防水施工合同违约责任是什么
来源：互联网
时间： 2023-03-24 19:40:49
252 人看过
防水施工合同违约责任可能如下：
1、赔偿损失。发包人、承包人应当在专用条款内约定承包人赔偿发包人损失的计算方法。与发包人承担赔偿责任的情况相同，如果没有约定赔偿损失，则承包人承担一般法定赔偿责任，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过承包人在订立合同时预见或者应当预见到的因违约可能造成的损失。
2、支付违约金。施工合同的当事人双方也应当在合同的专用条款中约定承包人违约时违约金的数额或者计算方法。
3、采取补救措施。对于施工质量不符合要求的违约，发包人有权要求承包人采取返工、修理、更换等补救措施。
4、继续履行。对于承包人的违约行为，发包人要求继续履行合同的，承包人应当在承担上述违约责任后继续履行施工合同。
相关法律规定：《民法典》
第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
一、施工合同中承包人违约情形有哪些？
施工合同中承包人违约情形包括但不限于以下几种：
1、私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义务转移给其他人；
2、未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；
3、使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；
4、未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；
5、缺陷责任期内未对工程接收证书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修补；
6、承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；
7、承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息， 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
施工违约责任合同违约条款的内容有什么
287人看过
-
工程监理施工合同违约人应负什么责任
493人看过
-
施工负责人合同违约要负责任吗
244人看过
-
施工合同中如何规定违约责任？
460人看过
-
购销合同中违约责任是什么,合同违约责任的内容
72人看过
-
我国施工合同中止怎么算违约责任
95人看过
律师服务
热门律师推荐
更多合同违约责任相关文章
-
合同违约责任人防设备施工合同违约责任纠纷的一审期限是六个月。《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十九条审限人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六个月；还需要延长的，报请上级人民法院批准。第一百六十一条审限人民法院适用简易程序审理案件，应当在立案之日起三个月内审结。第一百七十六条二审审限人民法院审理对判决的上诉案件，应当在第二审立案之日起三个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。人民法院审理对裁定的上诉案件，应当在第二审立案之日起三十日内作出终审裁定。一、人防设备施工合同违约责任纠纷的诉讼费承担主体是怎么规定的？《诉讼费用交纳办法》第二十九条诉讼费用由败诉方负担，胜诉方自愿承担的除外。部分胜诉、部分败诉的，人民法院根据案件的具体情况决定当事人各自负担的诉讼费用数额。共同诉讼当事人败诉的，人民法院根据其对诉讼标的的利害关系，2023-06-23199人看过 -
继续履行一、施工违约合同协议书怎么承担责任施工违约合同协议书如下承担责任：继续履行、采取补救措施或赔偿损失等。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。法律依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。《中华人民共和国民法典》第五百八十四条当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益；但是，不得超过违约一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违约可能造成的损失。二、施工合同纠纷的诉讼时效施工合同纠纷诉讼时效为三年。施工合同亦称“工程合同”或“包工合同”。指发包方(建设单位)和承包方(施工单位)为完成商定的2023-05-27480人看过 -
