施工中发生设计变更工程价款该怎么调整-法师兄

施工中发生设计变更工程价款该怎么调整

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 11:46:16 411 人看过

一、施工中发生设计变更工程价款该怎么调整

1、施工中发生设计变更工程价款的调整需要承包人在工程设计变更确定后的14天内向发包人提出变更工程价款的申请，发包人在收到变更工程价款报告之日起14天应予以确认或提出协商意见，超期视为已调整。

2、法律依据

《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第十二条

招标人与中标人应当根据中标价订立合同。不实行招标投标的工程由发承包双方协商订立合同。合同价款的有关事项由发承包双方约定，一般包括合同价款约定方式，预付工程款、工程进度款、工程竣工价款的支付和结算方式，以及合同价款的调整情形等。

第十三条

发承包双方在确定合同价款时，应当考虑市场环境和生产要素价格变化对合同价款的影响。实行工程量清单计价的建筑工程，鼓励发承包双方采用单价方式确定合同价款。建设规模较小、技术难度较低、工期较短的建筑工程，发承包双方可以采用总价方式确定合同价款。紧急抢险、救灾以及施工技术特别复杂的建筑工程，发承包双方可以采用成本加酬金方式确定合同价款。

二、工程变更的流程有哪些

1、提出工程变更申请报告。

2、填报变更原因、相关图纸和变更工程量和造价等。

3、监理公司审核工程变更必要性和可行性，审核工程变更造价合理性，审核工程变更对工期的影响，并签署审核意见；设计单位审核工程变更图纸审核相关图纸是否满足设计规范，是否符合原设计要求，并签署审核意见。

4、建设单位按相关规定的审批权限进行申报或批复。

5、建设单位项目主管按上级领导批复意见向监理公司出具工程变更审批意见，明确变更是否执行。

6、监理公司下发工程变更通知令，在变更通知中明确变更工程项目的详细内容、变更工程量、变更项目的施工技术要求、质量标准、相关图纸，明确变更工程的预算造价和工期影响。

7、承包商按工程变更通知令执行工程变更，如承包商对工程变更持有异义，承包商也应遵照执行，并在7天内向监理公司提交争议问题，协商解决。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多工程施工相关文章

执行申请
建材价格发生变化要求调整工程价款的如何处理

建材价格发生变化要求调整工程价款的的处理：如果是因为建材价格发生显著变化，不调整工程价款会导致建设工程没有办法按照约定完成，可以如发包人协商调整工程价款，协商不成也可以向人民法院要求变更合同或者是解除合同。一、什么办法要拖欠工程款发包人未按约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程性质不宜折价或者拍卖外，承包人可以与发包人协商折价或者依法请求人民法院拍卖。建设工程价款按照工程折价或者拍卖价格优先支付。在某些情况下，承包人直接向发包人起诉后，发包人往往无力偿还，但发包人对第三人仍有到期债权，承包人（执行申请人）可以：，根据《最高人民法院关于人民法院执行若干问题的规定（试行）》第六十一条的规定，申请人民法院向第三人发出履行到期债务的通知。人民法院直接强制第三人履行还款义务。二、工程总承包价款享有优先受偿权吗工程总承包价款是可以享有优先受偿权的。

2023-03-26

57人看过
合同内容
因设计变更导致建设工程的工程量发生变化如何处理

当事人对建设工程的计价标准或者计价方法有约定的，按照约定结算工程价款。如果当事人在合同里约定：“发包人收到竣工结算文件后，在约定期限内不予答复的，视为认可竣工结算文件”，则可以按照合同的约定处理。承包人可以请求按照竣工结算文件结算工程价款，而不用再另外提供其他证据证明。因设计变更导致建设工程的工程量或者质量标准发生变化，当事人对该部分工程价款不能协商一致的，可以参照签订建设工程施工合同时当地建设行政主管部门发布的计价方法或者计价标准结算工程价款。当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量。因设计变更导致合同价款的增减及造成的承包人的损失，由发包人承担，延误的工期相应顺延。律师补充：签证是发承包人或代理人就施工过程中涉及的影响双方当事人权利义务的责任事件所

2023-05-06

156人看过
举证责任
因工程发生设计变更导致实际工程量增减该如何处理

合同对工程价款调整有约定的，依照其约定；没有约定或约定不明的，可以参照合同约定标准对工程增减部分予以单独结算，无法参照约定标准结算的，可以参照施工地建设行政主管部门发布的设计方法或计价标准结算。但是主张工程价款调整的当事人应当对合同约定施工的具体范围、实际工程量增减的原因、数量等事实承担举证责任。一、挂靠协议无效后被受让方还有哪些权利对于无效的挂靠协议被挂靠方的维权是：施工完毕且验收合格的可以按照合同约定价款或者按照实际结算，价款差额不予支付；施工完毕但验收不合格的经修复验收合格按照上述办法结算，经修复验收不合格不予支付；尚未施工完毕合同被确认无效的应当停止施工，视已经完成的工程量是否合格依据上述办法结算。二、工程合同无效按照约定结算是否合理工程合同无效的，按照约定结算是不合理的。工程合同无效后，其合同自始不存在，因此是不能按照约定来结算的，但工程建设已经完成了，在验收合格后，是需要支付工

