发包人造成试运行失败应该索赔什么
来源:法律编辑整理 时间: 2023-07-21 22:22:29 339 人看过

承包人是为发包人提供有偿服务的,一般情况下是按照发包人提供的条件(设计、材料、范围、工期等)和施工规范进行施工的。谁也不是神仙,发包方也可能犯一些错误,由此导致一些质量问题出现,并且承包方对此错误不具备识别能力和承担连带责任,但最终都会对这些缺陷进行修补甚至返工,承包方需要为此付出人工、材料等方面的支出,是可以进行索赔的内容。至于能不能索赔工期,要看这种修复工程量对整个工期的直接影响大小,小一些的,承包商可以消化,并见得每一项修改都要延长工期(工期有一定的严肃性);但位于关键路径上的作业,且返工范围较大,无法通过优化作业进行弥补的,是可以通过与发包人的谈判,获得必要的工期延长。所以在标准施工合同中没有将此项内容列入可以索赔工期的范围。

发包人代表的职责

1.雇用工程师并委托他全权履行发包人的合同责任。

2.发包人和工程师有责任对平行的各承包人和供应商之间的责任界限做出划分,对这方面的争执做出裁决,对他们的工作进行协调,并承担管理和协调失误造成的损失。

3.及时做出承包人履行合同所必需的决策,如下达指令,履行各种批准手续、做出认可、答复请示,完成各种检查和验收手续等。

4.提供施工条件,如及时提供设计资料、图纸、施工场地、道路等。

5.按合同规定及时支付工程款,及时接收已完工程等。

6.按解析所说为发包人和工程师对各承包人和供应商的工作协调。

《中华人民共和国环境保护法》

第二十五条企业事业单位和其他生产经营者违反法律法规规定排放污染物,造成或者可能造成严重污染的,县级以上人民政府环境保护主管部门和其他负有环境保护监督管理职责的部门,可以查封、扣押造成污染物排放的设施、设备。

