食品委托销售合同的格式-法师兄

食品委托销售合同的格式

来源：法律编辑整理时间： 2023-05-01 22:12:25 171 人看过

购货单位：__________________(以下简称甲方)

供货单位：__________________(以下简称乙方)

第一条其产品名称、规格、质量(技术指标)、单价、总价等[略]

第二条产品包装规格及费用__________________

第三条验收方法____________________________

第四条货款及费用等付款及结算办法______________________

第五条交货规定1.交货方式：____________2.交货地点：____________3.交货日期：____________4.运输费：______________第六条经济责任

1.乙方应负的经济责任

(1)产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之______计算向甲方偿付逾期交货的违约金。

(2)乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的______%的罚金。

(3)产品包装不符合本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包装的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值____%的罚金付给甲方。

(4)产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之____的罚金。

(5)乙方未按照约定向甲方交付提取标的物单证以外的有关单证和资料，应当承担相关的赔偿责任。

2.甲方应负的经济责任

(1)甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值X%的罚金。

(2)甲方如中途退货，应事先与乙方协商，乙方同意退货的，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值____%的罚金。乙方不同意退货的，甲方仍须按合同规定收货。

(3)甲方未按规定时间和要求向乙方交付技术资料、原材料或包装物时，除乙方得将交货日期顺延外，每顺延一日，甲方应付给乙方顺延交货产品总值万分之____的罚金。如甲方始终不能提出应提交的上述资料等，应视中途退货处理。

(4)属甲方自提的材料，如甲方未按规定日期提货，每延期一天，应偿付乙方以延期提货部分货款总额万分之______的罚金。

(5)甲方如未按规定日期向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额万分之____计算付给乙方，作为延期罚金。

(6)乙方送货或代运的产品，如甲方拒绝接货，甲方应承担因而造成的损失和运输费用及罚金。第七条产品价格如须调整，必须经双方协商。如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一天，乙方应按延期交货部分总值的万分之____作为罚金付给甲方。

第八条甲、乙任何一方如要求全部或部分注销合同，必须提出充分理由，经双方协商提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额____%的补偿金。

第九条如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化，乙方须变更产品品种、花色、规格、质量、包装时，应提前____天与甲方协商。

第十条本合同所订一切条款，甲、乙任何一方不得擅自变更或修改。如一方单独变更、修改本合同，对

方有权拒绝生产或收货，并要求单独变更、修改合同一方赔偿一切损失。

『本文由第一·范文网WWW.DiyiFanwen.Com整理，版权归原作者、原出处所有。』

第十一条甲、乙任何一方如确因不可抗力的原因，不能履行本合同时，应及时向对方通知不能履行或须延期履行，部分履行合同的理由。在取得有关机构证明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并全部或者部分免予承担违约责任。

第十二条本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲、乙双方应协商解决，解决不了时，双方可向仲裁机构申请仲裁或向人民法院提起诉讼。(两者选一)

第十三条本合同自双方签章之日起生效，到乙方将全部订货送齐经甲方验收无误，并按本合同规定将货款结算以后作废。第十四条本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则附于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

本站合同范文

·销售合同的格式范例·办公家具销售合同·苗木销售合同

·电子产品销售合同·房产销售代理合同·建材销售合同

·手机销售合同·销售代理合同书范本·家具专卖店加盟合同协议书

第十五条本合同一式______份，由甲、乙双方各执正本一份、副本____份。

订立合同人：甲方：____________(盖章)乙方：________(盖章)

代理人：__________(盖章)代理人：______(盖章)

负责人：__________(盖章)负责人：______(盖章)

地址：________________地址：____________

电话：________________电话：____________

开户银行、帐号__________开户银行、帐号________

________年____月____日

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多不可抗力相关文章

增值税
委托销售商品的账务处理

【问】甲公司委托乙公司销售商品100件，协议价为200元/件，成本为120元/件。代销协议约定，乙公司在取得代销商品后，无论是否能够卖出，是否获利，均与甲公司无关。这批商品已经发出，货款尚未收到，甲公司开出的增值税专用发票上注明的增值税额为3400元。(假定乙公司以250元价格销售)。请问甲、乙分别进行哪些账务处理?【答】甲公司账务处理：(1)发出商品时：借：应收账款23400贷：主营业务收入20000应交税费——应交增值税(销项税额)3400(2)结转成本：借：主营业务成本12000贷：库存商品12000乙公司账务处理：(1)收到代销商品时：借：受托代销商品20000贷：受托代销商品款20000(2)售出代销商品时：借：银行存款29250贷：主营业务收入25000应交税费——应交增值税(销)4250同时结转成本：借：主营业务成本20000贷：受托代销商品20000(3)收到委托方开具的增

