要求配备大多承租人因为疲于更换承租房的麻烦，经常是除生活必备品外没有任何属于自己的家具电器，故在应对这批人群的时候，作为出租方的业主往往会提供一些包括床、桌椅、电视、冰箱、热水器、洗衣机在内的家具家电。一方面可以满足承租人的需要使房屋出租速度加快，另一方面在租金价格上也会比空房高出不少，但这会使租赁双方在日后的租赁过程中产生或多或少的问题，所以在租赁过程中物业交验就变得非常得重

2023-06-10

223人看过
承诺
建筑工程意向书应该怎么写

甲方：乙方：经双方协商，甲方现有北京电影制片厂厂区部分拆除项目，拆除总面积约二十六万平米，工期暂定二个月，乙方愿协同甲方共同办理并完成此项目，达成初步意向如下：一、甲方责任:1.甲方负责与xx集团xx电影制片厂洽谈并签订合同。2.甲方负责与xx集团xx电影制片厂办理拆除的合法批件。3.甲方负责安排乙方进场的住房与水电相关事宜。4.甲方负责施工期间与xx电影制片厂的协调厂内工作。二、甲方义务:1.甲方合同签订前，甲方必须承诺乙方为甲方的第一承包人。2.甲方合同签订后，甲方必须通知乙方前来洽谈正式合同。3.甲方与乙方达成合同后，甲方必须马上安排乙方进驻现场办公。4.甲方在收到乙方施工竣工后，甲方必须在短期内验收，验收合格后必须马上付清乙方余款。三、乙方责任:1.乙方负责合同签订前，人员与设备的前期调配。2.乙方负责合同签订时，提供施工人员资格证书。3.乙方负责合同签订后，与厂内拆除办进行交接。

2023-05-09

88人看过

鉴定结论
单方司法鉴定应该注意哪些方面？

被打伤单方司法鉴定的流程是：(一)申办材料：1、申请表;2、身份证、专业技术职称、行业执业资格、学历、符合特殊行业要求的相关资格、从事相关专业工作经历、专业技术水平评价及业务成果等证明材料;3、应当提交的其他材料。(二)办理程序：个人申请从事司法鉴定业务，应当由拟执业的司法鉴定机构向司法行政机关提交相关材料：个人兼职从事司法鉴定业务的，应当符合法律、法规的规定，并提供所在单位同意其兼职从事司法鉴定业务的书面意见。经审核符合条件的，省级司法行政机关作出准予执业的决定，颁发《司法鉴定人执业证》;不符合条件的，作出不予登记的决定，书面通知其所在司法鉴定机构并说明理由。什么是司法鉴定司法鉴定是指在诉讼活动中鉴定人运用科学技术或者专门知识对诉讼涉及的专门性问题进行鉴别和判断并提供鉴定意见的活动。或者说，司法鉴定是指在诉讼过程中，对案件中的专门性问题，由司法机关或当事人委托法定鉴定单位，运用专业知识和

2023-06-18

459人看过
合同无效
建筑施工合同应规避哪些风险，建筑工程投标存在哪些风险

一、建筑施工合同应规避哪些风险？首先，要看建设工程合同的主体是否具备适合的主体条件，包括资质、扣牌、等级、工程师、设计师、监理师、主体规模、承担的建筑工程范围等是否符合国家法律、法规、政策和工程所在地的地方性法规、地方政府规章等的规定，不合规的往往导致合同无效或者被撤销。其次，建设工程项目管理混乱导致纠纷不断。建设工程项目具有专业性和复杂性，而且涉及到的人员比较多，如果在管理上出现混乱，则必定导致纠纷和争议加剧。再次，建设工程中的某些人员法律意识，尤其是在具体的施工方一方，他们在开始的合同签订过程中往往会忽略自己一方的权利保护，在合同履行过程中当自己一方权益受损时又会错失保护权利的最佳时机。同时，建设工程合同的发包人诚信普遍较低，当承包人工程实施结束后往往会出现工程款被拖欠的情况，从而导致风险和纠纷的发生，因此对于发包方要增加诚信机制建设和惩治力度的增加和规范。另外，要规范建设工程合同的合