第五十九条企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。

前款规定的罚款处罚,依照有关法律法规按照防治污染设施的运行成本、违法行为造成的直接损失或者违法所得等因素确定的规定执行。

地方性法规可以根据环境保护的实际需要,增加第一款规定的按日连续处罚的违法行为的种类。

第六十条企业事业单位和其他生产经营者超过污染物排放标准或者超过重点污染物排放总量控制指标排放污染物的,县级以上人民政府环境保护主管部门可以责令其采取限制生产、停产整治等措施;情节严重的,报经有批准权的人民政府批准,责令停业、关闭。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年02月26日 22:43
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多经营者相关文章
  • 航空运输由于索赔人过错造成损失如何处理
    1、进行航空运输时,造成的损失是由于索赔人过错造成的,依据索赔人过错程度,免除减轻承运人相应的责任。2、法律依据:《中华人民共和国民用航空法》第一百二十七条规定,在旅客、行李运输中,经承运人证明,损失是由索赔人的过错造成或者促成的,应当根据造成或者促成此种损失的过错的程度,相应免除或者减轻承运人的责任。旅客以外的其他人就旅客死亡或者受伤提出赔偿请求时,经承运人证明,死亡或者受伤是旅客本人的过错造成或者促成的,同样应当根据造成或者促成此种损失的过错的程度,相应免除或者减轻承运人的责任。在货物运输中,经承运人证明,损失是由索赔人或者代行权利人的过错造成或者促成的,应当根据造成或者促成此种损失的过错的程度,相应免除或者减轻承运人的责任。一、国内空运保险责任包括哪些被保险货物在保险期限内无论是在运输或存放过程中,由于下列原因造成的损失,保险人负赔偿责任:(1)由于飞机遭受碰撞、倾覆、坠落、失踪(在
    2023-02-14
    446人看过
  • 银行卡被人调包所造成的损失应该由谁承担
    案情:李-荣今年6月29日中午12点58分,刘某持其丈夫丁某银行卡在某银行柜员机分两次取款5000元。由于缺乏防范意识,未注意其身后及左右侧的四名男子,在她取完第一笔款3000元时,还让旁边一名男子帮其取第二笔款2000元并与其交谈。此时,刘某右侧另一男子趁机将另一张银行卡迅速放到柜员机的出卡口。刘某回头后,拿上了被不法分子“替换”过的银行卡。排在她身后的另一男子马上上前将刘某的卡改密码后取出离去。刘某走出银行时,感觉有蹊跷,遂又到柜员机前进行操作,结果发现自己持有的银行卡密码不对,经银行查询,证实卡被调包。她赶紧联系其丈夫办理查询和挂失业务,但卡内52350元已被转账和取现。刘某和丁某随即向公安机关报了案,目前案件还未侦破。经过向银行查询,刘某得知自己卡内的存款52350元被人于当日13点01分至13点04分期间,先被转账45000元,后又分四次被取走7350元。获知此情况后,刘某和丁某
    2022-11-05
    335人看过
  • 淘宝运费险理赔失败了该怎么申诉
    一、淘宝运费险理赔失败了该怎么申诉运费险拒赔后的申诉流程如下:1、打开支付宝APP,点击”我的”,进入我的页面;2、在我的页面,点击“蚂蚁保险”,进入该页面;3、在蚂蚁保险中点击“我的保单”,可以看到被拒绝理赔的保险,点击拒赔申诉;4、最后会让我们填写购买信息,信息写好之后点击提交即可。二、运费险的理赔流程1、买家发起退款时选择需要退货,在淘宝网输入退货物流单号,将购买的货物通过物流退还给卖家。2、卖家收到货物后确认退款。3、保险公司在退款完成72小时内核实买家损失,确认损失发生无误后将理赔款项支付到买家支付宝帐号。买家方面:为解决买家在退货中由于运费支出产生的纠纷,保险公司针对网络交易的特征,适时推出退货运费险产品,也简称“退运保险”。退货运费险(买家)现阶段仅针对淘宝网支持7天无理由退货的商品,买家可在购买商品时选择投保,当发生退货时,在退款完结后72小时内,保险公司将按约定对买家的退
    2023-06-15
    473人看过
  • 发包人向承包人索赔是什么意思
    一、发包人向承包人索赔是什么意思发包人向承包人索赔的意思是,由于承包人不履行或不完全履行约定的义务,或是由于承包人的行为使发包人受到损失时,发包人就可以要求给予补偿。二、发包人违约后可否要求承担违约责任发包方违约,未违约方可以要求其承担违约责任。1.发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的,承包人可以顺延工程日期,并有权请求赔偿停工、窝工等损失。2.因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。3.因发包人变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,发包人应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符
    2023-09-27
    187人看过
  • 而不履行合同造成损失怎么索赔