2023-06-12

376人看过
实际履行
销售委托合同注意事项

一、销售委托合同注意事项主要是关于调价补差、窜货、冲货、协销、返利、等等问题。1、压仓促销法：是指产品的消费旺季将至，批零商对销量预期值较高时，企业以更低的价格和其它优惠要求批零商大批吃进，积压仓库。2、销量返利：批零商拿货达到累计量时，企业返还一笔现金。属于一种变相降价。3、合作返利：代理商坚持销售满一年时，企业给予累计货款‰的回款奖励，半途而废者没有。4、窜货：代理商不按区域销售，造成自己的产品和自己的产品打架。(如果真有同时销售两省市的能力也罢，大多情况是跑到人家费了老大的劲宣传、促销、铺货打开的市场，卖一批货就不管了，然后回自己区域安心做自己的生意，却不知此举极易伤害被窜区域代理商的销售积极性)利用产品编码防止区域窜货，处理窜货要查清是由于非本区代理商跨区低于约定批发价倾销，还是由于本地代理商因为畅销提高批发价导致零售商跨区进货。游戏规则要制定，代理商和零售商的利益要兼顾，处理不好

2023-04-30

334人看过
合同部分履行
委托合同纠纷答辩状格式

一、委托合同纠纷答辩状格式(一)按相关法律限定，答辩状应当记明被告的姓名、性别、年纪、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。(二)相关法律规定，人民法院应当在立案之日起五日内将诉讼状副本发送被告，被告应当在收到之日起十五日内提议答辩状。答辩状应当记明被告的姓名、性别、年纪、民族、职业、工作单位、住所、联系方式；法人或者其他组织的名称、住所和法定代表人或者主要负责人的姓名、职务、联系方式。人民法院应当在收到答辩状之日起五日内将答辩状副本发送原告。(三)被告不提议答辩状的，不影响人民法院审理。二、合同纠纷的证据清单有哪些因合同纠纷向人民法院提起民事诉讼时，需要准备以下证据：（一）主体及经营资格情况工商营业执照副本，企业的开办单位和主管部门、验资注册、合伙开办、联营开办等设立企业的有关证明文件、开户银行和银行帐户，法定

2023-06-05

219人看过
委托代理
房地产委托代理销售协议格式是怎么样的

委托方(甲方)：受托方(乙方)：甲乙双方经过友好协商，就乙方代理销售甲方所开发建设的大厦(花园、别墅、公寓等)事宜达成一致协议。一、甲方责任1.提供营业执照复印件，法人代表证明书。2.提供所委托销售项目的有关批文，包括物业名称证明、立项批复、土地使用证、土地出让合同、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程开工许可证、商品房预售或销售许可证等文件的复印件。3.提供上述项目的设计图纸、装修标准及技术指标文件，提供上述项目周围环境及土地使用情况、建设情况及交通状况等资料和文件。二、乙方责任1.根据市场情况制定销售计划，安排销售时间表。2.在甲方帮助下，安排客户实地考察并介绍项目当地环境。3.乙方与客户接洽之后，以传真方式与甲方联系，确认客户。凡经甲方确认后的客户，成交后均视为乙方成交。4.在甲方与客户正式签署售楼合同之前，以代理人身份与客户签署有关认购意向书，并在规定时间内安排客户与甲

2023-06-13

179人看过

法律综合知识
建设工程委托监理合同的格式

中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局二○○○年二月第一部分建设工程委托监理合同委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿与监理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿建设工程委托监理合同（示范文本）中华人民共和国建设部制定国家工商行政管理局二○○○年二月第一部分建设工程委托监理合同委托人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿与监理人＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿经双方协商一致，签订本合同。一、委托人委托监理人监理的工程（以下筒称“本工程”）概况如下：工程名称：工程地点：工程规模：总投资：二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。三、下列文件均为本合同的组成部分：①监理投标书或中标通知书；②本合同标准条件；③本合同专用条件；④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规