合同无效合同无效施工合同里的违约责任也不具有法律效力。《中华人民共和国民法典》第一百五十五条【无效、被撤销的民事法律行为自始无效】无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。第一百五十六条【民事法律行为部分无效】民事法律行为部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。第一百五十七条【民事法律行为无效、被撤销或确定不发生效力的法律后果】民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，应当予以返还;不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失;各方都有过错的，应当各自承担相应的责任。法律另有规定的，依照其规定。一、合同显失公平的处理方法根据《民法典》第一百五十一条一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使民事法律行为成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。第一百五十二条有下列情形之一的，撤销权消灭2023-03-13247人看过 -
一、施工合同一般违约与根本违约是否需要承担违约责任？施工合同一般违约与根本违约都是需要承担违约责任的，具体的违约责任根据实际损失来确定。1、违约金适用的一般原则性规定。合同对违约金有具体约定的按约定，对违约金无约定或约定不明确的，按没有约定处理。违约金的计算依据是合同总价。约定违约金数额一般以不超过合同未履行部分的价金总额为限。2、逾期付款违约金的计算，应注意不同时期的计算参考依据。约定违约金具有如下特征：(1)违约金的数额是双方预先确定的;(2)违约金是—种违约后的补救措施;(3)违约金的支付是独立于履行行为之外的给付。违约金属于约定的违约金，而不是法定的违约金，没有争议。但该条规定的违约金性质上是属于赔偿性违约金，还是惩罚性违约金，亦或二者兼有，则没有形成一致意见。二、当事人可以对违约金进行约定吗?当事人可以对违约金约定。《民法典》第五百八十五条当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况2023-06-18308人看过
-
是有效的合同；据《民法典》的规定，无效合同的范围主要包括以下几种：（一）订立合同的民事主体不合格，即订立合同的当事人不具有相应的民事权利能力或民事行为能力；（二）以虚假的意思表示订立的合同无效；（三）恶意串通，损害国家、集体或第三者利益；（四）违反法律、行政法规的强行性规定；违背公序良俗的合同无效。一、违约责任的承担方式有哪些？1、强制履行。《民法典》第五百八十条？？当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以请求履行，但是有下列情形之一的除外：（一）法律上或者事实上不能履行；（二）债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高；（三）债权人在合理期限内未请求履行。有前款规定的除外情形之一，致使不能实现合同目的的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求终止合同权利义务关系，但是不影响违约责任的承担。2、赔偿损失。《民法典》第五百八十三条规定“当事人一方不履行合同义务或者履2023-02-19442人看过 -
仲裁机构施工合同违约责任由违约方来承担。违约方当事人应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方违约造成对方损失，对方对损失的发生有过错的，可以减少相应的损失赔偿额。一、单方不履行合同的法律后果是什么1、签订合同后，一方不履行合同义务的，构成合同违约，其法律后果是承担违约责任，违约责任承担方式以下：（1）没有约定违约责任的，按法定方式承担，如继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等；（2）如果合同有约定的，按合同违约承担违约责任，如支付违约金、定金等。2、法律依据：《中华人民共和国民法典》第五百七十七条【违约责任】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。第五百八十四条【损害赔偿范围】当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利2023-04-11311人看过 -
违约金1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。2、工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。3、超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。4、工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。一、施工人对建设工程质量承担的民事责任施工人对建设工程质量承担的民事责任需要分情况讨论，若是因施工人的原因而导致建筑工程质量不符合约定的，则发包人可要求其在在合理期限内无偿修理或者返工、改建。法律依据：《中华人民共和国民法典》第八百零一条：因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。二、承揽人应承担哪些违约责任？1、标的质量的责任未按合同规定的质量交付2023-03-14390人看过 -