    不履行合同造成损失的,可以按照合同所规定的赔偿条款进行赔偿。当赔偿对方不履行的行为构成违约的时候,可以要求其承担违约责任。赔偿问题也就是涉及承担违约金的问题。当事人可以约定一方违约时,按照违约情况,向对方支付一定数额的违约金。也可以约定,由于违约产生的损失赔偿额的计算方法。被打怎么索赔被打可以用以下两种方式索赔:1、协商与和解:双方可自行协商或在其他第三方的调解、斡旋下达成和解协议,解决纠纷;2、向法院起诉:被侵权人可以向侵权行为地、被告所在地等相关人民法院提起民事诉讼,要求停止侵权行为赔偿经济损失等。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百二十三条,起诉应当向人民法院递交起诉状,并按照被告人数提出副本。书写起诉状确有困难的,可以口头起诉,由人民法院记入笔录,并告知对方当事人。
    2023-08-01
    220人看过
  • 发包人应负责赔偿哪些情况造成第三者的损失
    发包人应负责给第三人的损失进行赔偿的情形:1、工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失;2、由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失。一、施工反索赔的原因有哪些1、在工程建设中,承包人在合同工期内未完成合同约定的数量和内容,延误工程交付,影响发包人建设工程的使用、经营和生产,给发包人造成经济损失。因此,业主可就此事件向承包商提出反诉;2、施工质量缺陷反索赔。在施工中,承包人使用的施工材料或设备不符合合同要求;合同保函项下的反诉。在承包人的建设工程的建设项目中,承包人应当按照约定对合同的有关内容进行担保,如预付款的合同保函等;3、其担保单位承担;4、业主其他损失的反索赔。承包人对发包人的利益有其他损害时,发包人可以提出经济损失反诉。二、建筑工程施工合同的法律规定有什么建筑工程施工合同的法律规定:发包人可以与总承包人订立建设工程合同,也可以分别与勘察人、
    2023-04-11
    411人看过
  • 我国抽脂失败怎么索赔?
    一、我国抽脂失败怎么索赔?患者可以与医疗机构协商赔偿,如果协商不成的,患者可向法院起诉请求赔偿。发生医疗事故的赔偿等民事责任争议,医患双方可以协商解决;不愿意协商或者协商不成的,当事人可以向卫生行政部门提出调解申请,也可以直接向人民法院提起民事诉讼。双方当事人协商解决医疗事故的赔偿等民事责任争议的,应当制作协议书。协议书应当载明双方当事人的基本情况和医疗事故的原因、双方当事人共同认定的医疗事故等级以及协商确定的赔偿数额等,并由双方当事人在协议书上签名。二、医疗事故的赔偿标准怎样的?(一)医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算,凭据支付,但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的,按照基本医疗费用支付。(二)误工费:患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收入计算,对收入高于医疗事故发生地上一年度职工年平均工资3倍以上的,按照3倍计算;无固定收入的,按照
    2024-01-20
    443人看过
  • 健身房运动受伤索赔应该注意什么?
    健身房运动受伤谁来赔偿要看具体的情况。我国相关的法律法规规定,消费者在购买、使用商品和接受服务的时候享有人身、财产安全不受损害的权利。消费者有权要求经营者提供的商品和服务,符合保障人身、财产安全的要求。经营者应该保证其提供的商品或者是服务符合保障人身、财产安全的要求。对可能危及人身、财产安全的商品和服务,应该向消费者做出真实的说明和明确的警示,并说明和标明正确使用商品或者是接受服务的方法以及防止危害发生的方法。如何投诉健身房一、如何投诉健身房1、投诉健身房的方法如下:(1)消费时要注意保留证据材料,如发票、消费清单、收据、刷卡记录、银行汇款记录、网上交易支付成功的页面截屏等;(2)投诉时,需要提供被举报人违法违规的事实及有关证据;(3)消费者可以拨打110或12315举报;(4)工商部门将按照相关法律法规对健身房进行处罚。2、法律依据:《中华人民共和国消费者权益保护法》第十五条消费者享有对
    2023-07-01
    236人看过
  • 快递丢失应该怎么索赔
    法律综合知识
    一、快递丢失应该怎么索赔1.与快递公司协商处理;2.协商不成的依法起诉。《中华人民共和国邮政法》第四十七条邮政企业对给据邮件的损失依照下列规定赔偿:(一)保价的给据邮件丢失或者全部损毁的,按照保价额赔偿;部分损毁或者内件短少的,按照保价额与邮件全部价值的比例对邮件的实际损失予以赔偿。(二)未保价的给据邮件丢失、损毁或者内件短少的,按照实际损失赔偿,但最高赔偿额不超过所收取资费的三倍;挂号信件丢失、损毁的,按照所收取资费的三倍予以赔偿。邮政企业应当在营业场所的告示中和提供给用户的给据邮件单据上,以足以引起用户注意的方式载明前款规定。邮政企业因故意或者重大过失造成给据邮件损失,或者未履行前款规定义务的,无权援用本条第一款的规定限制赔偿责任。二、快递丢失起诉的时效是多久3年。《中华人民共和国民法典》第一百八十八条向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的,依照其规定。诉讼时效