2023-03-16

74人看过
工程施工
工程施工过程中,对于变更工作的估价原则是

(一)工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则;(二)工程变更引起施工方案改变，造成措施项目变化的估价原则;(三)工程变更项目，中标综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则;(四)工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则;(五)因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则。一、单价合同和定价合同的区别1、固定总价合同其实是针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定，当施工过程中发生设计变更，还是要按照规定予以增减造价的。如果没有设计变更，结算＝预算（中标价）；2、固定单价合同是指按针对当时的图纸、招标文件以及技术资料的固定单价，而工程量按实结算。一般情况，招标方都是给一个暂定量的。二、固定综合单价合同能否调价固定单价合同是指在合同中确定了价格的合同，一般情况下是不能调价的，除非出现了情势变更的情形。固定单价合同是指合同的价格计算是以图纸及规定、规范为基础，工程任务和内容明确，业主的

2023-03-21

371人看过

工程施工
变更工作估价在工程施工流程中的实践应用

（一）工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则；（二）工程变更引起施工方案改变，造成措施项目变化的估价原则；（三）工程变更项目，中标综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则；（四）工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则；（五）因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则。变更估价原则及程序我们根据工程量清单计价规范对工程变更的估价规定，工程变更造成的合同价款调整估价共有5大原则，分列如下：1、工程变更引起已标价工程量清单项目变化估价原则2、工程变更引起施工方案改变，造成措施项目变化的估价原则3、工程变更项目，中标清综合单价与发包人招标控制价偏差较大的估价原则4、工程变更删减了合同中的某项工作或工程的估价原则5、因变更引起的工程量偏差较大时的估价原则《中华人民共和国建筑法》第十八条建筑工程造价应当按照国家有关规定，由发包单位与承包单位在合同中约定。公开招标发包的，其造价的约定，须遵

2023-07-03

233人看过
合同条款
工程合同价款的约定与调整

1、工程合同价款的约定发包人、承包人应当在合同条款中对涉及工程价款结算的下列事项进行约定：（1）预付工程款的数额、支付时限及抵扣方式；（2）工程进度款的支付方式、数额及时限；（3）工程施工中发生变更时，工程价款的调整方法、索赔方式、时限要求及金额支付方式；（4）发生工程价款纠纷的解决方法；（5）约定承担风险的范围及幅度以及超出约定范围和幅度的调整办法；（6）工程竣工价款的结算与支付方式、数额及时限；（7）工程质量保证（保修）金的数额、预扣方式及时限；（8）安全措施和意外伤害保险费用；（9）工期及工期提前或延后的奖惩办法；（10）与履行合同、支付价款相关的担保事项。2、工程价款的约定方式发、承包人在签订合同时对于工程价款的约定，可选用下列一种约定方式：（1）固定总价。合同工期较短且工程合同总价较低的工程，可以采用固定总价合同方式。（2）固定单价。双方在合同中约定综合单价包含的风险范围和风险费

2023-03-23

128人看过
欠款
施工单位工程合同价款调整的具体事项有哪些？

(一)预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。(二)进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。(三)结算款。结算款，即竣工结算款，指工程竣工结算后发包人应该支付给承包人的除质保金外的剩余工程价款。竣工结算款等于竣工结算价减去质保金和已付款后的金额。竣工结算款支付的前提条件是工程竣工验收合格。一、拖欠工程款的诉讼时效是多久?1、工程欠款纠纷的诉讼时效为3年。2、向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为三年。法律另有规定的，依照其规定。诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算。法律另有规定的，依照其规定。但是自权利受到损害之日起超过二十年的，人民法院不予保护

2023-05-07

477人看过
工程施工合同
确定无效建设工程施工合同中工程价款的依据

建设工程施工合同无效，但工程经竣工验收合格，当事人任何一方依据《解释》第二条的规定要求参照合同约定支付工程折价补偿款的，应予支持。承包人要求发包人按中国人民银行同期贷款利率支付欠付工程款利息的，应予支持。发包人以合同无效为由要求扣除工程折价补偿款中所含利润的，不予支持。建设工程价款优先权的主张方式《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（以下简称建设工程案件解释）第三十五条至四十条，以及四十二条对建设工程价款优先受偿权有相关规定。首先，法律规定了能提出建设工程价款优先受偿权主张的主体，包括与发包人订立建设工程施工合同的承包人，装饰装修工程的承包人，以及因发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权而受到损害的实际施工人（可提起代位权诉讼）。其次，根据法律规定，前述主体提出优先受偿权的前提，是在催告（法条使用可以催告的表述，意味着催告并不是必须）发包人