不可抗力第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金；第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。一、施工合同发包方（甲方）的违约责任第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。第三，工程未经验收，发包人提前使用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包人承担责任。第四，未能按照承包合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包人因此发生的实际损失。第五，工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失，同时，赔偿承包人由此而造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料的构件积压的实际损失。二、允许施工合同解除的情形（一）发生不可抗力时合同的2023-03-30211人看过
-
仲裁机构合同双方可以双方协商一致后在合同违约责任中约定如果一方违约将以支付违约金或其它相关损失。关于违约责任的承担方式，我国法律规定了继续履行、赔偿损失、采取补救措施、支付违约金、执行定金罚则等形式。一、购房合同签订后不履行应该怎么办(一)要求继续履行。当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。但有下列情况的不适用继续履行，当事人一方不履行非金钱债务或者履行非金钱债务不符合约定的，对方可以要求履行，但有下列情形之一的除外：1、法律上或者事实上不能履行;2、债务的标的不适于强制履行或者履行费用过高;3、债权人在合理期限内未要求履行。(二)解除合同，适用定金罚则或要求对方支付违约金。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。1、定金罚则，如果合同当事人在合同中约定了定金条款，或者另外订立了定金合同2023-04-06272人看过 -
合同违约责任依照企业正常生产情况下劳动者解除合同前12个月的平均工资标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满一年向劳动者支付一个月工资的经济补偿。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，按半个月计算。工资一般包括计时工资、计件工资、奖金、津贴和补贴等。公司违约解除劳动合同的赔偿标准是什么在日常工作中，企业应当与受聘的劳动者进行签署劳动合同。根据我国劳动合同法的相关规定正确行使双方的权利。但是有不少企业由于非正当原因就单方面解除劳动者的劳动关系，这在法律上是违法的。那么，您知道企业违约解除劳动合同的赔偿标准是怎么样的呢？一、用人单位违法解除（并非违约解除）劳动合同的，劳动者可以要求继续履行或者要求用人单位支付相当于经济补偿金二倍的赔偿金。用人单位支付赔偿金需满足以下条件：1、用人单位解除劳动合同程序违法或理由违法，程序违法一般包括没有提前30日书面通知或者没有支付一个月工资的代通知金；理由违法一般2023-07-19129人看过 -
合同违约责任如工程未能在合同约定的期限内竣工，发包方会要求承包方承担工期违约责任，承包方会要求发包方赔偿其停工、窝工损失。审判实践中遇到的主要问题是：承包方因发包方在施工过程中未按合同约定支付工程进度款或提供原材料、设备、场地、技术资料而主张工期顺延权，即其针对发包方的先履行抗辩权能否得到支持？承包人可以顺延工期，即享有工期顺延权。但是，当事人常常在合同中就上述情况约定了承包方应当办理工期顺延签证。如果在实际履行中承包方没有办理工期顺延签证怎么办？由于目前建筑市场发包方处于强势，承包方往往在施工过程中很难办到工期顺延的签证。在这种情况下，如果承包方能够举证证明其在办理签证的期限内向发包方提出了顺延工期的要求，或者其能举证证明发包方迟延支付工程款情节较为严重而影响了施工进度的，那么对其工期顺延权主张应予以支持；如果承包方不能举证证明其提出过工期顺延的要求，且发包人迟延支付工程款情节较轻并不必然导致工程进2023-04-0686人看过 -
合同风险在合同中，违约责任一般分两种形式，一是定额，二是定比例：1、逾期付款或者交货的违约责任，可选择以下一种方式：a、定额责任：每逾期一日，每日违约方应向守约方支付元违约金。b、定比例责任：每逾期一日，每日违约方应向守约方按照合同总价款的%支付违约金。2、质量不符合合同约定，通常违约方应按照合同总金额的%向守约方支付违约金。3、违约责任中是否包括预期利润，可以综合交易的实际的情况，约定违约方违约时须赔偿守约方的预期利润。其它违约情形可以参照以上情况。同时须注意，根据民法典规定，当事人一方违约时，守约方只能向违约方主张违约金和经济损失的一种，即主张违约金又主张赔偿损失的一般不会得到法院的支持。合同风险合同风险:在民法典上，广义的风险是指各种非正常的损失，它既包括可归责于合同一方或双方当事人的事由所导致的损失，又包括不可归责于合同双方当事人的事由所导致的损失;狭义的风险仅指因不可归责于合同双方当事人2023-06-14275人看过
-