    2023-11-10
    317人看过
  • 航空托运行李损坏、丢失该如何索赔
    一、航空托运行李损坏、丢失该如何索赔1.当旅客的航空托运行李在运输过程中发生损坏或丢失时,需要立即采取行动。(1)抵达目的地后,若发现托运行李不见踪影,应立即前往机场的行李查询处进行咨询。(2)若无法查询到行李的下落,应迅速持有机票(电子客票)、登机牌、行李牌和身份证件到机场行李查询处进行申报,并与工作人员一同填写“行李运输事故登记单”。(2)在完成这些初步步骤后,可与航空公司进一步商讨后续的赔偿事宜。2.对于行李在托运过程中遭受的损坏,如果查明是由于航空公司的疏忽或不当搬运所致,航空公司需承担相应的赔偿责任。3.旅客有权提出以下四种赔偿要求之一:以旧换新、退旧买新、修理报销或现金赔偿。4.航空公司会根据行李的折旧情况和具体破损程度,进行酌情赔偿。二、行李损坏及索赔类型在航空运输过程中,行李损坏和丢失是常见的索赔类型。1.对于行李损坏,通常包括行李箱本身的破损以及行李内物品的损坏。2.当发
    2024-07-22
    123人看过
  • 工伤认定失败后还应该赔偿么
    不认定为工伤的,不需要赔偿。也就是说,用人单位或者受伤职工向人力资源和社会保障局申请工伤认定的,人力资源和社会保障局作出不认定工伤的决定的,不属于工伤,用人单位不需要承担工伤赔偿责任,用人单位不需要赔偿。工伤认定失败待遇怎么赔偿若用人单位或者受伤职工向人力资源和社会保障局申请工伤认定,人力资源和社会保障局作出不予认定工伤决定的,则不属于工伤,用人单位无需承担工伤赔偿责任,用人单位不用赔偿。劳动者在就医时可以享受基本医疗待遇,符合符合基本医疗保险药品目录、诊疗项目、医疗服务设施标准以及急诊、抢救的医疗费用,由基本医疗保险基金中支付。《中华人民共和国社会保险法》第三十六条
    2023-08-18
    319人看过
  • 如何应对水灾造成的快递丢失并进行索赔
    水灾造成的快递丢失应由快递公司承担赔偿责任。但是快递公司能证明是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,则不承担赔偿责任。对于赔偿金额,当事人之间有约定的,按照其约定处理。没有约定或约定不明确的,按照交付或应当交付时货物到达地的市场价格计算。不可抗力指的是不能预见、不能避免、并且不能克服的客观存在的情况。房屋遭遇水灾国家补助多少房子被洪水冲倒,国家是不会进行全额补偿的,因为自然灾害并不属于国家赔偿的范畴。对于灾区的重建,主要还是依靠群众的力量,其次,政府也会给予一定的补助。当然补助力度视不同的情况而定。对于困难群众,国家当然会加大补助力度。《中华人民共和国民法典》第八百三十二条承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但是,承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担赔偿责任。
    2023-07-08
    58人看过
  • 诬陷他人造成名誉损失怎么索赔
    一、诬陷他人造成名誉损失怎么索赔对于故意诽谤他人声誉并给其带来财产物质损失及精神创伤的违法者,应依法向受害方支付因人身权益受损而产生的经济赔偿费用,以及相应的精神损害抚慰金。当涉及到精神损害抚慰金的支付金额评估时,主要依据以下几个关键要素予以核定:侵权行为人在过失中所占有的比重、侵权行为本身的目的性和方式方法是否得体恰当及其发生场地环境的特殊性等等各种具体的细节情况;其次是考虑侵权行为所引发的实际负面影响及其后果的严重程度;然后是考虑侵权行为人在此次事件中获得的利益收益状况;最后还要结合侵权行为人在承担法律责任过程中的经济承受能力,以及受理该案件的司法机关所在地区的居民平均生活水平等多方面因素综合考量。《中华人民共和国刑法》第二百四十六条以暴力或者其他方法公然侮辱他人或者捏造事实诽谤他人,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。前款罪,告诉的才处理,但是严重危害社会秩序
    2024-07-21
    460人看过
  • 托运货物时的过错造成损失应该承担什么责任
    运输合同又称运送合同,是指承运人将旅客或货物从起运地点运输到约定地点,旅客、托运人或者收货人支付票款或者运输费用的合同。因托运人托运货物时的过错,是指托运人交付货物时包装不当或填写有关多式联运单据时,故意或过失地提供不真实的资料,如货物数量不足、品质不合于规定、货物有内在瑕疵而未予说明,或者将危险品当作普通品运输等,因这些原因造成损失的为托运人有过错。如承运人明知包装不当而予以运输,发生损失,除非承运人声明发生损害不赔,否则承运人应负损害赔偿责任,其对托运人则无请求权。如因托运人提供的材料不准确或者不当而造成多式联运承运人的损失,托运人应负责赔偿责任。所谓多式联运承运人的损失是指承运过程中货物毁损、灭失的。如果提单未予转让,承运人自可抗辩;若提单已转让的,则无权对提单持有人抗辩,只能对持有人负赔偿责任,这亦是多式联运中与一般货物运输的不同,这时承运人受有损失;承运人损失还可表现为承运或其雇
    2023-06-15
    426人看过
换一批
#消费知识
北京
律师推荐
    展开
    #经营者
    词条