2023-03-02

353人看过
工程施工
建筑工程项目质量管理应符合哪些规定,有哪些注意点

一、建筑工程项目管理应符合的规定(1)项目质量控制应满足工程施工技术标准和(发包人的要求)。(2)项目质量控制应实行样板制。施工过程中均应按要求进行自检、互检。隐蔽工程、指定部位和分项工程未经检验或已经检验定为不合格的，严禁转入下道工序。(3)建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应进行现场验收，凡涉及安全功能的有关产品应按各专业工程质量验收规定进行复验，并应经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可。(4)各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后应进行检查。(5)相关专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录，未经监理工程师(建设单位技术负责人)检查认可，不得进行下一道工序。(6)项目经理部应建立项目质量责任制和考核评比办法，项目经理应对项目质量控制负责，过程质量控制应由每道工序和岗位的责任人负责。(7)承包人应对项目质量和质量保修工作向发包人负责。分包工程

2023-02-26

500人看过
合同形式
在租车位时应该注意哪些方面？

一、租车位流程1、带上个人身份证明、购房合同，前往小区物业管理处，申请租赁车位；2、物业管理人员在核实好个人信息之后，就会确定租赁车位的大小、车位的位置；3、双方协商租车位的期限，以及租金的支付方式；4、留意租车位双方的权利及义务，并签订合同。二、租车时需要提供的材料（一）出租方应当准备的文件：1、房地产产权证（或者类似的文件）；2、如果房屋是共有的话，还需要得到共有人的授权；3、如果是二房东的话，需要得到大房东的书面转租同意书或者原租赁合同中有转租条款以及原租赁合同复印件；4、单位需要提供营业执照复印件，个人需要提供身份证复印件；5、如果签约时不能带公章或者合同章的，需要提供加该公章的授权委托书。（二）承租方应当准备的文件：1、法人准备营业执照复印件，自然人准备身份证复印件；2、如果签约时不能带公章或者合同章的，需要提供加该公章的授权委托书。（三）中介公司应当准备的文件：1、根据双方当事

2023-07-03

363人看过

建筑工程索赔
建筑工程索赔费用包括哪些方面？

1、人工费指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。在索赔费用中还包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的等损失费的累计，其中增加工作内容的人工费应按照计日工费计算，而停工损失费和工作效率降低的损失费按窝工费计算，窝工费的标准双方应在合同中设定。2、设备费可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。当工作内容增加引起的设备费索赔时，设备费的标准按照机械台班费计算。因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自由时，按照机械折旧费计算索赔费用;当施工机械是企业从外部租赁时，索赔费用的标准按照设备租赁费计算。3、材料费材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费;由于客观原因材料价格大幅度上涨;由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。材料费中应包括运输费、仓储费，以及合理的损耗费用

2023-04-16

250人看过
直系亲属
工伤认定后应该注意哪些方面的事项

工伤认定之后，向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请；劳动能力鉴定委员会应当自收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论；携带工伤认定决定书、劳动能力鉴定书等资料申请工伤保险待遇。一、申请伤残鉴定流程职工发生事故伤害，用人单位向统筹地区社会保险行政部门提出工伤认定申请，社会保险行政部门受理工伤认定申请后，对事故伤害进行调查核实。社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定，并书面通知申请工伤认定的职工或者其近亲属和该职工所在单位。劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向设区的市级劳动能力鉴定委员会提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。劳动能力鉴定委员会收到劳动能力鉴定申请之日起60日内作出劳动能力鉴定结论。二、劳动技能到哪鉴定如何鉴定劳动能力鉴定在劳动能力鉴定委员会进行。进行鉴定的流程：1、职工发生工伤，经治疗伤情相对

2023-04-06

219人看过