安全责任1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全责任，加强施工项目管理，确保施工过程中人员、电网、设备的安全，根据国家有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本协议。第一条甲方：福州**经营有限公司第二条建设项目：签订时间：第三条有效期：20XX年6月至20XX年6月。甲方有义务协助乙方进行安全生产、消防管理和监督检查。甲方有权检查、督促乙方执行安全生产工作规定，制止、纠正乙方不符合安全文明施工的行为，并发出安全整改通知单，直至乙方撤离现场。我们三次不服从整改，以后也不准承接业务。2。甲方有权对乙方施工人员的安全技术知识和安全操作规程进行抽查。甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。第四条乙方作为本工程的承包人，对施工过程中造成的人身伤害和设备损坏负责。乙方应认真履行以下安全责任：1。乙方为承包工程提供的有关资质证明材料真实、合法、有效。2。施工现场应遵守国家和地方有关劳动安全和劳2023-05-0765人看过 -
仲裁机构一、施工劳务分包合同的违约责任是怎样的施工劳务分包合同的违约责任是：施工劳务分包合同当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。二、劳务分包合同违约金怎么算劳务分包合同中的违约金可直接按照当事人的约定来计算；约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人既约定违约金，又约定定金的，违约时可以选择适用违约金或者定金条款。三、劳务分包出现违约怎么处理劳务分包出现违约，处理方式如下：要求违约方承担违约责任，如果违约方不承担违约责任的，另一方可以向法院起诉。因合同违约引起争议的，当事人可以通过和解或者调解解决。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以根据仲裁协议向仲裁机构申请仲裁。涉外合同的当事人可以根2023-04-30126人看过
#合同违约
北京
律师推荐
展开
#合同违约责任
词条
违约责任，是指当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合合同约定而依法应当承担的民事责任。违约责任是合同责任中一种重要的形式，违约责任不同于无效合同的后果，违约责任的成立以有效的合同存在为前提的。违约责任也不同于侵权责任，其可以由当事人在订... 更多>
#合同违约责任
最新文章
-
2024-01-05 -
2023-11-20 -
2023-11-15 -
2023-11-12 -
2023-11-11
#合同违约责任
相关咨询
-
施工合同违约责任范本(附件)西藏在线咨询 2023-06-07承包人的责任 第一，工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金； 第二，工程交付时间不符合规定，按合同中违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 发包人的责任 第一，超过合同规定日期验收，按合同的违约责任条款的规定偿付逾期违约金。 第二，不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。 第三，工程未经验收，发包人提前使用 -
违约责任是合同责任还是违约责任天津在线咨询 2023-02-22合同双方可以双方协商一致后在合同违约责任中约定如果一方违约将以支付违约金或其它相关损失。关于违约责任的承担方式，我国法律规定了继续履行、赔偿损失、采取补救措施、支付违约金、执行定金罚则等形式。 -
合同违约的责任是什么，合同违约的责任有哪些陕西在线咨询 2022-08-19违约责任是指合同当事人违反合同约定，造成一方或各方利益损失时，应当依法承担弥补利益损失的责任。常见的违约行为有以下几种： (1)当事人由于自身的主观原因不按照合同约定的义务履行，即虽有履行义务的能力和条件，但却以种种理由拖延履行或拒绝履行，常见的现象有有货不交、拖欠货款、转移财产、赖账不还等。 (2)当事人由于一些可以克服的客观条件的影响，没有如期实际履行合同，而是拖延履行或干脆不履行。如货源紧张 -
仓储合同违约责任法条违约责任是什么福建在线咨询 2022-07-05仓储合同中保管人的违约责任： 一、保管人验收仓储物后，在仓储期间发生仓储物的品种、数量、质量、规格、型号不符合合同约定的，承担违约赔偿责任; ? 二、仓储期间，因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失，保管人承担违约赔偿责任; 三、仓储期间，因约定的保管条件发生变化而未及时通知存货人，造成仓储物的毁损、灭失，由保管人承担违约损害责任。 -
建设工程合同什么是违约责任贵州在线咨询 2023-06-07在建设工程施工承包合同中，发包人的主要义务包括做好施工前的各项准备工作、为施工人提供必要的现场条件和配合承包人的工作、按照合同规定向施工人支付工程价款、进行必要的监督检查、组织竣工验收和竣工结算等。 如果合同约定由发包人提供场地、技术资料，而发包人未按约定的时间和要求提供这些条件，或发包人未按约定支付工程款，发包人应承担违约责任，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。在这里发包人