2023-11-25

462人看过
业主
委托物业管理合同标准的格式

甲方(委托方)：________________业主管理委员会地址：________________邮码：____________电话：________法定代表人：________________职务：________乙方(受委托方)：____________物业管理公司地址：________________邮码：____________电话：________法定代表人：________________职务：________

2023-05-04

384人看过
法律综合知识
委托销售合同行纪合同一样吗？

一、委托销售合同行纪合同一样吗？经销合同不属于行纪合同，二者的主要区别为：经销商以自己的名义，从提供商品的厂商、销售商处买进商品，然后再转卖给第三人，提供商品的厂商与转卖关系的第三人不发生任何合同关系。经销商依经销合同取得经销商品的所有权，其经销活动的市场风险由经销商自己承担，行纪人以行纪合同并未取得代售商品的所有权，代售商品的市场风险（如因行情变化而滞销等）由委托人承担。经销商在经销活动中所取得的利益，是商品购入与卖出之间的差价；行纪人在代售活动中所取得的利益，是商品卖出后的佣金。二、行纪合同的特征是什么1、行纪合同主体的限定性。在我国，行纪合同的委托人可以是法人或者其他组织，并无太多限制。但行纪人只能是经批准经营行纪业务的法人、自然人或其他组织，法律往往对行纪人的资格、业务范围有严格的限制并对其业务活动实施专门的监督和管理。2、行纪合同的标的具有特定性。行纪合同属于提供劳务类合同，由行

2024-01-13

203人看过
违约金
食品委托加工合同需要备案吗

食品委托加工合同不需要备案，法律没有规定必须要备案。《民法典》第九百一十九条【委托合同定义】委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。第九百二十条【委托权限】委托人可以特别委托受托人处理一项或者数项事务，也可以概括委托受托人处理一切事务。第九百二十一条【委托费用的预付和垫付】委托人应当预付处理委托事务的费用。受托人为处理委托事务垫付的必要费用，委托人应当偿还该费用并支付利息。第九百二十二条【受托人应当按照委托人的指示处理委托事务】受托人应当按照委托人的指示处理委托事务。需要变更委托人指示的，应当经委托人同意；因情况紧急，难以和委托人取得联系的，受托人应当妥善处理委托事务，但是事后应当将该情况及时报告委托人。一、委托合同有什么作用委托合同的作用在于约定委托人和受托人之间办理委托事务并支付相应报酬，是一种双方法律行为，既可以约定有偿，又可以约定无偿，委托人可以委托受托人办理几

2023-06-22

98人看过

格式合同
委托合同是否属于规定格式合同？

委托合同是委托人和受托人约定，由受托人处理委托人事务的合同。委托合同自双方达成一致的协议时成立，不以物的交付或当事人实际履行行为作为合同成立的要件。因此，委托合同为诺成合同。委托合同为不要式合同，合同采用何种形式，由当事人双方自行约定。凡属于民事日常生活与活动的事务，通常为无偿单务性委托合同。只有在法律规定或当事人约定要支付报酬的情况下，委托合同方成为有偿双务合同。在无偿的委托合同中，委托人虽没有支付报酬的义务，但其仍负有其他义务，如支付费用、接受委托事务的结果、赔偿损失等，这些义务与受托人的义务是相对应的。要式合同与非要式合同的比较一般要式合同，法律规定合同必须履行的手续都是在第三者参与下完成的，如有关部门的公证、签证、登记等等。似乎尚未有以合同中一方当事人的某一行为为生效条件的。这主要是为防止一方当事人利用自己的有利地位来促成或阻止合同的有效成立，使对方当事人处于不公平的地位。在实践中

2023-07-20

242人看过
法律综合知识
商品房预售合同可以委托吗

商品房预售协议可由他人代为签署，然而后续涉及到的签名事项仍需当事人亲自处理，这会造成不便。在实际情况中，若无法亲临现场，您可以出具一份经过公正的授权委托书，并在合同中明确代理方的身份和权限。《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第五条商品房的认购、订购、预订等协议具备《商品房销售管理办法》第十六条规定的商品房买卖合同的主要内容，并且出卖人已经按照约定收受购房款的，该协议应当认定为商品房买卖合同。