2023-08-05

71人看过

法律综合知识
我市调整建设工程预算价格标准

今年以来，我市石子、黄砂、水泥、钢材等建材价格暴涨，通过市场调查，市建设局决定调整全市建设工程中石子、黄砂、钢材等材料的预算价格，新的预算标准从12月1日起开始实行，这意味着与建材相关的房地产、基础设施建设等相关行业的成本水涨船高。需求影响市场，市场决定价格。据市物价局监测分析，由于需求强劲，钢材、水泥、有色金属等基础原材料平均价格今年年内上升了45％左右。政府部门分析，建材价格在一年内如此大幅度的上涨，除生产成本上升外，主要原因是内需强劲、运输成本加大。从全国宏观形势上看，实施了西部大开发，南水北调，西电东输、西气东送一系列重大工程等扩大内需的决策；从苏州所处的长三角地区看，包括苏州在内的周边城市都在这几年进入了新一轮城建热潮，这些都大大增加了对基础材料的需求，而基础材料供应量的相对稳定，必然导致僧多粥少，价格上涨。从运输成本看，由于长三角地区是建材的主销售地区，大量货源需通过水路、公路

2023-04-22

304人看过
工程监理
进行工程价款调整的是什么依据

法律咨询：进行工程价款调整和竣工结算的依据是什么？律师回答：工程量清单。相关法律知识：《中华人民共和国建筑法》中有关内容的规定第三十条国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。第三十一条实行监理的建筑工程，由建设单位委托具有相应资质条件的工程监理单位监理。建设单位与其委托的工程监理单位应当订立书面委托监理合同。第三十二条建筑工程监理应当依照法律、行政法规及有关的技术标准、设计文件和建筑工程承包合同，对承包单位在施工质量、建设工期和建设资金使用等方面，代表建设单位实施监督。工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应当报告建设单位要求设计单位改正。第三十三条实施建筑工程监理前，建设单位应当将委托的工程监理单位、监理的内容及监理权限，书面通知

2023-04-27

462人看过
业主
工程变更价款含材料价格吗

具体的话是需要看合同办事的，通常都是不含材料价格的。一、工程变更的范围和内容1、建设工程施工承包合同的公平合理是基于签订合同时的承包范围、设计标准、施工条件等静态前提下的，合同中所规定的双方权利和义务也是以此为基础的。由于建设工程项目具有不确定性、周期长等特点，因此，在施工承包合同的履行过程中，这种静态的前提往往会因为工程发生变更而被打破，则有必要在新的承包范围、在新的设计标准或在新的施工条件等前提下，建立新的平衡，追求新的公平和合理，这需要事先约定权利和义务分配的程序来保证的。因此，施工承包合同与一般其他合同相比，处理变更事项的程序条款有相当重要的地位。在规定了双方一般权利和义务后均单独一章规定工程变更的处理，其目的就是为了在动态中更充分的、更全面地体现公平和合理。2、而按工程变更的具体内容，一般可将工程变更分为，设计变更、进度计划变更、施工条件变更、也包括发包人提出的新增工程。二、工程

2023-06-27

422人看过
预付款
承包工程价变更的能否变更,建筑工程价款包括哪些

一、承包工程价变更的能否变更发包人和承包人协商一致的，可以变更承包合同，所以双方协商一致的，可以变更工程价。《中华人民共和国民法典》第五百四十三条【协议变更合同】当事人协商一致，可以变更合同。第五百四十四条【变更不明确推定为未变更】当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。二、建筑工程价款包括哪些1、预付款。预付款指开工前发包人应预付给承包人用于为合同工程施工准备的款项。施工准备事项包括购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款比例一般不低于合同金额的10%，不高于合同金额的30%。2、进度款。进度款指施工期间发包人根据工程完成情况应支付给承包人的一种工程价款。在工程实践中，发包人同意支付进度一般为合同价的70%，进度款有三种支付方式：一是按形象进度分阶段支付；二是按照已完工程量分期间支付；三是按照阶段及期间混合支付。3、结算款。结算款，即竣工结算款，

2023-04-18

355人看过

工资
工作岗位调整、工资调整是否属于劳动合同变更

工作地点差价调整和工资调整是否属于劳动合同变更。因此，很多企业自然认为企业有权随时调整员工的岗位和工资，因为所谓的生产经营需要并不是一个很严格、很容易界定的概念，企业可以灵活运用。员工认为岗位调整数、工资调整数属于劳动合同变更，双方协商一致。企业无权单方面决定。企业与员工之间的差异导致了实践中大量的工作地点差价调整和工资调整争议。目前，司法机关的态度是：一是承认和保护企业的用人自主权，即允许企业根据生产经营需要调整职工的岗位和工资；二是在承认和保护的同时，最后，为了防止这一权利的滥用，企业应当为其调职和调薪行为提供证据，证明其完全合理。由此可以看出，企业有权调整员工的岗位和工资，但这种权利并不是无限的，企业应该谨慎。在变更劳动合同时，根据有关劳动法律法规，应注意以下几点：。在劳动合同有效期内变更劳动合同；2。坚持平等自愿、协商一致的原则。不能违反法律、行政法规的规定。双方只能在法律允许的范

2023-05-02

471人看过
合同条款
工程设计施工中需要招投标吗

如果是以下这些建设工程设计需要招投标：（一）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。环境景观工程设计施工协议＜p＞甲方（建设单位）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；乙方（施工单位）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＜／p＞＜p＞联系电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆nbsp；＆n

2023-08-02

332人看过