    经营者是指向消费者提供其生产、销售的商品或者服务的公民、法人和其他经济组织;它是以盈利为目的的从事生产经营并与消费者相对应的另一方当事人。 《消法》上的经营者,具有以下三个基本法律特征: 1、经营者各种所有制性质的生产者、销售者和服务的提供... 更多>

    #经营者
    相关咨询
    • 包皮手术失败如何索赔
      福建在线咨询 2022-02-28
      正常的包皮手术是不会出现这种情况的,医院的治疗行为存在明显过错,构成医疗事故,你有权要求医院赔偿损失,法律依据是《医疗事故处理条例》第五十条规定:医疗事故赔偿,按照下列项目和标准计算:(一)医疗费:按照医疗事故对患者造成的人身损害进行治疗所发生的医疗费用计算,凭据支付,但不包括原发病医疗费用。结案后确实需要继续治疗的,按照基本医疗费用支付。(二)误工费:患者有固定收入的,按照本人因误工减少的固定收
    • 面试时因试驾失败受伤的人应该怎么办?
      山西在线咨询 2022-10-25
      王某在重庆某农业发展有限公司处面试时,双方处于缔结劳动合同过程中,双方均应尽到相应的注意义务。重庆某农业发展有限公司的工作人员在面试时未尽到相应的注意义务致王某受伤,应承担赔偿责任。王某不熟悉重庆某农业发展有限公司提供的电动三轮车车况,理应安全、谨慎驾驶,其操作不当致其自己受伤,且事发厂区路段宽阔、视线良好,其对此存在重大过错,应承担主要责任。结合双方的过错程度,王某应自行承担70%的责任,重庆某
    • 因发包人造成工程停工如何索赔
      新疆在线咨询 2022-05-26
      因发包人原因造成工程停工的,发包人要承担赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用的责任。就赔偿问题双方可以协商,如果协商不成的,承包人可以向法院起诉索赔。 当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。 当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根据仲裁协议向中国仲裁机构或者其他仲裁机构申请仲裁。当事人没有
    • 如果发生工伤造成残疾,应该怎么索赔
      河北在线咨询 2022-04-03
      工伤导致残疾可以索赔残疾赔偿金以及残疾用具费。 残疾赔偿金是指对受害人因人身遭受损害致残而丧失全部或者部分劳动能力的财产赔偿。由于人身损害造成的残疾受害人致使劳动能力部分丧失或者全部丧失,因而,受害人遭受人身损害以后,会减少或者丧失自己的收入。这种损失,是人身损害的直接后果,是一种财产损失。对于这种财产损失,应当由赔偿义务人进行赔偿。 因残疾需要配制补偿功能的器具的,应当根据治疗医院的证明或法医意
    • 造成动物损失应该进行什么样的赔偿
      江西在线咨询 2022-11-12
      动物致害的侵权责任的赔偿标准是这样的:侵害他人造成人身损害的,应当赔偿医疗费、护理费、交通费、营养费、住院伙食补助费等为治疗和康复支出的合理费用,以及因误工减少的收入。造成残疾的,还应当赔偿辅助器具费和残疾赔偿金。