2024-05-12

221人看过
委托代理
电子版权委托代理合同格式

甲方（客户）：？？？？？？？？地址：？？？？？？？？乙方（代理人）电话：北京**达信息资源开发有限公司？？？？？？？？地址：北京市石景山区芭蕉西路61号519室？？？？？？？？电话：010-68872910。甲方应将具有电子版权（信息网络传播权）的图书转让给乙方？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？？等等？？？？？？？？乙方（详见第三条）委托甲方独家代理。代理期限自合同签订之日起计算？？年度（以上一年度电子版权收入的最后结算日为合同期限）乙方代理内容如下：1。推广和发展甲方委托的电子版权。包括：与北京大学方正网络商务传播部、清华同方学术期刊电子杂志图书工程中心、巨星数字图书馆、中国书生合作，中国数字图书馆等电子图书出版公司和数字图书馆机构以各种技术形式生产、销售上述作品的电子图书；与其他网络和电子媒体合作开发利用甲方委托的信息网络传播权，实现其增值甲方委托乙方作为甲方权益的独家代理，并

2023-05-07

440人看过
法律综合知识
节日热销食品不合格，食品不合格赔偿标准

春节是中国传统节日，是中国的新年，在过春节前大家都会去囤货买食物买各种消费品，用于家人吃饭团聚或者迎接客人的到来。但是若遇到节日热销食品不合格时，该怎么办呢？节日热销食品不合格食品如何召回据国家食品药品监督管理总局网站消息，近期针对节日热销食品，食药监总局组织了春节专项抽检，共抽检粮食及粮食制品、肉及肉制品、食用油、油脂及其制品、焙烤食品和乳制品等9类食品1073批次样品，抽样检验项目合格样品1058批次，不合格样品15批次。不合格产品将被下架、召回对上述抽检中发现的不合格产品，国家食品药品监督管理总局表示，已要求企业所在地北京、河北、山西、吉林、山东、湖南、广东、广西、海南、贵州省（区、市）食品药品监管部门依法督促不合格产品的生产经营者及时采取下架、召回等措施，同时抓紧调查处理，查明不合格产品的批次、数量和原因，制定整改措施。调查整改情况需31日前报国家食品药品监督管理总局并向社会公布。

2023-11-29

307人看过

法律综合知识
商品房预售合同属格式合同吗

商品房预售合同与最终签订的合同内容有所差异。当你决定购置房产时，若所选为尚未完工并仍处于建设阶段的期房产品，便需在前期同开发商签署一份规范性的房屋预售合同。此类房产交易在高密度城市区域内尤为普遍，而合同的正式签署更是购房者在交易过程中的关键环节之一。值得注意的是，商品房预售合同并非真正意义上的正式合同，实际上，最终的合法合规合同应为《商品房买卖合同》。其中，预售合同乃是房地产开发商与购房者之间缔结的一类协议性质的合同，也被称为定金合同。《商品房销售管理办法》第三十条房地产开发企业应当按照合同约定，将符合交付使用条件的商品房按期交付给买受人。未能按期交付的，房地产开发企业应当承担违约责任。因不可抗力或者当事人在合同中约定的其他原因，需延期交付的，房地产开发企业应当及时告知买受人。

2024-07-30

118人看过
不可抗力
食堂委托管理合同

甲方：_________乙方：_________甲方根据需要将食堂承包给乙方进行经营管理，经双方友好协商，特签订本合同。甲、乙双方将共同遵守、执行下列之条款：一、合同双方：发包方：_________（以下简称甲方）承包方：_________（以下简称乙方）二、承包期限：从_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。三、具体内容：1．甲方有职工_________人，其每人每天为_________餐，早餐为人民币_________元，午餐为人民币_________元（_________），晚餐为人民币_________元（_________），夜宵为人民币_________元，委托给乙方管理食堂事务。2．甲方为乙方无偿提供厨房、厨具、餐具等。3．甲方管理部每天将次日用餐人数通知乙方食堂主管，乙方按此人数准备饭菜数

2023-06-09

371人看过